Ram MDC Avril 2016 [PDF]

Zitiervorschau

Quartier Nombakélé, Mairie du 3ème B.P. 1327 Libreville – GABON / Tél. : 01 74 16 82 – 01 74 16 74 [email protected]

Projet : Supervision et le contrôle technique des travaux de réhabilitation des voiries urbaines des 1er (Partie Nord) et 6ème arrondissement de Libreville MARCHE N°15TFR01-037/MIHAT/FR/ANGT

DERRICK

SOCOFI

ENTRACO

RAPPORT MENSUEL N°7 Avril 2016

FINANCEMENT : FONDS ROUTIER Société 2+BTP, RCCM : 2010B10132 – NIF 772862 F

Réf : 2IN-RM01-V00

Du

30/04/2016

RAPPORT MENSUEL N°7

Rédaction Rédacteur

Nom

Unité

Date S2 + BTP

Yannick G. AYENA & Léopoldine DAKPOGAN

30/04/2016

Validation

Nom

Unité

Date

Directeur Général

Henri. N’GUEMA ELOUE

S2+ BTP

04/05/2016

Directeur technique

Henri. N’GUEMA ELOUE

S2+ BTP

04/05/2016

Destinataires

Nom

Unité

Date

Maître d’ouvrage

Ministre d'Etat, Ministre des Infrastructures, des Travaux Publics et de l’Aménagement du Territoire Directeur Général

Ministère des Infrastructures, des Travaux Publics et de l’Aménagement du Territoire ANGTI

05/05/2016

Directeur Général

DGERA

05/05/2016

Maître d’ouvrage délégué Maître d’œuvre

05/05/2016

Page 2 / 64

SOMMAIRE

I. INTRODUCTION II. CONSISTANCE DU PROJET III.

MARCHE CONTRÔLE ET SURVEILLANCE DES TRAVAUX 1. 2. 3. 4. 5.

IV.

Objet du marché Personnel mobilisé par la mission de contrôle Moyens matériels Prestations réalisées Situation financière

MARCHES TRAVAUX

DERRICK (ACCES MAIRIE D’AKANDA)

i.Présentation de l’Entreprise attributaire ii.Consistance des travaux iii.Volume des travaux réalisés iv.Rapport HSE v.Situation financière ENTRACO (ACCES AUBERGE OKALA – CIMGABON)

i.Présentation de l’Entreprise attributaire ii.Consistance des travaux iii.Volume des travaux réalisés iv.Rapport HSE v.Situation financière SOCOFI A. (VOIE N°8) B. (VOIE N°9) C. (ROND-POINT ENTRE VOIE N°8 ET VOIE N°9)

D. Rapport HSE

V. CONCLUSION VI.

ANNEXES : 1. Plans de situation généraux. 2. Procès-verbaux des réunions et comptes rendus. 3. Correspondances échangées. 4. Ordres de services à la MDC. 5. Organigramme de la MDC. 6. Ordres de services aux entreprises. 7. Résultats des essais géotechniques issus de la MDC. 8. Résultats issus des réceptions topographiques. 9. Planning des travaux des entreprises. 10. Planning financier des entreprises. 11. métrés ou attachements. 12. Situation physique et financière des travaux réalisés. 13. Rapports Photographiques. 14. Constat de non-conformité (Fiche NC- Fiche DAC). 15. Fiches de pointage des Experts.

