Cahier Des Charges 20 Aires de Jeux [PDF]

Zitiervorschau

REPUBLIQUE ALGERIENNE DEMOCRATIQUE ET POPULAIRE

WILAYA D’ALGER DIRECTION DU BUDGET DE COMPTABILITE ET DE PATRIMOINE

CAHIER DES CHARGES

PROJET TRAVAUX D’ENGAZONNEMENT DES 20 AIRES DE JEUX Lot N° 01 : AIRE DE JEUX HAMAMMET AIRE DE JEUX AIN BENIAN AIRE DE JEUX GAI SOLEIL AIRE DE JEUX EL ACHOUR AIRE DE JEUX CSP EL BIAR

1

INSTRUCTION AUX SOUMISSIONNAIRES

2

PROJET DE MARCHE

3

onclu entre :

Le Wali d’Alger représenté par Le Directeur de la jeunesse des sports et des loisirs de la Wilaya d’Alger, désigné dans le présent marché par le terme: "LE SERVICE CONTRACTANT".

D’une part,

Et ;

L’entreprise Représentée par son Directeur (Gérant) : Monsieur: Dont le siège est au …………………………………………………………………… Désigné dans le présent marché par le terme : «LE CO CONTRACTANT "

D’autre part,

Il a arrêté et convenu ce qui suit :

SOMMAIRE

4

CHAPITRE I : CAHIER DES PRESCRIPTIONS SPECIALES ARTICLE 01.01 : OBJET DU MARCHE. ARTICLE 01.02 : MODE DE PASSATION DU MARCHE. ARTICLE 01.03 : PIECES CONTRACTUELLES DU MARCHE. ARTICLE 01.04 : CONSISTANCE DES TRAVAUX. ARTICLE 01.05 : MODE D’EVALUATION DES TRAVAUX. ARTICLE 01.06 : DEFINITION DES PRIX. ARTICLE 01.07 : MONTANT DU MARCHE. ARTICLE 01.08 : DELAIS D’EXECUTION. ARTICLE 01.09 : PENALITES DE RETARD. ARTICLE 01.10 : CAS DE FORCE MAJEURE. ARTICLE 01.11 : FOURNITURE DES MATERIAUX ET PRODUITS FABRIQUES. ARTICLE 01.12 : ORIGINE DES MATERIAUX ET PRODUITS FABRIQUES. ARTICLE 01.13 : PRESCRIPTIONS GENERALES. ARTICLE 01.14 : REPERES DE NIVELLEMENT. ARTICLE 01.15 : CONSTATATIONS EVENTUELLES DES METRES. ARTICLE 01.16 : ATTACHEMENTS DES TRAVAUX. ARTICLE 01.17 : ORDRE DE SERVICE. ARTICLE 01.18 : DELAIS DE CONSTATATION, DE MANDATEMENT ET INTERETS MORATOIRES. ARTICLE 01.19 : DROITS DE TIMBRES ET D’ENREGISTREMENT. ARTICLE 01.20 : INSTALLATION PROVISOIRE DU CHANTIER. ARTICLE 01.21 : INSTALLATION ET ORGANISATION DU CHANTIER. ARTICLE 01.22 : PROPRETE DES CHANTIERS ARTICLE 01.23 : CALENDRIER D’AVANCEMENT DES TRAVAUX. ARTICLE 01.24 : PLANNING D’EXECUTION ARTICLE 01.25 : RESPONSABILITE DU COCONTRACTANT EN CE QUI CONCERNE LES DEGATS, LES GENES, CAUSEES AUX TIERS ET LES MESURES D’ORDRE DE SECURITE. ARTICLE 01.26 : PRESENCE DU PARTENAIRE COCONTRACTANT SUR LE CHANTIER. ARTICLE 01.27 : AVANCES. ARTICLE 01.28 : CAUTION DE BONNE EXECUTION. ARTICLE 01.29 : CAUTION DE GARANTIE. ARTICLE 01.30 : RESTITUTION DE LA CAUTION DE GARANTIE. ARTICLE 01.31 : SANCTIONS. CHAPITRE II : CAHIER DES PRESCRIPTIONS COMMUNES ARTICLE 02.01 : TRAVAUX SUPPLEMENTAIRES. ARTICLE 02.02 : AVENANT. ARTICLE 02.03 : SOUS-TRAITANCE. ARTICLE 02.04 : OBLIGATION DU COCONTRACTANT. ARTICLE 02.05 : PAIEMENT DES TRAVAUX. ARTICLE 02.06 : NANTISSEMENT. ARTICLE 02.07 : ELECTION DOMICILE DU COCONTRACTANT. ARTICLE 02.08 : DOMICILIATION BANCAIRE DE L’ENTREPRISE. ARTICLE 02.09 : RESILIATION. ARTICLE 02.10 : REGLEMENT DES LITIGES ET DIFFERENDS. ARTICLE 02.11 : ASSURANCES OBLIGATOIRES. ARTICLE 02.12 : CONDITIONS DE RECEPTION DES OUVRAGES. ARTICLE 02.13: DELAI DE VALIDITE DES OFFRES. ARTICLE 02.14: ACTUALISATION DES PRIX. ARTICLE 02.15: REVISION DES PRIX. ARTICLE 02.16: PROPRETE DU CHANTIER. ARTICLE 02.17: RESPECT DE LA LEGISLATION DU TRAVAIL. ARTICLE 02.18: UTILISATION DE LA MAIN D’ŒUVRE LOCALE. ARTICLE 02.19:ENTREE EN VIGUEUR DU MARCHE. ARTICLE 02.20: TEXTES GENERAUX REPUBLIQUE ALGERIENNE DEMOCRATIQUE ET POPULAIRE

5

WILAYA D’ALGER

LETTRE DE SOUMISSION 1/Identification du service contractant : Désignation du service contractant : Direction du budget de comptabilité et de patrimoine de la Wilaya d’Alger. Nom, prénom, qualité du signataire du marché public : ……………………………………………………………. …………………………………………………………………………………………………………………………… 2/Présentation du soumissionnaire : Désignation du soumissionnaire (reprendre la dénomination de la société telle que figurant dans la déclaration de candidature) :

 Soumissionnaire seul. Dénomination de la société :…………………………………………………………………………………………..

Soumissionnaire groupement momentané d’entreprises : Conjoint ou  Solidaire Dénomination de chaque société : 1/…………………………………………………………………………………………………………………………. 2/…………………………………………………………………………………………………………………………. 3/…………………………………………………………………………………………………………………………. /…………………………………………………………………………………………………………………………… Dénomination du groupement :……………………………………………………………………………………….. ……………………………………………………………………………………………………………………………. 3/Objet de la lettre de soumission: Objet du marché public :……………………………………………………………………………………………….. …………………………………………………………………………………………………………………………….. Wilaya(s) où seront exécutées les prestations, objet du marché public :………………………………………. La présente lettre de soumission est présentée dans le cadre d’un marché public alloti :

 Non ou  Oui Dans l’affirmative : Préciser les numéros des lots ainsi que leurs intitulés :…………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………………………………. ……………………………………………………………………………………………………………………………. 4/Engagement du soumissionnaire :

 Le signataire  S’engage, sur la base de son offre et pour son propre compte ; Dénomination de la société :…………………………………………………………………………………………… Adresse du siège social :………………………………………………………………………………………………. Forme juridique de la société :………………………………………………………………………………………… Montant du capital social :……………………………………………………………………………………………… Numéro et date d’inscription au registre du commerce, au registre de l’artisanat et des métiers ou autre (à préciser) (barrer la mention inutile) :………………………………………………………………………………….

 Engage la société, sur la base de son offre ; Dénomination de la société :…………………………………………………………………………………………… Adresse du siège social :………………………………………………………………………………………………. Forme juridique de la société :………………………………………………………………………………………… Montant du capital social :………………………………………………………………………………………………

6

Numéro et date d’inscription au registre du commerce, au registre de l’artisanat et des métiers ou autre (à préciser) (barrer la mention inutile) :………………………………………………………………………………….. ……………………………………………………………………………………………………………………………. Nom, prénom, nationalité, date et lieu de naissance du signataire, ayant qualité pour engager la société à l’occasion du marché public :………………………………………………………………………………………….. …………………………………………………………………………………………………………………………….

 L’ensemble des membres du groupement s’engagent, sur la base de l’offre du groupement. Présentation des membres du groupement (chaque membre du groupement doit renseigner cette rubrique. Les autres membres du groupement doivent remplir cette rubrique dans une feuille jointe en annexe, en donnant un numéro d’ordre à chaque membre) : Dénomination de la société :…………………………………………………………………………………………… Adresse du siège social :………………………………………………………………………………………………. Forme juridique de la société :………………………………………………………………………………………… Montant du capital social :……………………………………………………………………………………………… Numéro et date d’inscription au registre du commerce, au registre de l’artisanat et des métiers ou autre (à préciser) (barrer la mention inutile) :…………………………………………………………………………………. ……………………………………………………………………………………………………………………………. Nom, prénom, nationalité, date et lieu de naissance du signataire, ayant qualité pou r engager la société à l’occasion du marché public :……………………………………………………………………. …………………………………………………………………………………………………………………………….. Après avoir pris connaissance des pièces du projet de marché public et après avoir apprécié, à mon point de vue et sous ma responsabilité, la nature et la difficulté des prestations à exécuter : - remets, revêtus de ma signature, un bordereau des prix et un détail estimatif, établis conformément aux cadres figurant au dossier du projet de marché. - me soumets et m’engage envers la Direction de la jeunesse des sports et des loisirs de la Wilaya d’Alger ; à exécuter les prestations conformément aux conditions du cahier des prescriptions spéciales et moyennant la somme de : ………………………………………………………………. ……………………………………………………………………………………………………………………………. (Indiquer le montant du marché public en dinars et, le cas échéant, en devises étrangères, en chiffres et en lettres, et en hors taxes et en toutes taxes). Imputation budgétaire :………………………………………………………………………………………………… Le service contractant se libère des sommes dues, par lui, en faisant donner crédit au compte bancaire n° …………………………………………………………auprès :……………………………………………………. Adresse :…………………………………………………………………………………………………………………. 5/Signature de l’offre par le soumissionnaire: Affirme, sous peine de résiliation de plein droit du marché public ou de sa mise en régie aux torts exclusifs de la société, que la dite société ne tombe pas sous le coup des interdictions édictées par la législation et la règlementation en vigueur. Certifie, sous peine de l’application des sanctions prévues par l’article 216 de l’ordonnance n° 66-156 du 18 Safar 1386 correspondant au 8 juin 1966 portant code pénal que les renseignements fournis ci-dessus sont exacts. Nom, prénom et qualité du signataire

Lieu et date de signature

Signature

…………………………………………. …………………………………………. ………………………………………….

…………………………………. …………………………….. ……………………………….. …………………………….. ………………………………… ……………………………..

7

6/Décision du service contractant: La présente offre est…………………………………………………………………………………………………… A……………………….,le……………………………. N.B : - Cocher les cases correspondant à votre choix. - Les cases correspondantes doivent obligatoirement être remplies. - En cas de groupement, remplir une seule déclaration. - En cas d’allotissement chaque lot doit faire l’objet d’une déclaration. - Pour chaque variante remplir une déclaration. - Pour les prix en option remplir une déclaration à part. - Lorsque le soumissionnaire est une personne physique, il doit adapter les rubriques spécifiques aux sociétés, aux entreprises individuelles.

8

REPUBLIQUE ALGERIENNE DEMOCRATIQUE ET POPULAIRE

WILAYA D’ALGER Direction de la jeunesse des sports et des loisirs .

DECLARATION A SOUSCRIRE 1/Identification du service contractant: Désignation du service contractant : Direction du budget de comptabilité et de patrimoine de la Wilaya d’Alger. Nom, prénom, qualité du signataire du marché public : ……………………………………………………………. ………………………………………………………………………………………………………………… ……… 2/Présentation du soumissionnaire et désignation du mandataire, dans le cas d’un groupement : Désignation du soumissionnaire (reprendre la dénomination de la société telle que figurant dans la déclaration de candidature) :

 Soumissionnaire seul. Dénomination de la société : ………………………………………………………………………………………….

 Soumissionnaire groupement momentané d’entreprises :  Conjoint  ou Solidaire Dénomination de chaque société : 1/ ………………………………………………………………………………………………………………… …… 2/ ………………………………………………………………………………………………………………… …… 3/ ………………………………………………………………………………………………………………… …… / ………………………………………………………………………………………………………………… …… Dénomination du groupement : ………………………………………………………………………………............. ………………………………………………………………………………………………………………… ……… - Désignation du mandataire : Les membres du groupement désignent le mandataire suivant :……………………………………………….. ………………………………………………………………………………………………………………… ……… 3/Objet de la déclaration à souscrire : Objet du marché public : ………………………………………………………………………………………………..

9

………………………………………………………………………………………………………………… ………. Wilaya(s) ou seront exécutées les prestations, objet du marché public : ………………………………………… ………………………………… …………………………………………………………………………………….. La présente déclaration à souscrire est présentée dans le cadre d’un marché public alloti :

 Non ou  Oui Dans l’affirmative : Préciser les numéros des lots ainsi que leurs intitulés : …………………………………………………………….. ………………………………………………………………………………………………………………… ……… ………………………………………………………………………………………………………………… …….

 Offre de base  variante(s) suivante (s) (décrire les prestations, objet des prix en options, sans mentionner leurs montants) : …………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………… ………

 Prix en options(s) suivant(s) (décrire les prestations, objet des prix en options, sans mentionner leurs montants) : ………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………… ……… 4/Engagement du soumissionnaire : Après avoir pris connaissance des pièces constitutives du marché public prévues dans le cahier des charges, et conformément à leurs clauses et stipulations,

 Le signataire 

S’engage, sur la base de son offre et pour son propre compte ; Dénomination de la société : …………………………………………………………………………………………. Adresse du siège social : ………………………………………………………………………………………………. Forme juridique de la société : ………………………………………………………………………………………… Montant du capital social : …………………………………………………………………………………………….. Numéro et date d’inscription au registre du commerce, au registre de l’artisanat et des métiers ou autre (à préciser)(barrer la mention inutile) : ………………………………………………………………………………….. ………………………………………………………………………………………………………………… ………….. Nom, Prénom, nationalité, date et lieu de naissance du signataire, ayant qualité pour engager la société à l’occasion du marché public :……………………………………………………………………………….. 10

………………………………………………………………………………………………………………… ………

 Engage la société, sur la base de son offre ; Dénomination de la société : …………………………………………………………………………………………. Adresse du siège social : ………………………………………………………………………………………………. Forme juridique de la société : ………………………………………………………………………………………… Montant du capital social : …………………………………………………………………………………………….. Numéro et date d’inscription au registre du commerce, au registre de l’artisanat et des métiers ou autre (à préciser) (barrer la mention inutile) : ………………………………………………………………………………….. ………………………………………………………………………………………………………………… ……… Nom, Prénom, nationalité, date et lieu de naissance du signataire, ayant qualité pour engager la société à l’occasion du marché public :…………………… ………………………………………………………. ………………………………………………………………………………………………………………… ………

 L’ensemble des membres du groupement s’engagent, sur la base de l’offre du groupement. Présentation des membres du groupement (chaque membre du groupement doit renseigner cette rubrique. Les autres membres du groupement doivent remplir cette rubrique dans une feuille jointe en annexe, en donnant un numéro d’ordre à chaque membre) : 1/ Dénomination de la société : ……………………………………………………………………………………… Adresse du siège social : ………………………………………………………………………………………………. Forme juridique de la société :………………………………………………………………………… Montant du capital social :……………………………………………………………………………… Numéro et date d’inscription au registre du commerce, au registre de l’artisanat et des métiers ou autre (à préciser) (barrer la mention inutile) :…………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………… ……… Nom, Prénom, nationalité, date et lieu de naissance du signataire, ayant qualité pour engager la société à l’occasion du marché public :………………………………………………………………………… ….. ………………………………………………………………………………………………………………… ……… Dans le cas d’un groupement conjoint préciser les prestations exécutées par chaque membre du groupement, en précisant le numéro du lot ou des lots concerné(s), le cas échéant : Désignation des membres

Nature des prestations

Montant HT des prestations

……………………………………… …. ……………………………………… ….

………………………………… . ……………………………….. …………………………………

……………………………. . ……………………………. . 11

……………………………………… ….

……………………………. .

à livrer les fournitures demandées ou à exécuter les prestations demandées aux prix cités à la lettre de soumission, et dans un délai de (en chiffres et en lettres)………………………………………………………, à compter de la date d’entrée en vigueur du marché public, dans les conditions fixées dans le cahier des charges. Le présent engagement me lie pour le délai de validité des offres. 5/Signature de l’offre par le soumissionnaire : J’affirme, sous peine de résiliation de plein droit au marché public ou de sa mise en régie aux torts exclusifs de la société, que la dite société ne tombe pas sous le coup des interdictions édictées par la législation et la réglementation en vigueur. Certifie, sous peine de l’application des sanctions prévues par l’article 216 de l’ordonnance n°66-156 du 18 Safar 1386 correspondant au 8 juin 1966 portant code pénal que les renseignements fournis ci-dessus sont exacts. Nom, prénom et qualité du signataire

Lieu et date de signature

Signature

……………………………………… …. ……………………………………… …. ……………………………………… ….

………………………………… . ……………………………….. …………………………………

……………………………. . ……………………………. . ……………………………. .

6/Décision du service contractant : La présente offre est…………………………………………………………………………………………………. A……………………………………………., le………………………………………. Signature du représentant du service contractant : N.B : - Cocher les cases correspondant à votre choix. - Les cases correspondantes doivent obligatoirement être remplies. - En cas de groupement, remplir une seule déclaration.

12

REPUBLIQUE ALGERIENNE DEMOCRATIQUE ET POPULAIRE

WILAYA D’ALGER

DECLARATION DE PROBITE 1/Identification du service contractant: Désignation du service contractant : Direction du budget de comptabilité et de patrimoine de la Wilaya d’Alger. 2/Objet du marché public: ………………………………………………………………………………………….. ………………………………………………………………………………………………………………… ……… 3/Présentation du candidat ou soumissionnaire: - Nom, Prénom, nationalité, date et lieu de naissance du signataire, ayant qualité pour engager la société à l’occasion du marché public : ………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………….…, agissant :

 En son nom et pour son compte.  Au nom et pour le compte de la société qu’il représente. Dénomination de la société : ………………………………………………………………………………………….. ………………………………………………………………………………………………………………… ……… Adresse de la société :…………………………………………………………………………… …………. ………………………………………………………………………………………………………………… ……… Forme juridique de la société :……………………………… ………………………………………………… Montant du capital social : …………………………………………………………………………………………….. Numéro et date d’inscription au registre du commerce, au registre de l’artisanat et des métiers ou autre (à préciser) (barrer la mention inutile) :………………………………………………… ……………….. ………………………………………………………………………………………………………………… ……… 4/Déclaration du candidat ou soumissionnaire: Je déclare que ni moi, ni l’un de mes employés ou représentants, n’avons fait l’objet de poursuites judiciaires pour corruption ou tentative de corruption d’agents publics.

 Oui



Non Dans l’affirmative : (préciser la nature de ces poursuites, la décision rendue et joindre une copie du jugement). M’engage à ne pas recourir à aucun acte ou manœuvre dans la but de faciliter ou de privilégier le traitement de mon offre au détriment de la concurrence loyale. M’engage à ne pas m’adonner à des actes ou des manœuvres tendant à promettre d’offrir ou d’accorder à un agent public ,directement ou indirectement, soit pour lui-même ou pour une autre entité, une rémunération ou 13

un avantage de quelque nature que ce soit ,à l’occasion de la préparation ,de la négociation, de la passation ou de l’exécution ou le contrôle d’un marché public ou d’un avenant. Déclare avoir pris connaissance que la découverte d’indices concordants de partialité ou de corruption avant, pendant ou après la procédure de passation d’un marché public, ou d’un avenant , sans préjudice des poursuites judiciaires, constituerait un motif suffisant pour prendre toute mesure coercitive, notamment de résilier ou d’annuler le marché public ou l’avenant concerné et d’inscrire l’entreprise sur la liste des opérateurs économiques interdits de participer aux marchés publics. Certifie, sous peine de l’application des sanctions prévues par l’article 216 de l’ordonnance n° 66-156 du 18 Safar 1386 correspondant au 8 juin 1966 portant code pénal que les renseignements fournis ci-dessus sont exacts. Fait à …………………….., le…………………………… Signature du candidat ou soumissionnaire (Nom, Qualité du Signataire et cachet du candidat ou soumissionnaire)

N.B : - Cocher les cases correspondant à votre choix. -Toutes les rubriques doivent obligatoirement être remplies. - En cas de groupement, chaque membre doit présenter sa propre déclaration. -En cas de sous traitante, chaque sous-traitant doit présenter sa propre déclaration. - En cas d’allotissement, une déclaration suffit pour tous les lots. Le(s) numéro(s) de lot(s) doit (vent) être mentionné(s) dans la rubrique n°2 de la présente déclaration. - Lorsque le candidat ou soumissionnaire est une personne physique, il doit adapter les rubriques spécifiques aux sociétés, aux entreprises individuelles.

14

REPUBLIQUE ALGERIENNE DEMOCRATIQUE ET POPULAIRE

WILAYA D’ALGER

DECLARATION DE CANDIDATURE 1/Identification du service contractant : Désignation du service contractant : Direction du budget de comptabilité et de patrimoine de la Wilaya d’Alger. 2/Objet du marché public : ………………………………………………………………………………………….. ………………………………………………………………………………………………………………… ……… 3/Objet de la candidature : La présente déclaration de candidature est présentée dans le cadre d’un marché public alloti :

 Non ou  Oui Dans l’affirmative : Préciser les numéros des lots ainsi que leurs intitulés : ……………………………………………………………. ………………………………………………………………………………………………………………… ……… ………………………………………………………………………………………………………………… ……… 4/Présentation du candidat ou soumissionnaire : Nom, Prénom, nationalité, date et lieu de naissance du signataire, ayant qualité pour engager la société à l’occasion du marché public : ………………………………………………………………………………………….. ………………………………………………………………………………………………………., agissant :

 En son nom et pour son compte.  Au nom et pour le compte de la société qu’il représente. 4-1/  candidat ou soumissionnaire seul : Dénomination de la société : ………………………………………………………………………………………….. ………………………………………………………………………………………………………………… ……… Adresse de la société : …………………………………………………………………………………………………. ………………………………………………………………………………………………………………… …… Forme juridique de la société : ………………………………………………………………………………………… Montant du capital social : …………………………………………………………………………………………….. 15

Numéro et date d’inscription au registre du commerce, au registre de l’artisanat et des métiers ou autre (à préciser) (barrer la mention inutile) : ………………………………………………………………………………….. ………………………………………………………………………………………………………………… ………

 candidat ou soumissionnaire groupement momentané d’entreprise : Le groupement est Conjoint ou  Solidaire 4-2/

Nombre de membres dans le groupement (en chiffres et en lettres) : ……………………………………………. Nom du groupement : ……………………………………………………………………………………………….. Présentation des membres du groupement (chaque membre du groupement doit renseigner cette rubrique. Les autres membres du groupement doivent remplir cette rubrique dans une feuille jointe en annexe, en donnant un numéro d’ordre à chaque membre) : Dénomination de la société : ………………………………………………………………………………………….. ………………………………………………………………………………………………………………… ……… Adresse de la société : …………………………………………………………………………………………………. ………………………………………………………………………………………………………………… ……… Forme juridique de la société : ………………………………………………………………………………………… Montant du capital social : …………………………………………………………………………………………….. Numéro et date d’inscription au registre du commerce, au registre de l’artisanat et des métiers ou autre (à préciser) (barrer la mention inutile) : ………………………………………………………………………………….. ………………………………………………………………………………………………………………… ……… La société est mandataire du groupement Les membres du groupement :

 Non ou  Oui.

 Signent individuellement l’offre du groupement et toutes modifications du marché public qui pourraient intervenir ultérieurement.

 Donnent mandat à un membre du groupement, désigné en qualité de mandataire, conformément à la convention de groupement qui accompagne l’offre, pour signer, en leur nom et pour leur compte, l’offre du groupement et toutes modifications du marché public qui pourraient intervenir ultérieurement ; Dans le cas d’un groupement conjoint préciser les prestations exécutées par chaque membre du groupement, en précisant le numéro du lot ou des lots concerné(s), le cas échéant :……………………. ………………………………………………………………………………………………………………… ……. ………………………………………………………………………………………………………………… …….. ………………………………………………………………………………………………………………… ……… 5/Déclaration du candidat ou soumissionnaire : Le candidat ou soumissionnaire déclare qu’il n’est pas exclu ou interdit de participer aux marchés publics : 16

- pour avoir refusé de compléter son offre ou du fait qu’il s’est désisté de l’exécution d’un marché public ; - du fait qu’il soit en état de faillite, de liquidation, de cessation d’activité ou qu’il fait l’objet d’une procédure relative à l’une des situations ; - pour avoir fait l’objet d’un jugement ayant autorité de la chose jugée constatant un délit affectant sa probité professionnelle ; - pour avoir fait une fausse déclaration ; - du fait qu’il soit inscrit sur la liste des entreprises défaillantes ; - du fait qu’il soit inscrit sur la liste des opérateurs économiques interdits de participer aux marchés publics ; - du fait qu’il soit inscrit au fichier national des fraudeurs, auteurs d’infraction graves aux législations et réglementations fiscales, douanières et commerciales ; - pour avoir fait l’objet d’une condamnation par la justice pour infraction grave à la législation du travail ; - du fait qu’il n’a pas honoré son engagement d’investir ; Du fait qu’il ne soit pas en règle avec ses obligations fiscales, parafiscales et envers l’organisme en charge des congés payés et du chômage intempéries des secteurs du bâtiment, travaux publics et de l’hydraulique, la cas échéant , pour les entreprises de droit Algérien et les entreprises étrangères ayant déjà exercé en Algérie ; - pour n’avoir pas effectué le dépôt des comptes sociaux, pour les sociétés de droit Algérien ;





Non ou Oui. Dans la négative (à préciser) : ……………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………… ………. Le candidat ou soumissionnaire déclare qu’il : - n’est pas en règlement judiciaire et que son casier judiciaire datant de moins de trois mois porte la mention « néant ». Dans le cas contraire, il doit joindre le jugement et le casier judiciaire. Dans le cas ou l’entreprise fait l’objet d’un règlement judiciaire ou de concordat le candidat ou soumissionnaire déclare qu’il est autorisé à poursuivre son activité. - est inscrit au registre de commerce ou au registre de l’artisanat et des métiers, pour les artisans d’art ou détenir la carte professionnelle d’artisan, en relation avec l’objet du marché public, sous le n°…………… du …………………………………….., délivré par……………………………………………………………………. - détient le numéro d’identification fiscal suivant :……………………………………………….., délivré par….. …………………………………………….le…………………………………….., pour les entreprises de droit Algérien et les entreprises étrangères ayant déjà exercé en Algérie. Le candidat ou soumissionnaire déclare qu’il n’existe pas des privilèges, des nantissements, des gages et/ou des hypothèques inscrits à l’encontre de l’entreprise.