Réf : 2IN-RM01-V00

Du

30/04/2016

RAPPORT MENSUEL N°7 I. INTRODUCTION Les travaux de réhabilitation des voiries des communes de Libreville et d’Owendo lancés par le Gouvernement Gabonais le 11 Septembre 2012 visent l'objectif d'améliorer les conditions de circulation des populations des localités ciblées dans le cadre du programme. Ces travaux s'exécutent par phase successive. Les phases 1 et 2 ont été exécutées au cours de la période allant de septembre 2012 à septembre 2015. La phase 3 couvre 29 projets routiers prioritaires de Libreville (Cf. rapport d’activité n°1). Son exécution, qui a démarré en septembre 2015, s'étalera sur une période n'excédant pas 12 mois. Pour garantir au Client la qualité des ouvrages à réaliser, le Ministère des Infrastructures, des Travaux Publics a passé un contrat (Cf. marché n° 15TFR01-037/MIHAT/FR/ANGT) avec la Société S2+ BTP pour assurer la Supervision et le contrôle technique des travaux de réhabilitation des voiries urbaines des 1er (Partie Nord) et 6ème arrondissements de Libreville, qui comprennent dix (10) itinéraires (voir tableau ci-dessous) cumulant un linéaire total de 7,4816 km. Toutefois, cette supervision du projet se fera sous le contrôle de l'ANGT. Dans le présent rapport, nous présentons de manière détaillée la situation des travaux sur les différents itinéraires attribués à S2+BTP.

II. CONSISTANCE DU PROJET Par ordres de services n° 01 et 02 (cf. rapport d’activité n° 1), la MDC a commencé ses prestations le 17 septembre 2015. La MDC a reçue le 10 Décembre 2015 l’Ordre de Service N°3 (Cf. Rapport d’Activité n°3) portant sur l’annulation de la voirie « Route Bambouchine – Lycée Montalier».

Le projet contrôlé par la Mission de Contrôle S2+BTP couvre les itinéraires présentés dans le tableau n°1 ci-après, dont le plan de situation est joint en annexe n° 1 : N° ORD.

1

TRONCON

Accès de la mairie d’Akanda.

LINEAIRE (ml)

260

2

Voie d’accès Auberge d’Okala – Cim Gabon.

1320

3

Route Bambouchine – Lycée Montalier.

1740

4

Château Angondjé – Village Angondjé.

1350

5

Voie N°8.

560

STRUCTURES


Pavé 13cm
Sable 4cm
GNT 35cm Chaussée Neuve :
BBSG 0/10 : 5cm
GB 0/14 : 20cm
Latérite : 20cm Renforcement :
PAT+5cm de BB
5cm BB 0/10
8cm GB0/14
20cm GNT0/25 +Support
5cm BB 0/10
20cm GNT
20cm Latérite + sol support
6 cm BB 0/10
20 cm GNT 0/25
20cm Latérite + sol Support

ENTREPRISE

DERRICK

MONTANT Marché (F CFA TTC) 674 763 090 DQE actualisé et approuvé par le MDO le 04-04-16

ENTRACO

1 412 195 905

ENTRACO

1 871 812 776

SOBEA

Attente Projet d’Exécution et marché de l’Entreprise

SOCOFI

Chantier démarré le 04 Janvier 2016 4

Réf : 2IN-RM01-V00

Du

30/04/2016

RAPPORT MENSUEL N°7

N° ORD.

TRONCON

6

Voie N° 9.

7

Rond-point entre la N°8 et N°9.

8

Evasion 2000 – Bretelle Eglise.

9

Evasion 2000 – Stade SIBANG

10

Voie Nzeng Ayong - Fin Goudron côté gauche TOTAL

LINEAIRE

710

32.80

STRUCTURES
6 cm BB 0/10
20 cm GNT 0/25
20cm Latérite + sol Support
13 cm pavés
4 cm lit de pose en sable
Recyclage sol support avec apport éventuel de latérite

BB

960

546 7478.8


5cm BB0/10
15cm GNT0/25
20cm GL
5cm BB0/10
15cm GNT0/25
20cm GL


ENTREPRISE

SOCOFI

SOCOFI

SOGACER

MONTANT Marché (F CFA TTC)

Chantier démarré le 04 Janvier 2016. DQE actualisé d’élaboration par l’Entreprise

Projet annulé pour cause de désistement de l’entreprise, selon les informations reçus verbalement de l’ANGTI

Attente marché de l'entreprise

Tableau 1

5

Réf : 2IN-RM01-V00

Du

30/04/2016

RAPPORT MENSUEL N°7

III. MARCHE CONTRÔLE ET SURVEILLANCE DES TRAVAUX 1. Objet du marché Le marché confié à S2+BTP a pour objet la supervision et le contrôle technique des travaux de réhabilitation des voiries urbaines des 1ere (Partie Nord) et 6ème arrondissement de Libreville (cf. tableau n° 1 ci-avant). 2. Financement. -