 Non ou  Oui. Dans l’affirmative : (préciser la nature de ces privilèges, nantissement, gages et/ou hypothèques et joindre à la présente déclaration copie de leurs états, délivrés par une autorité compétente). Le candidat ou soumissionnaire déclare que la société n’a pas été condamnée en application de l’ordonnance n°03-03 du 19 Joumada 1424 correspondant au 19 juillet 2003, modifiée et complétée , relative à la concurrence ou en application de tout autre dispositif équivalent :

 Non ou  Oui. Dans l’affirmative : (préciser la cause de la condamnation, la sanction et la date de la décision)………… ………………………………………………………………………………………………………………… Le candidat ou soumissionnaire seul ou en groupement déclare avoir les capacités nécessaires à l’exécution du marché public et produit à cet effet, les documents demandés par le service contractant dans le cahier des charges (lister ci-après les documents joints) : -…………………………………………………………………………………………………………………  ; 17

-………………………………………………………………………………………………………………….  ; -…………………………………………………………………………………………………………………  ; -…………………………………………………………………………………………………………………  ; …………………………………………………………………………………………………………………. ; -………………………………………………………………………………………………………………. ; -………………………………………………………………………………………………………………. ; Le candidat ou soumissionnaire déclare que : - la société est qualifiée et/ou agréée par une administration publique ou un organisme spécialisé à cet effet, lorsque cela est prévu par un texte réglementaire :

 Non ou  Oui. Dans l’affirmative : (indiquer l’administration publique ou l’organisme qui a délivré le document, son numéro, sa date de délivrance et sa date d’expiration)………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………… - la société a réalisé pendant………………………………………………… (Indiquer la période considérée) un chiffre d’affaires annuel moyen de (indiquer le montant du chiffre d’affaires en chiffres, en lettres et en hors taxes) : …………………………………………………………………………………………………………………. ………………………………………………………………………………………………………………… Dont ………………% sont en relation avec l’objet du marché public ou du lot (barrer la mention inutile). - le candidat ou soumissionnaire compte présenter dans son offre un sous-traitant :

 Non ou  Oui. Dans l’affirmative remplir le formulaire (déclaration de sous-traitant). 6/signature du candidat ou soumissionnaire seul ou de chaque membre du groupement : J’affirme, sous peine de résiliation de plein droit du marché public ou de sa mise en régie aux torts exclusifs de la société, que la dite société ne tombe pas sous le coup des interdictions édictées par la législation et la règlementation en vigueur. Certifie, sous peine de l’application des sanctions prévues par l’article 216 de l’ordonnance n°66-156 du 18 Safar 1386 correspondant au 8 juin 1966 portant code pénal que les renseignements fournis ci*dessus sont exacts. Nom, prénom et qualité du signataire

Lieu et date de signature

Signature

………………………………………… . ………………………………………… . ………………………………………… .

………………………………… . ……………………………….. …………………………………

……………………………. . ……………………………. . ……………………………. .

N.B : - Cocher les cases correspondant à votre choix. - Les cases correspondantes doivent obligatoirement être remplies. - En cas de groupement, remplir une seule déclaration. - En cas d’allotissement chaque lot doit faire l’objet d’une déclaration. 18

- Lorsque le candidat ou soumissionnaire est une personne physique, il doit adapter les rubriques spécifiques aux sociétés, aux entreprises individuelles.

CAHIER DES PRESCRIPTIONS SPECIALES

19

CHAPITRE 01 CAHIER DES PRESCIPTION SPECIALES TITRE I : DISPOSITION GENERALE ARTICLE 01.01: OBJET DU MARCHE  Le présent marché consiste à réaliser les : TRAVAUX D’ENGAZONNEMENT DES 20 AIRES DE JEUX Lot N° 01 : AIRE DE JEUX HAMAMMET AIRE DE JEUX AIN BENIANE AIRE DE JEUX GAI SOLEIL AIRE DE JEUX EL ACHOUR AIRE DE JEUX CSP EL BIAR ARTICLE 01.02 : MODE DE PASSATION DU MARCHE Le présent marché serra passé par un avis d’appel d’offres ouvert avec exigence de capacité minimales conformément aux articles 39, 40,42, et 44 du décret présidentiel n° 15-247 de la 16/09/2015 portant réglementation des marchés publics et des délégations de service public ARTICLE 01.03 : PIECES CONTRACTUELLES  Les obligations du cocontractant pour l’exécution des travaux du présent marché font référence des documents suivants : La soumission, -La déclaration à souscrire, -Le cahier des prescriptions spéciales, -Le cahier des prescriptions communes, -Le devis descriptif, -Le bordereau des prix unitaires, -Le devis quantitatif et estimatif. -la décomposition du prix global et forfaitaire. En cas de contradiction entre elles, les pièces contractuelles prévalent les unes sur les autres dans l’ordre suivant : - La soumission, -La déclaration à souscrire, -Le cahier des prescriptions spéciales, -Le cahier des prescriptions communes, -Le devis descriptif, -Le bordereau des prix unitaires, -Le devis quantitatif et estimatif. ARTICLE01. 04: CONSISTANCE DES TRAVAUX 

20

Le présent marché consiste à réaliser les TRAVAUX D’ENGAZONNEMENT DES 20 AIRES DE JEUX Lot N° 01 : AIRE DE JEUX HAMAMMET AIRE DE JEUX AIN BENIANE AIRE DE JEUX GAI SOLEIL AIRE DE JEUX EL ACHOUR AIRE DE JEUX CSP EL BIAR

ARTICLE01. 05 : MODE D’EVALUATION DES TRAVAUX Les travaux objet du présent marché sont évalués au métré, c'est-à-dire le règlement des travaux sera opéré en application des prix unitaires du bordereau des prix unitaires aux quantités réellement exécutées. ARTICLE 01.06 : DEFINITION DES PRIX Les prix définis par le bordereau des prix unitaires comprennent toutes les charges, sujétions et frais nécessaires à la bonne exécution de l'ouvrage. Les prix unitaires sont en hors TVA. ARTICLE 01.07 : MONTANT DU MARCHE. Le montant du present marché est arreté comme suit : N° Lot Lot 01

Montant du Matché

TVA 17%

Montant du marché en TTC

Lot 01 : lettre : en (HT) :……………………………………………………………………..…………………………. TVA 17% :………………………………………………………………………………… En TTC : ………………………………………………………………………………….. ARTICLE 01.08 : DELAIS D’EXECUTION Le délai d’exucution des travaux est arrete par lot comme suit : N° Lot

Delai d’execution

Delai d’entretien de produit

Garantie du produit

Lot 01

A partir de la notification de l’ordre de service prescrivant le demarrage des travaux. Ne sont toutefois par inclus les journées d’intemperies dument prouvées et constatées, les journnées d’impraticablilité du terrain ainsi que les arrets de travaux sont ordonnés par le service contractant par ordre de service. ARTICLE 1.09 : PENALITES DE RETARD En application des dispositions de l’article 147 du décret présidentiel n°15-247 du 16 septembre 2015, portant réglementation des marchés publics, et à défaut de l'entreprise d'avoir terminé les travaux dans les délais fixés, il lui sera appliquée une pénalité de retard. Le montant de la pénalité est déterminé par la formule suivante : M P = --------- N 21

10 x D Où: P= Montant total des pénalités. M = Montant du marche augmenté d'éventuels avenants N= Nombre de jours de retard. D= Délai d'exécution exprime en jours calendaires. Le montant cumulé des pénalités de retard ne pourra être supérieur à dix pour cent (10%) du montant du marché augmenté le cas échéant du montant des avenants. ARTICLE 1. 10: CAS DE FORCE MAJEURE Aucune des partes ne sera réputée faillir à ses obligations contractuelles dans la mesure ou l'exécution de celles- ci serait retardée, entravée ou empêchée par un cas de force majeure. Ne peuvent être considérés comme cas de force majeur que les événements échappant à la volonté des parties et présentant un caractère imprévisible, irrésistible et insurmontable. Le cocontractant sera exonéré de ses obligations sous réserve qu'il informe par écrit le Maître de l'ouvrage du cas de force majeure dans un délai de sept (07) jours à compter de l'acte de l'événement. En tout état de cause, en cas de force sera fait application de l'article 27 du CCAG. ARTICLE 1.11 : FOURNITURE DES MATERIAUX ET PRODUITS FABRIQUES Toutes les fournitures de matériaux et produits disponibles sur le marché devront répondre aux normes en vigueurs et les prescriptions contenues dans l'article 21 du C.C.A G. Celles qui ne sont pas expressément exécutées selon le présent cahier des prescriptions et qui sont destinées à être incorporées aux ouvrages incombent au cocontractant qui en proposera la substitution préalable au maître de l'ouvrage par l'introduction d'avenants appropriés sous réserve d'une autorisation dûment formulée par le maître de l'ouvrage. ARTICLE 1.12 : ORIGINE DES MATERIAUX ET PRODUITS FABRIQUES Les matériaux et produits fabriqués nécessaires à l'exécution des travaux ou fournitures devront obligatoirement provenir de l'industrie algérienne chaque fois que celle-ci sera en mesure d'y satisfaire dans les conditions techniques fixés au marché au moment de l'établissement de sa proposition conformément aux prescriptions de l'article 21 du C.C.A.G. ARTICLE 1.13: PRESCRIPTIONS GENERALES Tous les travaux compris dans le présent marché ou ordonnés en cours de réalisation seront exécutés suivant les normes techniques en vigueur conformément aux documents graphiques et contractuels y afférent. Le cocontractant devra avant de commencer l'exécution des travaux, soumettre à l'approbation du Maître de L'ouvrage, quand elle n'est pas précisée au marché, la marque de tous les matériaux qu’il compte utiliser, accompagnée de procès verbaux de résistance au laboratoire et d'homologation. ARTICLE 1.14 : REPERES DE NIVELLEMENT Les côtes d'altitude des ouvrages seront rapportées au nivellement général de l'Algérie, le repère sera le point 0, et sera attaché aux côtes de niveaux portées sur les plans d'exécution établis par le Maître de l'ouvrage. ARTICLE 1.15 : CONSTATATIONS EVENTUELLES DES METRES Les métrés éventuels seront dressés contradictoirement par le cocontractant et le Maître de L'œuvre et approuvés par le Maître de L'ouvrage. Les situations, mémoires et décomptes seront produits en douze (12) exemplaires par le cocontractant, ils sont transmis entre le premier et le cinq de chaque mois. Passé ce délai, les situations présentées ne seront prises en compte que le mois suivant. ARTICLE 1.16 : ATTACHEMENTS DES TRAVAUX Le cocontractant devra sous sa responsabilité faire connaître en temps utile et avant qu'ils soient cachés les ouvrages et fournitures dont les quantités et les qualités ne pourraient pas être constatés ultérieurement. 22