Procédure d’attribution du marché Date d’attribution marchée de base Date de démarrage Délai d’exécution Montant des prestations Financement Exercice Budgétaire Administrateur de Crédits

: : : : : : : :

Entente Directe 4 Septembre 2015 17 Septembre 2015 12 mois 593 821 125 F CFA TTC FONDS ROUTIER 2015 - 2016 ANGTI

3. Personnel de la mission de contrôle L'effectif de la mission de contrôle actuellement en activité est composé comme suit : N° ORD. 1 2

NOM(S) ET PRENOM(S) Yannick Geoffroy AYENA

FONCTION Chef de mission /Ingénieur routier

David MOUKAGNI

Ingénieur géotechnicien GERI

3

Sylvain NGEUTHO

Ingénieur de surveillance n° 1

4

Agent Démissionnaire

Ingénieur de surveillance n° 2

5

Sow MAMADOU

Ingénieur topographe métreur

6

Mme Judicaëlle BILONGHE M. Axel BALONZI

7

Oumara BERE

8

Arnaud MEGNE MVE

9

Mme MINDJA FOUMANE , épouse TATHY

10

Mamadou DIALLO HADY

Ingénieur HSE de WCS Technicien assistant surveillant de travaux n° 1 Technicien assistant surveillant de travaux n° 2 Secrétaire de Direction Chauffeur

Tableau 2

6

Réf : 2IN-RM01-V00

Du

30/04/2016

RAPPORT MENSUEL N°7

4. Moyens matériels DESIGNATION

QUANTITE

MARQUE

3

(1) PRADO TX et (2) FORD

Logistique •

Véhicules

Matériels informatiques •

Ordinateurs portables

2

TOSHIBA



Imprimantes

3

CANON



Table traçante

1

CANON

Matériels de terrain



•

Vélo mètre

1

STANLEY



Décamètre

2

STANLEY

1

CANON

Appareil photo numérique Matériel de topographie 

Niveau

1

STANLEY



Niveau

1

LEICA



Théodolite

1

LEICA

Matériel géotechnique

Voir équipement Laboratoire de GERI

Tableau 3

5. Prestations réalisées au cours du mois Les activités de la Mission de Contrôle ont été marquées par la tenue de douze (12) réunions de chantier au cours du mois de Avril 2016.
Pour l’entreprise DERRICK : (Nombre de Réunion de chantier : 6) dont une réunion extraordinaire tenue dans les locaux de la MDC dans le but de communiquer sur les différents points relatifs au domaine HSE ; et de permettre une meilleure maîtrise et un meilleur traitement des non-conformités (Cf. annexe 2).
La MDC a rappelé à l’Entreprise la nécessité du port des EPI adaptés.
La MDC a demandé à l’Entreprise de bien raccorder le fil d'eau des caniveaux de sorties des riverains aux fils d'eaux des caniveaux principaux du projet: P.10 ; P.12 et P.17 7