Les attachements des travaux ou fournitures dont la nécessité aurait été rendue évidente en cours d'exécution devront être établis contradictoirement par le cocontractant et le Maître de l'œuvre et soumis à la vérification du Maître de L'ouvrage en tenant compte des obligations précisées ci-dessus et aux prescriptions de l'article 39 du C.C.A G. ARTICLE 1.17 : ORDRE DE SERVICE L'ordre de service prescrivant le commencement des travaux sera délivré par le Maître de L'ouvrage après approbation du marché par l'autorité compétente, et toutes modifications de travaux fera objet également d'un ordre de service et d’un avenant. ARTICLE 1.18 : DELAIS DE CONSTATATION, DE MANDAMENT ET INTERET MORATOIRES. a) Délai de constatation : En vertu des dispositions de l'article 121du décret présidentiel n° 15-247 du 16 septembre 2015 portant réglementation des marchés publics et des délégations de service public, il est prévu un délai ouvert pour procéder aux constatations ouvrant droit à paiement de 15 jours. Ces délais courent à partir de la demande du titulaire appuyée des justifications nécessaires (il s'agit des délais pour vérifier et approuver les attachements conformément à l'article 39 du C.C.A.G). b) Délai de mandatement : En vertu des dispositions de l'article 122 du décret présidentiel n° 15-247 du 16 septembre 2015 portant réglementation des marchés publics et des délégations de service public ,il est prévu un délai de mandatement des acomptes ou de solde de 30 jours à compter de la réception de la situation. c) Intérêts moratoires: A défaut de mandatement dans les délais de 30 jours cités ci-dessus fait courir de plein droit et sans autres formalité au bénéfice du cocontractant des intérêts moratoires calculés conformément aux dispositions de l'article122 du décret présidentiel n° 15-247 du 16 septembre 2015, et par application de la formule suivante : Montant de la situation déposée x T.I.B.C. x N I.M =_________________________________________________ 12x30 OU I.M. Intérêts moratoires T.I.B.C.: taux d'intérêt bancaire des crédits à court terme N: nombre de jours de retard dans le paiement de la situation ARTICLE 1.19 : DROITS DE TIMBRES ET D’ENREGISTREMENT. Le présent marché est dispensé de timbre et d'enregistrement par application de l'ordonnance n° 76-103 du 09 décembre 1976, et portant code des timbres (J.O.R.A) n° 81 du 18 décembre 1986 et (J.O.R.A) n° 39 du 15 mai 1977. ARTICLE 1.20 : INSTALLATION PROVISOIRE DU CHANTIER Toutes les installations et constructions provisoires nécessaires pendant l'exécution des travaux sont à la charge du cocontractant. Le cocontractant soumettra un plan d'organisation de chantier au maître de l'ouvrage pour approbation. ARTICLE 1.21 : INSTALLATION ET ORGANISATION DU CHANTIER Le cocontractant est réputé connaître la situation de l'état des lieux, leurs conditions d'accès et d'approvisionnements ainsi que les difficultés d'exécution des travaux Il lui appartiendra de s'informer de tous les règlements administratifs auxquels il doit se conformer pour I 'exécution des travaux et de prévoir les charges éventuelles dans ses prix unitaires En outre, il sera responsable de la protection du chantier contre les intempéries, inondation, éboulement de terrain, tous les ouvrages provisoires éventuellement nécessaires pour assurer cette protection sont à sa charge . Le cocontractant disposera pour l'exécution de ces travaux de l'ensemble du terrain suivant les limites définies aux plans de masses. Il prendra connaissance des réseaux de distributions d'eau, de gaz, d'électricité, de téléphone. D’égouts etc. pouvant exister sur le terrain afin d'éviter toute détérioration. 23

ARTICLE 1.22: PROPRETE DES CHANTIERS Dans le cadre de la protection de l'environnement et la préservation de l'hygiène et de la salubrité publique. Le cocontractant est tenu de procéder au maintien permanent de l'état de propreté de son chantier et de son environnement immédiat par un nettoyage régulier. Faute de quoi, des sanctions seront prises en conséquence, conformément à la législation et la réglementation en vigueur. ARTICLE 1.23 : CALENDRIER D’AVANCEMENT DES TRAVAUX Avant le début du chantier, le cocontractant remettra le planning prévisionnel des travaux en faisant ressortir ses moyens humains par catégorie professionnel. Moyens matériel ainsi que les quantités des matériaux nécessaires à l'approvisionnement constant du chantier. Ce document sera soumis à l'approbation du Maître de l'ouvrage. (Le planning doit être le même que celui qui est présenté avec l’offre.) ARTICLE 1.24 : PLANNING D’EXECUTION Dans le cas où l'avancement des travaux ne correspondrait pas au planning établi, l’administration se réserve le droit de faire application des mesures prévues à l'article 35 du CCAG. ARTICLE 1.25 : RESPONSABILITE DU COCONTRACTANT EN CE QUI CONCERNE LES DEGATS, LES GENES CAUSES AUX TIERS ET LES MESURES D’ORDRE ET DE SECURITE. Le cocontractant sera seul responsable des dégâts causés au tiers. Il devra prendre toutes les mesures nécessaires pour réparer tous les dégâts et tous gènes aux tiers. Le cocontractant prendra spontanément toutes les mesures d'ordre et de sécurité pour éviter les accidents sur son chantier et aux abords. La signalisation du chantier devra être assurée conformément aux dispositions réglementaires en vigueur. ARTICLE 1.26 : PRESENCE DU PARTENAIRE CO-CONTRACTANT SUR LE CHANTIER Le cocontractant sera tenu d'assister personnellement ou se faire représenter par un agent qualifié susceptible de prendre des décisions sur chantier lors des réunions hebdomadaires fixées par le Maître de L'ouvrage. La direction de ce chantier devra être effectivement assurée sans interruption. Si la qualification du responsable n'apparaît pas suffisante, le Maître de l'ouvrage pourrait en demander le remplacement ou l'assistance jugée nécessaire. ARTICLE 1.27 : AVANCES 1°-AVANCES FORFAITAIRES En application des articles 108 à112 du décret présidentiel n° 15-247 du 16 septembre 2015, portant réglementation des marchés publics, le co-contractant bénéficiera à sa demande d'une avance forfaitaire égale a 15% du montant du marché, son mandatement se fera suivant les conditions fixées au paragraphe (3A et 3B). L'avance forfaitaire est réglée en totalité. 2°-AVANCES SUR APPROVISIONNEMENTS. Le cocontractant bénéficiera à sa demande d'une avance sur approvisionnement conformément aux dispositions fixées par les articles 108 à116 du décret présidentiel n° 15-247 du 16 septembre 2015 portant réglementation des marchés publics. Son mandatement se fera suivant les conditions fixées au paragraphe (3C).

3°-DISPOSITIONS COMMUNES AUX AVANCES A) CAUTION DE RESTITUTION D'AVANCES Les avances décrites ci dessus dites forfaitaire et sur approvisionnement sont octroyées à la demande du cocontractant sous réserve que celui-ci ait au préalable constitué des cautions de restitution d'égales valeurs aux avances à percevoir. Ces cautions seront émises par une banque algérienne ou la caisse de garantie des marchés publics conformément à l'article 110 du décret présidentiel n° 15-247 du 16 septembre 2015, portant réglementation des marchés publics. La main levée de ces cautions interviendra après le remboursement total des avances. 24

A) REMBOURSEMENT DES AVANCES Le remboursement s'effectuera par voie de retenue sur les décomptes mensuels du cocontractant à partir de la première situation des travaux et sera terminé lorsque les sommes payées atteindront les 80% du montant du marche en application de l'article 116 du décret présidentiel n° 15-247 du 16 septembre 2015, portant réglementation des marches publics. D) AVANCES SUR APPROVISIONNEMENTS. L'avance sur approvisionnement est octroyée au cocontractant s'il justifie de contrats ou de commande confirmés de matières ou produits indispensables à l'exécution des travaux du présent marché. Le montant de cette avance est fixé au maximum à 35% du montant global du marché. ARTICLE 1.28 : CAUTION DE BONNE EXECUTION : En application des articles 130,131,132,et 133 , du décret présidentiel n° 15-247 du 16 septembre 2015 le partenaire cocontractant est tenu de fournir une caution de bonne exécution de 5% du montant du marché. Cette caution doit être constituée au plus tard à la date à laquelle le cocontractant remet la première demande d’acompte. En cas d'avenant, la caution doit être complétée dans les mêmes conditions. ARTICLE 1.29 : CAUTION DE GARANTIE  La caution de bonne exécution est transformée, à la réception provisoire, en caution de garantie. ARTICLE 1.30 : RESTITUTION DE LA CAUTION DE GARANTIE : En application des dispositions de I 'article 134, du décret présidentiel n° 15-247 du 16 septembre 2015 portant réglementation des marchés publics, la caution de garantie et totalement restituée dans un délai d'un mois à compter de la date de réception définitive des travaux.

ARTICLE 1.31 : SANCTIONS Sans préjudice des sanctions prévues par la législation et la réglementation en vigueur, toute entreprise ou groupe d'entreprises -Ayant fait l'objet de défaillances avérées dans l'exécution de son contrat, -Ayant produit de faux documents au moment de sa soumission. -Ayant enfreint la législation du travail et notamment n'avoir pas déclaré son personnel aux caisses de sécurité sociale, Encourt des sanctions allant de la mise en garde au retrait provisoire ou définitif du certificat de qualification et de classification professionnelle. Lu et accepté par : LE CO-CONTRACTANT Alger le :……………………..

LE CONTRACTANT Alger le :……………………..

25

CAHIER DES PRESCRIPTIONS COMMUNES

26

CHAPITRE II PRESCRIPTIONS COMMUNES ARTICLE 2.01 : TRAVAUX SUPPLEMENTAIRES Le cocontractant ne doit en aucun cas entreprendre sans l'accord préalable du maître de l'ouvrage, l'exécution des travaux supplémentaires ou non prévus. Ces travaux doivent dans tous les cas d'espèces faire l'objet d'un ordre de service et d'un avenant signé par le maître de l'ouvrage ARTICLE 2.02 : AVENANT Le Maître de L'ouvrage peut recourir à la conclusion d'avenants au présent marché si des modifications dans la mise en œuvre des travaux interviennent par rapport aux prévisions initiales, en application du décret présidentiel n° 15-247 du 16 septembre, portant réglementation des marchés publics ( articles 135 à 139 ). ARTICLE 2.03 : SOUS-TRAITANCE Il n’est pas prévu de sous traitante dans le présent marché ARTICLE 2.04: OBLIGATION DU COCONTRACTANT Le cocontractant est responsable de la totalité des travaux, qui doivent répondre aux règles de l'art et aux normes conformément à la réglementation. ARTICLE 2.05 : PAIEMENT DES TRAVAUX Le paiement des travaux s'effectuera par acomptes mensuels sur présentation de situations des travaux réalisés accompagnées des relevés contradictoires de prises d'attachements. ARTICLE 2.06 : NANTISSEMENT En vue du nantissement éventuel dans les législations en vigueur des marchés publics reconduites par l'article 145 du décret présidentiel n° 15-247 du 16 septembre,, portant réglementation des marches publics. Sont désignés : - Comptable chargé du paiement : Le Trésorier de la Wilaya d’Alger. - Fonctionnaire chargé de fournir les renseignements prévus par l'article 110 sus visé  : Le Wali d’Alger représenté par Le Directeur du budget de comptabilité et de patrimoine de la Wilaya d’Alger. ARTICLE 2.07: ELECTION DOMICILE DU CO-CONTRACTANT Pour l'exécution de son marché. Le co-contractant fait élection de son domicile à l'adresse suivante………………………………………………………………………………………………………… …… ARTICLE 2.08 : DOMICILIATION BANCAIRE DU CO-CONTRACTANT Pour la facturation la domiciliation bancaire de l'entreprise est ouvert au nom de:……………… … ………………………………………………………Sous le Numéro : ………… ………………………………………………………………………………..……… ARTICLE 2.09: RESILIATION En cas de résiliation, il sera fait application des dispositions des articles 149,150,151 et 152 du décret présidentiel n° 15-247 du 16 septembre , portant réglementation des marchés publics . ARTICLE 2.10 REGLEMENT DES LITIGES. Les litiges qui pourront naître à l'occasion de l'exécution du marché seront régis par les dispositions de l'article 153 du décret présidentiel n° 15-247 du 16 septembre, portant réglementation des marchés publics 27

A défaut d'un accord à l’amiable, le litige est soumis à l’examen du comité de règlement amiable des litiges compétent, institué en vertu des dispositions de l’article 154 ci-après conformément aux conditions prévues à l’article 155 du décret présidentiel n° 15-247 du 16 septembre, ARTICLE 2.11 : ASSURANCES OBLIGATOIRES En application de l'ordonnance 95-07 du 25/01/95 relative aux assurances, Le cocontractant est tenu de justifier qu'il a contracté toutes les assurances prévues aux textes réglementaires en vigueur à la date de commencement des travaux, notamment l'assurance contre l'effondrement des travaux en cours et la responsabilité civil à l'égard de tiers. Le cocontractant doit souscrire les contrats d'assurance appropriés permettant de garantir contre les risques énumérés ci-après -Accidents de la circulation Doivent être garantis par le cocontractant, tous les risques relatifs aux accidents de la circulation, les garanties doivent notamment couvrir - les véhicules et autres engins mobiles, propriétés du cocontractant - les personnes transportées. - les tiers -Accidents du travail : Les accidents du travail survenant au personnel du cocontractant doivent être garantis conformément à la réglementation en vigueur. -Responsabilités civiles Doivent être garantis par le cocontractant. Les responsabilités civiles lui incombant, en raison des dommages qui entre l'ordre de service de commencer les travaux et la réception définitive seraient causés aux agents et aux mandataires du maître de l'ouvrage ou aux tiers, par les travaux objet du présent marché, les marchandises, les matériels, les installations ou le personnel du cocontractant. -Présentation des polices a) Le cocontractant est tenu d'adresser au maître de l'ouvrage avant tout commencement d'exécution des travaux, la photocopie des polices d'assurances contractées pour la couverture des risques énumérés cidessus. Elles devront toutes comporter une clause interdisant leur résiliation, sans un avis préalable de la compagnie d'assurance au maître de l’ouvrage. Ces polices devront être prises auprès d'une (ou) plusieurs compagnies (s) d'assurances. Le maître de l'ouvrage pourra refuser toute police qui ne lui conviendra pas , en donnant les raisons motivées de son refus. b) Le cocontractant devra également fournir au maître de L'ouvrage des attestations émanant de la ou des compagnies d'assurances certifiant que les primes ont été bien réglées. c) Si le co-contractant ne prend pas toutes les assurances précédemment citées, le maître de l'ouvrage est habilité à souscrire, en ses lieu et place, les dites assurances dont les primes seraient récupérées sur les sommes dues par lui au cocontractant. ARTICLE 2.12: CONDITIONS DE RECEPTION DES OUVRAGES A) LA RECEPTION PROVISOIRE A l'achèvement complet des travaux du présent marché, le cocontractant informera par lettre recommandée le maître de l'ouvrage et le maître de l'œuvre en vue de la réception provisoire qui sera sanctionnée par un procès-verbal signé par les trois parties. Dans le cas ou des malfaçons ou des défaillances seraient constatées, le maître de l'ouvrage pourra refuser la réception provisoire et la reporter à une date ultérieure, jusqu'à que les réserves soient satisfaites par contre, si des retouches ou des modifications de faibles importances, sont nécessaires sans que l'utilisation de l'ouvrage soit affectée, le maître de l'ouvrage pourra admettre la réception avec réserves mentionnées au procès-verbal qui précisera le délai sous le quel ces réserves devront être levées, si à l'expiration de ce délai,

28

les retouches ou modifications demandées n'ont pas été effectuées, celles-ci pourront être faites par le maître de l'ouvrage aux frais risques et périls de l'entreprise. Durant la période de garantie, le cocontractant est tenu de remédier à ses frais et risques à tous les désordres qui surviendront à l'ouvrage sauf pour les ceux ne relevant pas de sa responsabilité. Une réception provisoire partielle est prononcée chaque fois que le Maître de L'ouvrage use de prendre possession anticipée d'une partie des travaux B) DELAI DE GARANTIE Le délai de garantie des travaux faisant l'objet du présent marché est fixé à douze (12) mois à compter de la date du procès-verbal de la réception provisoire des travaux. B) RECEPTION DEFINIIIVE Si l'ensemble des réserves justifies ont été levées, la réception définitive est prononcée à l'expiration de la période de garantie de douze (12) mois. La convocation des parties pour prononcer la réception définitive se fera à l'initiative du cocontractant par lettre recommandée. ARTICLE 2.13: DELAI DE VALIDITE DES OFFRES En application des dispositions de l’article 98 du décret présidentiel n° 15-247 du 16 septembre 2015 portant réglementation des marchés publics, Si un délai supérieur à la durée de préparation des offres augmentée de trois (3) mois sépare la date de dépôt des offres et celle de l’ordre de commencer l’exécution de la prestation, et si les circonstances économiques l’exigent, il peut être consenti une actualisation des prix dont le montant est fixé conformément à l’article 100 du présent décret. ARTICLE 2.14: ACTUALISATION DES PRIX Il n’est pas prévu d’actualisation des prix dans le présent marché.. ARTICLE 2.15: REVISION DES PRIX Les prix du présent marche son fermes et non révisables ARTICLE 2.16: PROPRETE DU CHANTIER Dans le cadre de la protection de l'environnement et la préservation de l'hygiène et de la salubrité publique, le cocontractant est tenu de procéder au maintien permanent de l'état de propreté de son chantier et de son environnement immédiat par un nettoyage régulier. Faute de quoi, des sanctions seront prises en conséquence, conformément à la législation et la réglementation en vigueur. ARTICLE 2.17 : RESPECT DE LA LEGISLATION DE TRAVAIL Le cocontractant est tenu de respecter la législation du travail notamment la loi N° 90-11 du 21.04.1990 ARTICLE 2.18 : UTILISATION DE LA MAIN D'OEUVRE LOCALE Le cocontractant est tenu de respecter la législation en ce qui concerne l'utilisation de la main d'œuvre locale et cela en application des dispositions du décret présidentiel n° 15-247 du 16 septembre, modifié et complété portant réglementation des marchés publics. ARTICLE 2.19: ENTREE EN VIGUEUR DU MARCHE. Le présent marché entrera en vigueur dés son visa par la Commission des Marchés de la Wilaya d'Alger, son engagement auprès des services du contrôleur financier, sa signature par les deux parties contractants, et sa notification à l’entreprise par un ordre de service. ARTICLE 2.20: TEXTES GENERAUX Le co-contractant est soumis : 29

Au cahier des clauses administratives générales applicables aux marchés de travaux approuvé par arrête du 21/11/1964 Au cahier des prescriptions communes pour les travaux dépendant de l'Administration des ponts et chaussées C.P.C Aux fascicules des clauses usuelles applicables aux travaux de génie civil modifie par la circulaire ministérielle N° 216/IG du 17 mars 1967. A la loi n' 90/11 du 21 Avril 1990 relative aux relations de travail A l'ordonnance n° 95/07 du 25.01.95 relative aux assurances, A la réglementation en vigueur relative à la protection de l'environnement. A l'ordonnance n° 03/03 du 19.07.2003 relative à la concurrence, modifiée et complétée par la loi n' 08/12 du 25.06.2008 relative à la réglementation en vigueur relative à l'utilisation de la main d'œuvre locale. Il est de plus précisé que toute clause qui pourrait être contraire aux dispositions du décret présidentiel n° 15-247 du 16 septembre portant réglementation des marchés publics doit être considérée comme nulle et non avenue. Lu et accepté par : LE CO-CONTRACTANT Alger le..................

LE SERVICE CONTRACTANT Alger le …………………………

30

CAHIER DES PRESCRIPTIONS TECHNIQUES

31

Depose decellement de grillage en zemermane, decapage des terres et nettoyage ; y compris en évacuation à la décharge public et tout sujestion de bonne execution. Demolition du soubassement en béton armé y compris mise en évacuation des debris de démolition à la décharge public et tout sujestion de bonne execution. Decapage de la terre vegetales existante y compris transport à decharge public et tout sujestion de bonne execution. Terrassement (Reajustement et repsofilage des pentes transversal de 0,3% à 0,7% du support existant avec transport à la décharge public et tout sujestion de bonne execution. Terrassement (Reajustement et repsofilage des pentes transversal de 0,3% à 0,7% du support existant avec transport à la décharge public et tout sujestion de bonne execution. F/P couche drainante de défferents type de gravier 3/8 et 0/3 EP 10 cm avec evacuation avec fausse drainante de canalisations d'eau pluviales en PVC Ø110 PNC y compris fouille lit de sable de 10 cm remblais raccordement et mise en pente et toute sujestion de bonne execution. F/P de canalisations d'eau pluviales en PVC Ø 110 PNC y compris fouille lit de sable de 10 cm remblais raccordement et mise en pente et tout sujestion de bonne execution. Realisation d'un caniveau en béton armé posé en 350 kg /M3 feraillé en trullies soudé de dim(0,4m largeure et hauteure varie entre (0,3 à 0,8 m)) pour drainer les eaux de surfaces et les eaux souterraines avec dalettes en Béton armé perforée de dim (0,60+0,30+0,10)y compris realisation de Béton de propreté pour rattrapage de niveau caniveau les parois du caniveau de dimention =0,10 xHxL feraillé en acier T8 e =15cm T10 barre verticals e =15cm y compris reservation en PVC Ø80mm y compris tout sujestion de bonne execution y compris transport des terre et gravats à D.P y compris tout sujestion de bonne execution. Branchement du caniveau au regard existant à l'aide deconduite en PVC PN4 DIAM 315 et tout sujestion de bonne execution. Realisation d'un regard de branchement en beton armé dosé à 3,00% m3 dim ext (1,00x1, 00xH)m hauteure variable avec dalle toute en béton armé et raccordement en buse PVC Ø 300 PN6 d'un lineaire varié entre 20 à 30m et tout sujestion de bonne execution. F/P cloture métalique à panneau en thermo plastifier vert H= 3 m en double fil 6x8 mm à fixation avec crochet bolonne galvanisé MAILLE: 200x6 mm fixé sur poteaux en acier galvanisé Y /C fillet par ballon en polyethylene (partie haute) H=2 m y compris les tubes metalique galvanisé ancrés dans les murs Y/C portes de méme nature que la grille encadrement en tube galvanisé dim 1,25x3 m et tout sujestion de bonne execution. Realisation d'un mur de soubassement en beton dosé à 350 kg/m3 H=0,80m ep =20 cm piquage et cripissage du mur y/c revetement en pierre taillé choix de la couleur au maitre de l'ouvrage et tout sujestion de bonne execution.

32

F/P d'une couche de tuf 1er choix selectionnée de 0,20 m dépaisseur y compris creation de pente de 0,7% et nivelage aylindrique compactage et tout arrossage et tout sujestion de bonne execution. Branchement du caniveau au regard existant à l'aide deconduite en PVC PN4 DIAM 315 et tout sujestion de bonne execution. Realisation d'un regard de branchement en beton armé dosé à 3,00% m3 dim ext (1,00x1,00xH)m hauteure variable avec dalle toute en béton armé et raccordement en buse PVC Ø 300 PN6 d'un lineaire varié entre 20 à 30m et tout sujestion de bonne execution. F/P cloture métalique à panneau en thermo plastifier vert H= 3 m en double fil 6x8 mm à fixation avec crochet bolonne galvanisé MAILLE: 200x6 mm fixé sur poteaux en acier galvanisé Y /C fillet par ballon en polyethylene (partie haute) H=2 m y compris les tubes metalique galvanisé ancrés dans les murs Y/C portes de méme nature que la grille encadrement en tube galvanisé dim 1,25x3 m et tout sujestion de bonne execution. Realisation d'un mur de soubassement en beton dosé à 350 kg/m3 H=0,80m ep =20 cm piquage et cripissage du mur y/c revetement en pierre taillé choix de la couleur au maitre de l'ouvrage et tout sujestion de bonne execution

33

BORDEREAU DES PRIX UNITAIRE

34

Lot N° 01 : AIRE DE JEUX HAMMET AIRE DE JEUX AIN BENIANE AIRE DE JEUX GAI SOLEIL AIRE DE JEUX EL ACHOUR AIRE DE JEUX CSP EL BIAR

35

PROJET : TRAVAUX D’ENGAZONNEMENT DES 20 AIRES DE JEUX DE LA WILAYA D'ALGER AIRE DE JEUX HAMAMAT N ° 01

02

03

04

05

06

07 08 09

DESIGNATION DES OUVRAGES dépose décèlement de l'ancien grillage en zimermane nettoyage y compris les anciennes barres de foot et évacuation avec transport à la décharge public et tout sujestion de bonne execution METRE LINEAIRE : restoration y/ c rebouchage des trous et parties demoli cripissage du mur et revetement du soubassement en pierre taillé a presiser la couleur selon le choix du maitre de l’ouvrage en toute sujestion de bonne execution METRE LINEAIRE : realisation d'un caniveau en béton armé dosé en 350 kg/m3 feraillé en trellies soudé de dimention de (0,40 m de largeure et hauteur varie entre (0,30 à 0,80m) pour drainer les eaux de surface et les eaux souterraines avec dalettes en béton armé perforée de dim (0,60x0,30x0,10) y compris realisation de béton de propreté pour rattrapage de niveau sou caniveau les parois du caniveau de dimention =0,10xHxL feraillé en acier T8 e=15 cm et en T10 barre verticals e=15cm y compris reservations en PVC Ø 80 mm y compris tout sujestion de bonne execution y compris transport des terre et gravats à D/P y compris tout sujestion de bonne execution METRE LINEAIRE : branchement du caniveau au regard à l'aide de conduite en PVC PN 4 diam 315 et tout sujestion de bonne execution METRE LINEAIRE : realisation d'un regard de branchement en beton armé dosé 350kg/m3 dim ext (1,00x1,00xH )m hauteur variable avec dallette en béton armé et tout sujestion de bonne execution L'UNITE : F/P d'une couche de tuf 1er choix selectionnée de 0,20 m dépaisseur y compris creation de pente de 0,7% et nivelage aylindrique compactage et tout arrossage, tout sujestion de bonne execution METRE LINEAIRE : percement du béton existant (4trous / m2) et tout sujestion de bonne execution METRE CARRE : F/P de géo textil de drainage tissu permiable de 200g /m3 et tout sujestion de bonne execution METRE CARRE : F/P de gazon synthetique en fibres polyethybenes type prefibrillé