Réf : 2IN-RM01-V00

Du

30/04/2016

RAPPORT MENSUEL N°7


La MDC fait observer que l’Entreprise accuse un retard par rapport au planning du projet. Pour cela l'ANGTI demande à l'entreprise de fournir un nouveau planning actualisé afin d'achever les travaux dans les délais prolongés. L'entreprise a déjà transmis ledit planning actualisé qui est actuellement au niveau de l'ANGTI pour approbation.
L’Entreprise signale avoir reçu l'ordre de service de son DQE actualisé. (Cf. annexe 6). Pour l’entreprise ENTRACO : (Nombre de Réunion de chantier : 2) dont une réunion pour l'état des lieux suite à l'arrêt des travaux sur le chantier par l'entreprise.
La MDC signale que l’Entreprise a arrêté les travaux pour non payement de ses factures . Un PV d'état des lieux partiel a été établi. (Cf. annexe 2).
La MDC demande à l’Entreprise d'éviter les dépassements sur les postes figurant sur le devis approuvé, car aucun dépassement ne sera pris en compte dans les attachements, excepté en cas d'approbation par le client.
La MCD demande à l'entreprise de prendre toutes les dispositions visant à enlever les ouvrages d'assainissement des riverains posés en traversée de chaussée, et de les remplacer par des ouvrages adaptés. Ces travaux devront faire probablement l'objet d'un devis approuvé par le client.
Sous réserve de la justification hydraulique, la MDC demande à l'entreprise de réaliser la pose des caniveaux en traversée de chaussée tous les 100 à 150m entre les profils (P.1P.35).
La MDC demande à l’Entreprise de fournir le rapport géotechnique relatif aux réceptions de la couche de fondation entre les profils P.7- P.21 ;
La MDC a demandé à l’Entreprise de disposer sur le chantier de l’ensemble des plans et documents HSE ainsi que les plans d’exécution approuvés.
Pour l’entreprise SOBEA-GABON : (Nombre de Réunion de chantier : 0) Aucune réunion n'a été réalisée. Chantier non démarré. Pour l’entreprise SOCOFI : (Nombre de Réunion de chantier : 4)
L'entreprise a fournis le DQE actualisé qui prend en compte les travaux complémentaires notamment la signalisation horizontale et verticale, déplacement des réseaux des concessionnaires et des petits travaux d'assainissement. La MDC a transmis ledit DQE actualisé à l'ANGTI avec un tableau analytique, lui permettant de mieux apprécier les modifications apporter à cette commande initiale approuvée.
La MDC demande à l’entreprise de faire la demande de réception provisoire de la voie n°8 mais, de lever préalablement les réserves formulées par la MDC avant ladite réception provisoire .

8

Réf : 2IN-RM01-V00

Du

30/04/2016

RAPPORT MENSUEL N°7
L'entreprise est toujours en attente du projet d'exécution actualisé en cours d'approbation au niveau de l'Administration.
L’Entreprise signale qu'elle n'a pas encore été payé selon l'information donnée par Mr Allan, le chef de projet de l'ANGTI, lors de la réunion générale tenue dans les locaux de l'ANGTI, le 20-04-2016. Ce qui explique le ralentissement des travaux que nous constatons sur le chantier. 6. Situation financière Le marché de la MDC a été signé depuis le 04 Septembre 2015. La MDC a transmis une demande d’avance de démarrage le 25 Septembre 2015. Mais celle-ci a fait l'objet d'un rejet émis le 16 Octobre 2015, au motif que la demande d'avance de démarrage n'était pas accompagnée d'une garantie bancaire. A la suite de ce rejet, la MDC a annulé sa demande d’avance de démarrage. La MDC a commencé ses prestations depuis le 15 Septembre 2015. A ce jour la situation financière de la Mission de Contrôle se présente comme suit : MARCHE N°15TFR01-037/MIHAT/FR/ANGT N° FACTURE

N° DECOMPTE

MONTANT (F CFA TTC)

MOIS

0106/15/S2+BTP/FACT

Avance de démarrage

118 764 225

Septembre 2015

0109/15/S2+BTP/FACT

Décompte N° 1

56 491 383

0110/15/S2+BTP/FACT

Décompte N° 2

39 608 671 Novembre 2015

Annulé

0115/15/S2+BTP/FACT

Décompte N° 2

38 889 433 Novembre 2015

Réglé

0114/16/S2+BTP/FACT

Décompte N° 3

39 608 671 Décembre 2015

Réglé

0116/16/S2+BTP/FACT

Décompte N° 4

41 762 171 Janvier 2016

Réglé

0117/16/S2+BTP/FACT

Décompte N° 5

37 838 671 Février 2016

Non Réglé

122/16/S2+BTP/FACT

Décompte N° 6

37 669 712 Mars 2016

Non Réglé

126/16/S2+BTP/FACT

Décompte N° 7

MONTANT TOTAL

41 667 771

Septembre et Octobre 2015

Avril 2016

REGLEMENT Annulé Réglé

Non Réglé

293 927 810

Tableau 4

9

Réf : 2IN-RM01-V00

Du

30/04/2016

RAPPORT MENSUEL N°7

IV.