U

PU

ML

ML

ML

ML

U

M2

M2 M2 M2 36

hauteuse de 60 mm avec couche de sable silicieux et grannulats d'élastomere (SBR) conformement au cahier des prescriptions techniques y compris traçage et tout sujestion de bonne execution METRE CARRE : F/P cloture métalique à panneau en thermo plastifier vert H= 3 m en double fil 6x8 mm à fixation avec crochet bolonne galvanisé MAILLE: 200x6 mm fixé sur poteaux en acier galvanisé Y /C fillet par ballon en polyethylene (partie haute) H=2 m y compris les tubes 10 metalique galvanisé ancrés dans les murs Y/C portes de méme nature que la grille encadrement en tube galvanisé dim 1,25x3 m et tout sujestion de bonne execution METRE LINEAIRE : F/P paire de but de foutball et 4 piquets de corner avec famion avec 11 fillet attaché aux but et au sol, tout sujestion de bonne execution L'UNITE :

ML

U

NB : les prix unitaires doivent être mentionnés en chiffres et en lettres. Lu et approuvé Fait ………………….le ……………….. Le cocontractant

Fait à Alger le ………………… Le contractant

37

PROJET : REVETEMENT EN GAZON SYNTHETIQUE DES AIRES DE 20 JEUX DE LA WILAYA D'ALGER AIRE DE JEUX AIN EL BANIAN N°

DESIGNATION DES OUVRAGES depose decelement de grillage en zemermene ycompris nettoyage et décapage des terre vegetales et evacuation à la decharge public et tout sujestion de bonne execution METRE LINIAIRE:

U

PU

ML

 

M2

 

ML

 

ML

 

M2

 

01 terrassement(Reajustement et repsofilage des pentes transversal de 0,3% à 0,7% du support existant avec transport à la décharge public et tout sujestion de bonne execution METRE CARRE: 02 F/P de canalisations d'eau pluviales en PVC Ø 110 PNC y compris fouille lit de sable de 10 cm remblais raccordement et mise en pente et toute sujestion de bonne execution METRE LINIAIRE: 03 Realisation d'un caniveau en béton armé posé en 350kg /M3 feraillé en trullies soudé de dim(0,4m largeure et hauteure varie entre (0,3 à 0,8 m)) pour drainer les eaux de surfaces et les eaux souterraines avec dalettes en Béton armé perforée de dim (0,60+0,30+0,10)y compris realisation de Béton de propreté pour rattrapage de niveau caniveau les parois du caniveau de dimention =0,10 xHxL feraillé en acier T8 e =15cm T10 barre verticals e =15cm y compris reservation en PVC Ø80mm y compris tout sujestion de bonne execution y compris transport des terres et gravats à D.P y compris tout sujestion de bonne execution METRE LINIAIRE: 04 F/P couche drainante de défferents type de gravier 3/8 et 0/3 EP 10 cm avec evacuation avec fausse drainante de canalisations d'eau pluviales en PVC Ø110 PNC y compris fouille lit de sable de 10 cm remblais raccordement et mise en pente et toute sujestion de bonne execution METRE CARRE: 05 F/P d'une couche de tuf 1er choix selectionnée de 0,20 m dépaisseur y compris creation de pente de 0,7% et nivelage aylindrique compactage et tout arrossage M2 et tout sujestion de bonne execution METRE CARRE:

 

06 branchement du caniveau au regard existant à l'aide de conduite en PVC PN4 DIAM 315 et tout sujestion de bonne execution METRE LINIAIRE:

ML

 

07 38

08

09

10 11

12

13

Realisation d'un regard de branchement en beton armé dosé à 3,00% m3 dim ext (1,00x1,00xH)m hauteure variable avec dalle toute en béton armé et raccordement en buse PVC Ø 300 PN6 d'un lineaire varié entre 20 à 30 m et tout sujestion de bonne execution L'UNITE: F/P cloture métalique à panneau en thermo plastifier vert H= 3 m en double fil 6x8 mm à fixation avec crochet bolonne galvanisé MAILLE: 200x6 mm fixé sur poteaux en acier galvanisé Y /C fillet par ballon en polyethylene (partie haute) H=2 m y compris les tubes metalique galvanisé ancrés dans les murs Y/C portes de méme nature que la grille encadrement en tube galvanisé dim 1,25x3 m et tout sujestion de bonne execution METRE LINIAIRE: réstoration du mur existant y compris revetement en platre et enduit reboucharge des trous peinture de type virifique et tout sujestion de bonne execution METRE LINIAIRE: F/P de couche géotextil de drainage tissu permeable de 200g/m2 et tout sujestion de bonne execution METRE CARRE: F/P de gazon synthetique en fibres polyethybenes type prefibrillé trauteuse de 60 mm avec couche de sable silicieux et grannulats d'élas tomere (SBR) conformement au cahier des prescriptions techniques y compris traçageet tout sujestion de bonne execution METRE CARRE: F/P de paire de but de fout ball et 4 piquets de corner avec fanion avec fillet attaché au but et au sol et tout sujestion de bonne execution L'UNITE:

U

 

ML

 

ML

 

M2

 

M2

 

U

 

NB : les prix unitaires doivent être mentionnés en chiffres et en lettres. Lu et approuvé Fait ………………….le ……………….. Le cocontractant

Fait à Alger le ………………… Le contractant

39

PROJET : TRAVAUX D’ENGAZONNEMENT DES 20 AIRES DE JEUX DE LA WILAYA D'ALGER AIRE DE JEUX GAI SOLEIL N°

DESIGNATION DES OUVRAGES dépose décèlement de grillage en zemermene y compris nettoyage et décapage des terres végétales et évacuation à la décharge public et toute sujétion de bonne exécution METRE LINIAIRE :

U

PU

ML

01 terrassement (Réajustement et reprofilage des pentes transversal de 0,3% à 0,7% du support existant avec transport à la décharge public et toute sujétion de bonne exécution METRE CARRE :

M2

02 F/P de canalisations d'eau pluviales en PVC Ø 110 PNC y compris fouille lit de sable de 10 cm remblais raccordement et mise en pente et toute sujétion de bonne exécution METRE LINIAIRE :

ML

03 Réalisation d'un caniveau en béton armé posé en 350kg /M3 ferraillé en trullies soudé de dim(0,4m largeur et hauteur varie entre (0,3 à 0,8 m)) pour drainer les eaux de surfaces et les eaux souterraines avec dalettes en Béton armé perforée de dim (0,60+0,30+0,10)y compris réalisation de Béton de propreté pour rattrapage de niveau caniveau les parois du caniveau de dimension =0,10 xHxL ferraillé en acier T8 e =15cm T10 barre verticale e =15cm y compris réservation en PVC Ø80mm y compris tout sujétion de bonne exécution y compris transport des terres et gravats à D.P y compris tout sujétion de bonne exécution METRE LINIAIRE:

ML

04 F/P couche drainante de déférents type de gravier 3/8 et 0/3 EP 10 cm avec évacuation avec fausse drainante de canalisations d'eau pluviales en PVC Ø110 PNC y compris fouille lit de sable de 10 cm remblais raccordement et mise en pente et toute sujétion de bonne exécution METRE CARRE :

M2

05 F/P d'une couche de tuf 1er choix sélectionnée de 0,20 m d’épaisseur y compris création de pente de 0,7% et nivelage aylindrique compactage et tout arrosage et tout sujétion de bonne exécution METRE CARRE :

M2

06 branchement du caniveau au regard existant à l'aide de conduite en PVC PN4 DIAM 315 et toute sujétion de bonne exécution 07 METRE LINIAIRE :

ML

40

08

09

10 11

12

13

Réalisation d'un regard de branchement en béton armé dosé à 3,00% m3 dim ext (1,00x1,00xH)m hauteur variable avec dalle toute en béton armé et raccordement en buse PVC Ø 300 PN6 d'un linéaire varié entre 20 à 30 m et tout sujétion de bonne exécution L’UNITE : F/P clôture métallique à panneau en thermo plastifier vert H= 3 m en double fil 6x8 mm à fixation avec crochet boulonne galvanisé MAILLE: 200x6 mm fixé sur poteaux en acier galvanisé Y /C filet par ballon en polyethylene (partie haute) H=2 m y compris les tubes métallique galvanisé ancrés dans les murs Y/C portes de même nature que la grille encadrement en tube galvanisé dim 1,25x3 m et tout sujétion de bonne exécution METRE LINIAIRE : restauration du mur existant y compris revêtement en plâtre et enduit rebouchage des trous peinture de type virifique et tout sujétion de bonne exécution METRE LINIAIRE : F/P de couche géotextile de drainage tissu perméable de 200g/m2 et tout sujétion de bonne exécution METRE CARRE : F/P de gazon synthétique en fibres polyéthylènes type prefibrillé trauteuse de 60 mm avec couche de sable siliceux et granulats d'élastomère (SBR) conformément au cahier des prescriptions techniques y compris traçage et tout sujétion de bonne exécution METRE CARRE: F/P de pair de but de fout Ball et 4 piquets de corner avec fanion avec filet attaché au but et au sol et tout sujétion de bonne exécution L’UNITE :

U

ML

ML

M2

M2

U

NB : les prix unitaires doivent être mentionnés en chiffres et en lettres. Lu et approuvé Fait ………………….le ……………….. Le cocontractant

Fait à Alger le ………………… Le contractant

41

PROJET : TRAVAUX D’ENGAZONNEMENT DES 20 AIRES DE JEUX DE LA WILAYA D'ALGER AIRE DE JEUX EL ACHOUR N°

01

02

03

04

05

06

07 08

DESIGNATION DES OUVRAGES depose des cellement de grillage en zemermane,decapage et nettoyage y compris mise en évacuation à la décharge public Y/C decapage des terre vegetales existante y compris transport à decharge public et toute sujestion de bonne execution METRE LINEAIRE : terrassement(Reajustement et repsofilage des pentes transversal de 0,3% à 0,7% du support existant avec transport à la décharge public et tout sujestion de bonne execution LE METRE CARRE : F/P couche drainante de défferents type de gravier 3/8 et 0/3 EP 10 cm avec evacuation avec fausse drainante de canalisations d'eau pluviales en PVC Ø110 PNC y compris fouille lit de sable de 10 cm remblais raccordement et mise en pente et toute sujestion de bonne execution METRE CARRE : F/P de canalisations d'eau pluviales en PVC Ø 110 PNC y compris fouille lit de sable de 10 cm remblais raccordement et mise en pente et tout sujestion de bonne execution METRE LINEAIRE : Realisation d'un caniveau en béton armé posé en 350 kg /M3 feraillé en trullies soudé de dim(0,4m largeure et hauteure varie entre (0,3 à 0,8 m)) pour drainer les eaux de surfaces et les eaux souterraines avec dalettes en Béton armé perforée de dim (0,60+0,30+0,10)y compris realisation de Béton de propreté pour rattrapage de niveau caniveau les parois du caniveau de dimention =0,10 xHxL feraillé en acier T8 e =15cm T10 barre verticals e =15cm y compris reservation en PVC Ø80mm y compris tout sujestion de bonne execution y compris transport des terre et gravats à D.P y compris tout sujestion de bonne execution METRE LINEAIRE : branchement du caniveau au regard existant à l'aide de conduite en PVC PN4 DIAM 315 et tout sujestion de bonne execution L'UNITE : Realisation d'un regard de branchement en beton armé dosé à 3,00% m3 dim ext (1,00x1,00xH)m hauteure variable avec dalle toute en béton armé et raccordement en buse PVC Ø 300 PN6 d'un lineaire varié entre 20 à 30m et tout sujestion de bonne execution L'UNITE : F/P cloture métalique à panneau en thermo plastifier vert H= 3 m en double fil 6x8 mm à fixation avec crochet bolonne galvanisé MAILLE: 200x6 mm fixé sur poteaux en acier galvanisé Y /C fillet par ballon en polyethylene (partie haute) H=2 m y compris les tubes metalique galvanisé ancrés dans les murs Y/C portes de méme nature que la grille encadrement en tube galvanisé dim 1,25x3 m et tout

U

PU

ML

M2

M2

ML

ML

U

U ML

42

09

10

11

12

13

14

sujestion de bonne execution METRE LINEAIRE : realisation d'un mur de soubassement en beton dosé à 350 kg/m3 H=0,80m ep =20 cm piquage et cripissage du mur y/c revetement en pierre taillé choix de la couleur au maitre de l'ouvrage et tout sujestion de bonne execution METRE LINEAIRE : F/P d'une couche de tuf 1er choix selectionnée de 0,20 m dépaisseur y compris creation de pente de 0,7% et nivelage aylindrique compactage et tout arrossage et tout sujestion de bonne execution LE METRE CARRE : F/P de couche géotextil de drainage tissu permeable de 200g/m2 et tout sujestion de bonne execution METRE CARRE : F/P de gazon synthetique en fibres polyethybenes type prefibrillé trauteuse de 60 mm avec couche de sable silicieux et grannulats d'élas tomere (SBR) conformement au cahier des prescriptions techniques y compris traçageet tout sujestion de bonne execution METRE CARRE : realisation d'un passage périfirique largeur 2m en béton dosé à 350kg /m3 ep=20cm avec du gravier 8/15 et tout sujestion de bonne execution METRE CARRE : F/P de paire de but de fout ball et 4 piquets de corner avec fanion avec fillet attaché au but et au sol , tout sujestion de bonne execution L'UNITE :

ML

M2

M2

M2

M2

U

NB : les prix unitaires doivent être mentionnés en chiffres et en lettres. Lu et approuvé Fait ………………….le ……………….. Le cocontractant

Fait à Alger le ………………… Le contractant

43

PROJET : TRAVAUX ENGAZONNEMENT DES 20 AIRES DE JEUX DE LA WILAYA D'ALGER AIRE DE JEUX EL BIAR (SCALALA CSP) N° DESIGNATION DES OUVRAGES 01 dépose décèlement de l'ancien grillage nettoyage y compris toute sujétion de bonne exécution METRE LINIAIRE : 02 restauration du mur existant y compris revêtement en plâtre et enduit rebouchage des trous peinture de type vinylique et tout sujétion de bonne exécution METRE LINIAIRE : 03 réalisation de tuileaux en pvc Ø 100 pour évacuation des eaux pluviales du talus et toute sujétion de bonne exécution METRE LINIAIRE : 04 realisation d'un caniveau en béton armé dosé en 350 kg/m3 feraillé en trellies soudé de dimention de (0,40 m de largeure et hauteure varie entre (0,30 à 0,80m) pour drainer les eaux de surface et les eaux souterraines avec dalettes en béton armé perforée de dim (0,60x0,30x0,10) y compris realisation de béton de propreté pour rattrapage de niveau sou caniveau les parois du caniveau de dimention =0,10xHxL feraillé en acier T8 e=15 cm et en T10 barre verticals e=15cm y compris reservations en PVC Ø 80 mm y compris tout sujestion de bonne exécution y compris transport des terre et gravats à D/P y compris tout sujestion de bonne execution METRE LINIAIRE: 05 branchement du caniveau au regard à l'aide de conduite en PVC PN 4 diam 315 et tout sujétion de bonne exécution METRE LINIAIRE: 06 realisation d'un regard de branchement en beton armé dosé 350kg/m3 dim ext (1,00x1,00xH ) m hauteur variable avec dallette en béton armé et tout sujestion de bonne execution L'UNITE: 07 F/P d'une couche de tuf 1er choix selectionnée de 0,20 m dépaisseur y compris creation de pente de 0,7% et nivelage aylindrique compactage et tout arrossage et tout sujestion de bonne execution METRE CARRE : 08 percement du béton existant (4trous / m2) et tout sujestion de bonne execution METRE CARRE : 09 F/P de géo textil de drainage tissu permiable de 200g /m3 et tout sujestion de bonne execution METRE CARRE : 10 F/P de gazon synthetique en fibres polyethybenes type prefibrillé hauteur de 60 mm avec couche de sable silicieux et grannulats d'élastomere (SBR) conformement au cahier des prescriptions techniq xues y compris traçage et tout sujestion de bonne execution METRE CARRE: 11 F/P cloture métalique à panneau en thermo plastifier vert H= 3 m en double fil 6x8 mm à fixation avec crochet bolonne galvanisé MAILLE: 200x6 mm fixé sur poteaux en acier galvanisé Y /C fillet par ballon en polyethylene (partie haute)

U

PU

ML ML

ML

ML

ML

U

M2 M2 M2

M2 ML

44

H=2 m y compris les tubes metalique galvanisé ancrés dans les murs Y/C portes de méme nature que la grille encadrement en tube galvanisé dim 1,25x3 m et tout sujestion be bonne execution METRE LINIAIRE: 12 F/P paire de but de fout ball et 4 piquets de corner avec famion avec fillet attaché aux but et au sol, tout sujestion de bonne execution L'UNITE:

U

NB : les prix unitaires doivent être mentionnés en chiffres et en lettres. Lu et approuvé Fait ………………….le ……………….. Le cocontractant

Fait à Alger le ………………… Le contractant

45

DEVIS QUANTITATIF ET ESTIMATIF

46

Lot N° 01 : AIRE DE JEUX HAMMET AIRE DE JEUX AIN BENIANE AIRE DE JEUX GAI SOLEIL AIRE DE JEUX EL ACHOUR AIRE DE JEUX CSP EL BIAR

47

PROJET : TRAVAUX D’ENGAZONNEMENT DES 20 AIRES DE JEUX DE LA WILAYA D'ALGER AIRE DE JEUX HAMAMAT N°

DESIGNATION DES OUVRAGES

U

01 dépose décèlement de l'ancien grillage en Zimmerman nettoyage y compris les anciennes barres de foot et ML évacuation avec transport à la décharge public et toute sujétion de bonne exécution 02 restauration y/ c rebouchage des trous et parties démoli crépissage du mur et revêtement du soubassement en ML pierre taillé à préciser la couleur selon le choix du maitre de l’ouvrage en toute sujétion de bonne exécution 03 réalisation d'un caniveau en béton armé dosé en 350 kg/m3 ferraillé en trilles soudé de dimension de (0,40 m de largeur et hauteur varie entre (0,30 à 0,80m) pour drainer les eaux de surface et les eaux souterraines avec dalettes en béton armé perforée de dim (0,60x0,30x0,10) y compris réalisation de béton de propreté pour ML rattrapage de niveau sou caniveau les parois du caniveau de dimension =0,10xHxL ferraillé en acier T8 e=15 cm et en T10 barre verticale e=15cm y compris réservations en PVC Ø 80 mm y compris tout sujétion de bonne exécution y compris transport des terre et gravats à D/P y compris tout sujétion de bonne exécution 04 branchement du caniveau au regard à l'aide de conduite en PVC PN 4 diam 315 et tout sujétion de bonne ML exécution 05 réalisation d'un regard de branchement en béton armé dosé 350kg/m3 dim ext (1,00x1,00xH )m hauteur U variable avec dallette en béton armé et tout sujétion de bonne exécution 06 F/P d'une couche de tuf 1er choix sélectionnée de 0,20 m d’épaisseur y compris création de pente de 0,7% et nivelage aylindrique compactage et tout arrosage, tout M2 sujétion de bonne exécution

QTE

MONTANT

160

160

100

10

3

1435

07 percement du béton existant (4trous / m2) et tout sujétion de bonne exécution

M2

1435

08 F/P de géo textile de drainage tissu perméable de 200g /m3 et tout sujétion de bonne exécution

M2

1435

09 F/P de gazon synthétique en fibres polyethybenes type prefibrillé hauteuse de 60 mm avec couche de sable siliceux et granulats d'élastomère (SBR) conformément au cahier des prescriptions techniques y compris traçage et tout sujétion de bonne exécution

M2

1435

ML

160

10 F/P clôture métallique à panneau en thermo plastifier

PU

48

vert H= 3 m en double fil 6x8 mm à fixation avec crochet boulonne galvanisé MAILLE: 200x6 mm fixé sur poteaux en acier galvanisé Y /C filet par ballon en polyéthylène (partie haute) H=2 m y compris les tubes métallique galvanisé ancrés dans les murs Y/C portes de même nature que la grille encadrement en tube galvanisé dim 1,25x3 m et tout sujétion de bonne exécution F/P paire de but de football et 4 piquets de corner avec fanion avec filet attaché aux but et au sol, tout sujétion 11 de bonne exécution  Le present devis est arreté a la somme de en TTC :   …………………………………………………… …………………………………………………………. ………………………………………………………..   Lu et approuvé Fait ………………….le ……………….. Le cocontractant

U    

1 TOTAL EN HT TVA 17% TOTAL EN TTC

  Fait à Alger le ………………… Le contractant

49

PROJET : TRAVAUX D’ENGAZONNEMENT DES 20 AIRES DE JEUX DE LA WILAYA D'ALGER AIRE DE JEUX AIN EL BANIAN N°

DESIGNATION DES OUVRAGES

U

QTE

01 dépose décèlement de grillage en Zimmerman y compris nettoyage et décapage des terres végétales et évacuation à la décharge public et toute sujétion de bonne exécution

M L

400

02 terrassement (Réajustement et reprofilage des pentes transversal de 0,3% à 0,7% du support existant avec transport à la décharge public et toute sujétion de bonne exécution

M2 3300

03 F/P de canalisations d'eau pluviales en PVC Ø 110 PNC y compris fouille lit de sable de 10 cm remblais raccordement et mise en pente et toute sujétion de bonne exécution 04 Réalisation d'un caniveau en béton armé posé en 350 kg /M3 ferraillé en trullies soudé de dim(0,4m largeur et hauteur varie entre (0,3 à 0,8 m)) pour drainer les eaux de surfaces et les eaux souterraines avec dalettes en Béton armé perforée de dim (0,60+0,30+0,10)y compris réalisation de Béton de propreté pour rattrapage de niveau caniveau les parois du caniveau de dimension =0,10 xHxL ferraillé en acier T8 e =15cm T10 barre verticale e =15cm y compris réservation en PVC Ø80mm y compris tout sujétion de bonne exécution y compris transport des terres et gravats à D.P y compris tout sujétion de bonne exécution 05 F/P couche drainante de différents type de gravier 3/8 et 0/3 EP 10 cm avec évacuation avec fausse drainante de canalisations d'eau pluviales en PVC Ø110 PNC y compris fouille lit de sable de 10 cm remblais raccordement et mise en pente et toute sujétion de bonne exécution 06 F/P d'une couche de tuf 1er choix sélectionnée de 0,20 m d’épaisseur y compris création de pente de 0,7% et nivelage aylindrique compactage et tout arrosage et tout sujétion de bonne exécution 07 branchement du caniveau au regard existant à l'aide de conduite en PVC PN4 DIAM 315 et toute sujétion de bonne exécution Réalisation d'un regard de branchement en béton armé dosé à 3,00% m3 dim ext (1,00x1,00xH)m hauteur variable avec dalle toute en béton armé et raccordement en buse PVC Ø 300 PN6 d'un linéaire varié entre 20 à 30 m et tout sujétion de bonne exécution 09 F/P clôture métallique à panneau en thermo plastifier vert H= 3 m en double fil 6x8 mm à fixation avec crochet boulonne galvanisé MAILLE: 200x6 mm fixé sur poteaux en acier galvanisé Y /C filet par ballon en polyéthylène (partie haute) H=2 m y compris les tubes métallique galvanisé ancrés dans les murs Y/C portes de même nature que la grille encadrement en tube galvanisé dim 1,25x3 m et tout sujétion de bonne exécution

M L

200

M L

196

PU

MONTANT

M2 3300

M2 3300 M L

50

U

3

M L

400

08

50

10 restauration du mur existant y compris revêtement en plâtre et enduit rebouchage des trous peinture de type virifique et tout sujétion de bonne exécution 11 F/P de couche géotextile de drainage tissu perméable de 200g/m2 et tout sujétion de bonne exécution

M L

M2 3300

12 F/P de gazon synthétique en fibres polyethybenes type prefibrillé traiteuse de 60 mm avec couche de sable siliceux et granulats d'élastomère (SBR) conformément au cahier des prescriptions techniques y compris traçage et tout sujétion de bonne exécution 13 F/P de pair de but de foot Ball et 4 piquets de corner avec fanion avec filet attaché au but et au sol et tout sujétion de bonne exécution  Le present devis est arreté a la somme de en TTC : ………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………. ………………………………………………………………………………………….. Lu et approuvé Fait ………………….le ……………….. Le cocontractant

400

M2 3300

U

     

1

TOTAL EN HT TVA 17% TOTAL EN TTC

Fait à Alger le ………………… Le contractant

PROJET : TRAVAUX D’ENGAZONNEMENT DES 20 AIRES DE JEUX DE LA WILAYA D'ALGER AIRE DE JEUX GAI SOLEIL N°

DESIGNATION DES OUVRAGES

01 dépose décèlement de l'ancien grillage en Zimmerman

U

QTE

ML

110

PU

MONTANT

51

nettoyage y compris l’ancienne barre de foot et évacuation avec transport à la décharge public et toute sujétion de bonne exécution 02 restauration y/c rebouchage des trous et parties démoli crépissage du mur et revêtement du soubassement en pierre taillé a préciser la couleur selon le choix du maitre de l’ouvrage en toute sujétion de bonne exécution

ML

03 réalisation d'un caniveau en béton armé dosé en 350 kg/m3 ferraillé en trilles soudé de dimension de (0,40 m) de largeur et hauteur varie entre (0,30 à 0,80m) pour drainer les eaux de surface et les eaux souterraines avec dalettes en béton armé perforée de dim (0,60x0,30x0,10) y compris réalisation de béton de propreté pour rattrapage de niveau sou caniveau les parois du ML caniveau de dimension =0,10xHxL ferraillé en acier T8 e=15 cm et en T10 barre verticale e=15cm y compris réservations en PVC Ø 80 mm y compris tout sujétion de bonne exécution y compris transport des terre et gravats à D/P y compris tout sujétion de bonne exécution 04 branchement du caniveau au regard à l'aide de conduite en PVC ML PN 4 diam 315 et tout sujétion de bonne exécution 05 réalisation d'un regard de branchement en béton armé dosé 350kg/m3 dim ext (1,00x1,00xH )m hauteur variable avec dallette en béton armé et tout sujétion de bonne exécution

110

70

10

U

1

M2

900

07 percement du béton existant (4trous / m2)et tout sujétion de bonne exécution

M2

900

08 F/P de géo textile de drainage tissu perméable de 200g /m3 et tout sujétion de bonne exécution

M2

900

06 F/P d'une couche de tuf 1er choix sélectionnée de 0,20 m d’épaisseur y compris création de pente de 0,7% et nivelage cylindrique compactage et tout arrosage et tout sujétion de bonne exécution

09 F/P de gazon synthétique en fibres polyéthylènes type prefibrillé hauteur de 60 mm avec couche de sable siliceux et granulats d'élastomère (SBR) conformément au cahier des M2 prescriptions techniques y compris traçage et tout sujétion de bonne exécution 10 F/P clôture métallique à panneau en thermo plastifier vert H= 3 m en double fil 6x8 mm à fixation avec crochet boulonne galvanisé MAILLE: 200x6 mm fixé sur poteaux en acier galvanisé Y /C filet par ballon en polyéthylène (partie haute) ML H=2 m y compris les tubes métallique galvanisé ancrés dans les murs Y/C portes de même nature que la grille encadrement en tube galvanisé dim 1,25x3 m et tout sujétion de bonne exécution 11 filet de protection spécial air de jeu avec fixation à tirage et tout sujétion de bonne exécution

M2

900

110

900

52

12 F/P paire de but de foot Ball et 4 piquets de corner avec fanion avec filet attaché aux but et au sol et tout sujétion de bonne exécution  

U

 Le present devis est arreté a la somme de en TTC ……… ………………………………………………………………………………….