MARCHES TRAVAUX a. MARCHE N°15TFR01-038/MIHAT/FR/ANGT- Travaux de réhabilitation des voiries urbaines des 1er (Partie Nord) et 6ème arrondissement de Libreville – DERRICK SA.

i. Principales données techniques et Administratives 1. -

Données techniques Longueur du projet : 260,00 ml Largeur de la chaussée : 6 m et un trottoir de largeur variable. Principales quantités prévues au marché initial :

2. -

Données administratives et financières Procédure d’attribution du marché : Entente Directe Date de notification : 2 Septembre 2015 Date de démarrage : 27 septembre 2015 Délai d’exécution : 22 semaines Montant des travaux : 587 556 346 F CFA TTC Montant DQE actualisé : 674 763 090 F CFA TTC Financement : FONDS ROUTIER

-

Programmation financière Exercice budgétaire 2015-2016

ii. Personnel et Moyens mis en place 1. Personnel Le tableau qui suit montre la situation des effectifs mobilisés sur le chantier, pendant les travaux. POSTE

SERVICES GENERAUX

PERSONNEL

EFFECTIF

Directeur des travaux

1

Chef du personnel

1

Conducteur de travaux Chef de chantier Topographe Conducteurs engins Chauffeurs camions HSE Chef d’équipe Plombier Ouvriers Manœuvres

1 1 1 1 1 1 2 1 2 3

Tableau 5 10

Réf : 2IN-RM01-V00

Du

30/04/2016

RAPPORT MENSUEL N°7 2. Matériel DESIGNATION Niveleuses Tractopelle Compacteurs à cylindre Sambron Bétonnière Chargeur Camions Véhicule léger Tableau 6

NOMBRE 1 1 1 1 1 1 1 2

iii. Situation des travaux Par ordre de service n° 01 (cf. rapport mensuel N°2), l'entreprise a démarré les travaux le 05/10/2015. A ce jour, la situation des travaux réalisés par l'entreprise se présente comme suit :  Point sur le projet d’exécution PIECES RECUES Profils en long et tracés en plan Cahier des profils en travers courants Cahier des profils en travers types DQE Avant-métré Rapport géotechnique du sol support DQE actualisé Tableau 7

TAUX DE REALISATION

OBSERVATIONS

100% 100% 100% 100% 100% 100%

Le projet est approuvé par la MDC et par le Maître d’œuvre.

100%

Rappel : L'entreprise a reçue l'ordre de service pour son DQE actualisé prenant en compte les travaux supplémentaires. Il est à noter que la Mission de contrôle a demandé à l'entreprise de faire une cotation des grilles métalliques n'étant pas prévues dans son DQE actualisé, à poser sur les caniveaux situés en traversée de chaussée mais tout en restant dans le montant contractuel du DQE actualisé.  Avancement des travaux - Installation du chantier L’installation de chantier porte sur : * 0.70 ft Installation de chantier, amenée et repli du matériel sur 1 ft prévus, soit 70% ; *7 U déplacement des poteaux électriques y/c des câbles sur 7 U prévus, soit 100% ; *312 ml déplacement des réseaux enterrés 100% 11

Réf : 2IN-RM01-V00

Du

30/04/2016

RAPPORT MENSUEL N°7 *0.260 km Etudes Topographiques sur 0,260 km prévus, soit 100% ; *0,260 km Etudes géotechniques sur 0,260 km prévus, soit 100%. L’ensemble traduit un taux global d’avancement de l’installation de chantier de 94.00% ce taux a changé par rapport au mois dernier.

- Travaux préparatoires Les travaux préparatoires portent sur :  2788 m² de décapage de la terre végétale prévu, soit 99.92% ;  80 m3 de démolition d’ouvrages en béton et évacuation des débris 99,53% ;  102 m3 de purge de mauvais sol au-delà de 50cm, soit 99,02%.  2872 m² de fourniture et pose de géotextile , soit 82.94%

soit

L’ensemble traduit un taux global d’avancement des travaux préparatoires de 76.28% contre 73.55% le mois dernier. - Terrassements Les travaux exécutés portent sur :  493 m3 de Déblai en terrain de toute nature; soit 99,86%.  1288m3 de remblai en matériaux provenant d’emprunt, soit 99.94%.  76m3 de fourniture et mise en œuvre de sable de remblai sélectionné soit 89.53%.  1895m² de mise en forme et compactage de la plate-forme supérieure PST soit 99.97%.  32106 m3/km de plus- value de transport de matériaux de remblai provenant d’emprunt pour des distances supérieures à 10 km , soit 100%.  26703 m3/km de plus- value de transport de grave concassée non traitée (GNT 0/25) pour des distances supérieures à 10 km soit 85.89% L’ensemble traduit un taux global d’avancement du terrassement de 95.86% contre 93.68% le mois dernier. - Chaussée Les travaux portent sur :  828m3 de fournitures et mise en œuvre du grave concassé non traitée (GNT 0/25), soit 92.34%;  405 m² de trottoir en béton de ciment 10 cm d’épaisseur sur 375 m² prévus, soit 93.34% ;  1789m² de fourniture et mise en œuvre de pavés ép. 13cm sur chaussée sur 1589m² prévus , soit 6.17 % L’ensemble traduit un taux global d’avancement de la chaussée de 64.13% contre 58.63% le mois dernier. Assainissement

12

Réf : 2IN-RM01-V00

Du

30/04/2016

RAPPORT MENSUEL N°7 Les travaux d’assainissement portent sur :  300ml de F/P de bordure T2 prévus soit 18.33%;  308ml de F/P de caniveaux 50cmx50cm prévus soit 95.45%;  308ml de fourniture et pose des dallettes pour caniveaux 50x50cm sur 269ml prévus soit 49%.  41.01 m3 Béton armé Q350 pour petits ouvrages sur 50m3 prévu, soit 42.79% ;  63m3 de béton armé Q350 pour petits ouvrages soit 67.00%;  2 unité rehaussement de regards existants soit 0.00%;  50m² de perrés maçonnés soit 0.00%;  35m3 d'enrochement de protection en amont d'ouvrage soit 0.00%;  68ml de drains soit 0.00%;  3 unité de création de regards soit 100%;  20 ml de mur en béton armé sur 20 ml prévus soit 100%.  306 ml de F/P de caniveaux 60cmx60cm sur 306ml prévus, soit 100%.  306ml de fourniture et pose des dallettes pour caniveaux 60x60cm sur 306ml prévus soit 32.58%. L’ensemble traduit un taux global d’avancement d’assainissement de 46.35% contre de 43,04% le mois dernier. Le taux d’avancement global du chantier est de 75.32% contre 78.72% le mois dernier. Cet écart de pourcentage est dû aux nouvelles quantités du DQE actualisé. NB : Ces taux d'avancement ont été établis sur la base des quantités des travaux réellement exécutés et prises en métrés.

i. Situation Financière A ce jour, la situation financière de l’Entreprise se présente comme suit :

N° DECOMPTE

MONTANT DU DECOMPTE (F CFA TTC)

Avance de démarrage Décompte N° 1

SITUATION DES TRAVAUX (F CFA TTC)

MOIS

REGLEMENT

0

-

-

161 831 462

202 212 620

Décembre 2015

158 359 376

Janvier 2016

62 545 633

Février et Mars 2016

Réglé – (Ce décompte prend en compte les prestations d’Octobre, Novembre et Décembre 2015) Non Réglé décompte transmis à l'ANGTI pour règlement. (Ce décompte prend en compte les prestations réalisées au cours du mois de janvier - février et mars 2016)

27 372 812

Avril 2016

Non réglé

Décompte N° 2 315 765 148 Décompte N° 3 Décompte N°3

0

13

Réf : 2IN-RM01-V00

Du

30/04/2016

RAPPORT MENSUEL N°7 MONTANT TOTAL

477 596 610

450 490 441

Tableau 8

NB : L'entreprise a fait un décompte N°2 relatif aux attachements de janvier 2016, février et mars 2016. Ce décompte N°2 transmis à l'ANGTI pour règlement.