   

…………………………………………………………………………………..

 

Lu et approuvé Fait ………………….le ……………….. Le cocontractant

1 TOTAL EN HT TVA 17% TOTAL EN TTC

Fait à Alger le ………………… Le contractant

PROJET : TRAVAUX D’ENGAZONNEMENT DES 20 AIRES DE JEUX DE LA WILAYA D'ALGER AIRE DE JEUX EL ACHOUR N°

DESIGNATION DES OUVRAGES

depose des cellement de grillage en zemermane,decapage et nettoyage y compris mise en évacuation à la décharge public Y/C decapage des terre vegetales existante y 01 compris transport à decharge public et toute sujestion de

U

QTE

M L

350

PU

MONTANT

53

bonne execution terrassement(Reajustement et repsofilage des pentes transversal de 0,3% à 0,7% du support existant avec transport à la décharge public et tout sujestion de bonne 02 execution

03

04

05

06

07

08

M2 2550

F/P couche drainante de défferents type de gravier 3/8 et 0/3 EP 10 cm avec evacuation avec fausse drainante de canalisations d'eau pluviales en PVC Ø110 PNC y compris M2 2550 fouille lit de sable de 10 cm remblais raccordement et mise en pente et toute sujestion de bonne execution F/P de canalisations d'eau pluviales en PVC Ø 110 PNC y compris fouille lit de sable de 10 cm remblais M 350 raccordement et mise en pente et tout sujestion de bonne L execution Realisation d'un caniveau en béton armé posé en 350 kg /M3 feraillé en trullies soudé de dim(0,4m largeure et hauteure varie entre (0,3 à 0,8 m)) pour drainer les eaux de surfaces et les eaux souterraines avec dalettes en Béton armé perforée de dim (0,60+0,30+0,10)y compris realisation de Béton de propreté pour rattrapage de niveau M 300 caniveau les parois du caniveau de dimention =0,10 xHxL L feraillé en acier T8 e =15cm T10 barre verticals e =15cm y compris reservation en PVC Ø80mm y compris tout sujestion de bonne execution y compris transport des terre et gravats à D.P y compris tout sujestion de bonne execution branchement du caniveau au regard existant à l'aide de conduite en PVC PN4 DIAM 315 et tout sujestion de U 30 bonne execution Realisation d'un regard de branchement en beton armé dosé à 3,00% m3 dim ext (1,00x1,00xH)m hauteure variable avec dalle toute en béton armé et raccordement en U 3 buse PVC Ø 300 PN6 d'un lineaire varié entre 20 à 30m et tout sujestion de bonne execution F/P cloture métalique à panneau en thermo plastifier vert H= 3 m en double fil 6x8 mm à fixation avec crochet bolonne galvanisé MAILLE: 200x6 mm fixé sur poteaux en acier galvanisé Y /C fillet par ballon en polyethylene M 350 (partie haute) H=2 m y compris les tubes metalique L galvanisé ancrés dans les murs Y/C portes de méme nature que la grille encadrement en tube galvanisé dim 1,25x3 m et tout sujestion de bonne execution

realisation d'un mur de soubassement en beton dosé à 350 M kg/m3 H=0,80m ep =20 cm piquage et cripissage du mur L y/c revetement en pierre taillé choix de la couleur au maitre 09 de l'ouvrage et tout sujestion de bonne execution

350

F/P d'une couche de tuf 1er choix selectionnée de 0,20 m dépaisseur y compris creation de pente de 0,7% et nivelage M2 2550 aylindrique compactage et tout arrossage et tout sujestion 10 de bonne execution 54

F/P de couche géotextil de drainage tissu permeable de 11 200g/m2 et tout sujestion de bonne execution F/P de gazon synthetique en fibres polyethybenes type prefibrillé trauteuse de 60 mm avec couche de sable silicieux et grannulats d'élas tomere (SBR) conformement au cahier des prescriptions techniques y compris traçageet 12 tout sujestion de bonne execution realisation d'un passage périfirique largeur 2m en béton dosé à 350kg /m3 ep=20cm avec du gravier 8/15 et tout 13 sujestion de bonne execution F/P de paire de but de fout ball et 4 piquets de corner avec fanion avec fillet attaché au but et au sol , tout sujestion de 14 bonne execution    Le present devis est arreté a la somme de en TTC :…..  …………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………

Lu et approuvé Fait ………………….le ……………….. Le cocontractant

M2 2550

M2 2550

M2

500

U

1

     

TOTAL EN HT TVA 17% TOTAL EN TTC  

Fait à Alger le ………………… Le contractant

PROJET : TRAVAUX D’ENGAZONNEMENT DES 20 AIRES DE JEUX DE LA WILAYA D'ALGER AIRE DE JEUX EL BIAR (SCALALA CSP) N° 01

DESIGNATION DES OUVRAGES dépose décèlement de l'ancien grillage nettoyage y compris toute sujétion de bonne exécution

U

QTE

ML

130

PU

MONTANT

55

02

03 04

05 06

07

08

restauration du mur existant y compris revêtement en plâtre et enduit rebouchage des trous peinture de type vinylique et tout sujétion de bonne exécution réalisation de tuileaux en pvc Ø 100 pour évacuation des eaux pluviales du talus et tout sujétion de bonne exécution réalisation d'un caniveau en béton armé dosé en 350 kg/m3 ferraillé en trilles soudé de dimension de (0,40 m de largeur et hauteur varie entre (0,30 à 0,80m) pour drainer les eaux de surface et les eaux souterraines avec dalettes en béton armé perforée de dim (0,60x0,30x0,10) y compris réalisation de béton de propreté pour rattrapage de niveau sou caniveau les parois du caniveau de dimension =0,10xHxL ferraillé en acier T8 e=15 cm et en T10 barre verticale e=15cm y compris réservations en PVC Ø 80 mm y compris tout sujétion de bonne exécution y compris transport des terre et gravats à D/P y compris toute sujétion de bonne exécution branchement du caniveau au regard à l'aide de conduite en PVC PN 4 diam 315 et tout sujétion de bonne exécution réalisation d'un regard de branchement en béton armé dosé 350kg/m3 dim ext (1,00x1,00xH ) m hauteur variable avec dallette en béton armé et tout sujétion de bonne exécution F/P d'une couche de tuf 1er choix sélectionnée de 0,20 m d’épaisseur y compris création de pente de 0,7% et nivelage cylindrique compactage et tout arrosage et tout sujétion de bonne exécution percement du béton existant (4trous / m2) et tout sujétion de bonne exécution

09

F/P de géo textile de drainage tissu perméable de 200g /m3 et tout sujétion de bonne exécution

10

F/P de gazon synthétique en fibres polyéthylènes type pre fibrillé hauteur de 60 mm avec couche de sable siliceux et granulats d'élastomère (SBR) conformément au cahier des prescriptions techniques y compris traçage et tout sujétion de bonne exécution

11

12

F/P clôture métallique à panneau en thermo plastifier vert H= 3 m en double fil 6x8 mm à fixation avec crochet boulonne galvanisé MAILLE: 200x6 mm fixé sur poteaux en acier galvanisé Y /C filet par ballon en polyéthylène (partie haute) H=2 m y compris les tubes métallique galvanisé ancrés dans les murs Y/C portes de même nature que la grille encadrement en tube galvanisé dim 1,25x3 m et tout sujétion de bonne exécution F/P paire de but de foot Ball et 4 piquets de corner avec fanion avec filet attaché aux but et au sol, tout sujétion de bonne exécution

ML

130

ML

70

ML

100

ML

30

U

3

M2

900

M2

900

M2

900

M2

900

ML

130

U

1

56

 

 Le present devis est arreté a la somme de en TTC :…  …………………………………………………………..  ………………………………………………………… Lu et approuvé Fait ………………….le ……………….. Le cocontractant

     

TOTAL EN HT TVA 17% TOTAL EN TTC

Fait à Alger le ………………… Le contractant

TRAVAU D’ENGAZONNEMENT DES 20AIRES DE JEUX A TRAVERS LA WILAYA D’ALGER

RECAPITULATIF Lot N° 01  : AIRE DE JEUX HAMMET AIRE DE JEUX AIN BENIANE AIRE DE JEUX GAI SOLEIL 57

AIRE DE JEUX EL ACHOUR AIRE DE JEUX CSP EL BIAR MONTANT AIRE DE JEUX HAMAMMET………………….………..……………. DA/HT MONTANT AIRE DE JEUX AIN BENIANE ………….………………..……….…. DA/HT MONTANT AIRE DE JEUX GAI SOLEIL ………………………………….…...…. DA/HT MONTANT AIRE DE JEUX EL ACHOUR ………………………………....…….... DA/HT MONTANT AIRE DE JEUX CSP EL BIAR ……………..…………………………. DA/HT TOTAL EN HT :………………………………………………………………………. TVA 17% :……………………………………………………………………………… TOTAL EN TTC :………………………………………………………………………

Lu et approuvé

Fait à Alger le …………………

Fait ………………….le ……………….. Le cocontractant

Le contractant

TRAVAUX D’ENGAZONNEMENT DES 20 AIRES DE JEUX A TRAVERS LA WILAYA D’ALGER

RECAPITULATIF GENERALE MONTANT LOT 01 : …………………………………………. DA/HT EN LETTRE :…………………………………………………………………………………………………………….…… 58

TOTAL EN HT :………………………………………………………………………. TVA 17% :……………………………………………………………………………… TOTAL EN TTC :………………………………………………………………………

Lu et approuvé

Fait à Alger le …………………

Fait ………………….le ……………….. Le cocontractant

Le contractant

REPUBLIQUE ALGERIENNE DEMOCRATIQUE ET POPULAIRE WILAYA D’ALGER DIRECTION DU BUDGET DE LA COMPTABILITE ET DU PATRIMOINE

LETTRE D’ENGAGEMENT (FOURNITURE GAZON) 59

Lot N°01 : Je soussigne directeur de l’entreprise………………………………………………. En ma qualité du…………………………………………………………………….. Je m’engage que la fourniture du gazon et de……………………………………….. En chiffre :…………………………………………………………………………… En lettre :…………………………………………………………………………….

Le directeur de société

REPUBLIQUE ALGERIENNE DEMOCRATIQUE ET POPULAIRE WILAYA D’ALGER DIRECTION DU BUDGET DE LA COMPTABILITE ET DU PATRIMOINE

LETTRE D’ENGAGEMENT 60

(GARANTIE DE GAZON) Lot N°01 : Je soussigne directeur de l’entreprise………………………………………………. En ma qualité du…………………………………………………………………….. Je m’engage que la garantie du gazon et de……………………………………….. En chiffre :…………………………………………………………………………… En lettre :……………………………………………………………………………. Le directeur de société

PUBLIQUE ALGERIENNE DEMOCRATIQUE ET POPULAIRE WILAYA D’ALGER DIRECTION DU BUDGET DE LA COMPTABILITE ET DU PATRIMOINE

61

LETTRE D’ENGAGEMENT (ENTRETIEN DE GAZON) Lot N°01 : Je soussigne directeur de l’entreprise………………………………………………. En ma qualité du…………………………………………………………………….. Je m’engage que l’entretien du gazon et de……………………………………….. En chiffre :…………………………………………………………………………… En lettre :…………………………………………………………………………….

Le directeur de société

62