ii. RAPPORT HSE 1. Faits Marquants Participation de l’entreprise à la réunion du 20/04/2016 présidée et organisée par l’ANGTI en présence de l’administration sur le ralentissement des travaux observé et le règlement des factures. • Absence de l’HSE de l’Entreprise du chantier pour raison de santé, les 07 et 11/04/2016. • Livraison d’une nouvelle plaque vibrante sur le chantier. • Présence de l’HSE sur le chantier le 12/04/2016. • Une visite d’audit de l’agent/HSE ANGTI sur le site le 12/04/2016. . • Présence sur le chantier des agents de la SEEG, pour un repérage des réseaux d’eau et la pose du lampadaire. • Fourniture d’une nouvelle plaque vibrante en remplacement de l’ancienne en panne. • Présence d’un deuxième chef de chantier à l’endroit de M. Hubert NGOUA ALAN, le 21/04/2016. • Présence sur le chantier des sous traitants de Gabon télécom pour l’entretien des réseaux de télécommunication. • Réunion de mise au point en date du 22/04/2016 entre MDC et l’entreprise afin de trouver des solutions sur les NC non levées. (Cf. PV du 22/04/2016) Activités du mois : • Les activités de l’entreprise réalisées dans le sens du projet, au cours du mois d’Avril étaient basées sur : • Montage d’armature pour les dallettes préfabriquées, 14

Réf : 2IN-RM01-V00

Du

30/04/2016

RAPPORT MENSUEL N°7 • Fouille pour pose de : - caniveau au P15 du côté gauche dans le sens du projet. - longrine à l’amorce du P13 C/D sens du projet - Coulage de béton longrine à 10 m. ● Approvisionnement en pavé de 13cm, en GNT 0/25, en carburant et en ferraille pour les cornières des caniveaux transversaux, et en cornières. ● Coulage du béton de trottoir ● Curage, mise en place du coffrage et coulage de béton de caniveau à l’exutoire. ● Nettoyage de la zone d’activité, entre les P12 et P19, côtés gauche et droit. ● Pose de : - coffrage d’aile de voile de caniveau. - bordures T2 et de joints entre les P5 et P19, côtés gauche et droit. - coffrages, coulage de béton, pour caniveau de récupération, entre P9 et le P17, côtés droit et gauche. - pavés de 13 cm et de joints, sur les amorces entre les P13 et 14 côtés gauche et droit - Caniveau de récupération au P12 C/D. ● Remise en place du tuyau métallique, afin de relier le caniveau de la Mairie à celui du projet, entre les P13 et P19 du côté gauche. ● Début du curage de caniveau et montage du coffrage de prolongement entre les P12 et P13 côté droit. ● Montage de grilles pour le caniveau transversal et les amorces. ● Raccordement sortie d’eau des riverains avec le caniveau principale sens projet. ● Etalage de la GNT après le caniveau transversal, dans le sens du projet. Réunions hebdomadaires : Les 5 réunions hebdomadaires de chantier réalisées ont abordé les points suivants : ● La négligence récurrente sur le port des EPI. ● La lampe à replacer sur le poteau au P9 côté gauche dans le sens ● Les panneaux de signalisation non-conformes à placer sur la base du chantier (panneaux zone agrégats, stationnement en position de départ…). ● La transmission du programme de tenue des ¼ d’heures de sécurité. ● La pose d’une protection contre les intempéries, sur les côtés du point de rassemblement. ● La vidanger la fosse septique du toilette. ● L’absence de fiche d’induction de chaque agent agents sur le chantier. 15

Réf : 2IN-RM01-V00

Du

30/04/2016

RAPPORT MENSUEL N°7 ● Les informations sur l’accident du 29/01/2016, qui n’ont pas encore été transmises. ● La transmission du rapport d’accident corrigé avec l’ensemble des justificatifs. ● Le renforcement des panneaux de signalisation provisoires du chantier.

● Le renforcement du balisage du chantier et effectuer le nettoyage régulier des zones d’activités. ● Les dallettes entre P17 et P19 devront être retirées et remplacées du fait de leur mauvaise qualité. ¼ d’heure sécurité : Sept (7) 1/4h sécurités ont été réalisés sur les 13 prévus par l’entreprise. Les thèmes abordés lors de ces 1/4h sécurité sont : ● ● ● ● ● ● ●

La signalisation. Alcool et drogue. Les gestes et postures. Consignes générales de sécurité. Produits dangereux : Cas du ciment. L’importance du port des EPI. Equipement de protection collectif.

Cf. PJ joints au rapport journalier. Non-conformité/ DAC : 18 sur 23 non-conformités observées ce mois ont été levées. Soit un ratio de 78,26%. Le non-respect des délais (NRD) est toujours observé sur les DAC dont 5 à ce jour ne sont pas mise en œuvre : • • • • •

NC n°1/2 du 27/11/2015 : Le panneau de stationnement des engins et véhicules n’est pas visible. NC n°2/2 du 27/11/2015 : Agents ayant des lunettes de vue sans lunettes de protection (lunettes visiteur ou sur-lunettes). NC n°2/2 du 01/02/2016 : L’accident du 29/01/2016 n’a pas été déclaré. NC n°1/2 du 19/04/2016 : L’agent affecté à la soudure n’a pas des gants de soudure et une visière de sécurité. La fosse septique du toilette n’est pas vidangée. NC n°2/2 du 19/04/2016.

16

Réf : 2IN-RM01-V00

Du

30/04/2016

RAPPORT MENSUEL N°7 Une réunion s’est tenue le 22/04/2016 dans les locaux de la MDC à ce sujet, l’entreprise a pris l’engagement ferme de lever toutes les NC et les pistes de progrès le 29/04/2016. 2. Actions menées et bilan L’audit général effectué par l’HSE de la MDC s’est tenu sur : • La présence de l’HSE sur le chantier, et la mise en œuvre des consignes HSE comme recommandé dans le marché. • Le traitement des DAC. • La tenue des 3 ¼ d’heures hebdomadaires. • L’installation du chantier. • L’état général des engins. • Le port systématique des EPI. • Les EPC • La gestion environnementale. • Les activités de l’entreprise de ce mois. Les points suivants ont été rappelés plusieurs fois, lors des différentes réunions hebdomadaires : • La non-application des consignes de sécurité ; observée sur le port de EPI. • La non-application des mesures d’hygiène ; en ce qui concerne la vidange de la fosse septique du toilette. • Le retard dans la réalisation des DAC datant du 27/11/2015. • Le complément d’information sur l’accident du 29/01/2016. Les sous-traitants de la SEEG ont procédé à la remise du lampadaire. L’entreprise a fourni à ses agents des EPI en dehors de ceux spécifiques à la soudure. Le balisage de la zone d’activité est effectif. Le tableau d’affichage des statistiques HSE est toujours incomplet. L’entreprise est à 53,85% de son objectif sur la réalisation des ¼ d’heures sécurité, il est nécessaire que les ¼ d’heures de sécurité soient tenues régulièrement, en fonction du programme transmis à la MDC.

17

Réf : 2IN-RM01-V00

Du

30/04/2016

RAPPORT MENSUEL N°7

3. Conclusion Les activités se poursuivent sur le chantier. L’Entreprise devra avoir traité les points suivant au plus tard le 29/04/2016 (Cf. rapport de réunion extraordinaire du 22/04/2016): • Lever l’ensemble des NC et DAC. • Mettre en œuvre les recommandations faites par la MDC lors des réunions hebdomadaires de chantier. Bien que l’entreprise fasse des efforts pour la mise en œuvre des recommandations de la MDC, les agents malgré les ¼ d’heure sécurité, ont du mal à respecter les consignes. L’entreprise devra renforcer ces toolbox et s’assurer de leur bonne compréhension par les agents.

18

Réf : 2IN-RM01-V00

Du

30/04/2016

RAPPORT MENSUEL N°7

b. MARCHE N°15TFR01-032/MIHAT/FR/ANGT- Travaux de réhabilitation des voiries urbaines des 1er (Partie Nord) et 6ème arrondissement de Libreville – ENTRACO. ACCES AUBERGE OKALA – CIM GABON i. Principales données techniques et Administratives 1. Données techniques -

Longueur du projet : 1320,00 ml Largeur de la chaussée : 7 m et un trottoir de largeur variable. Principales quantités prévues au marché initial :

2. Données administratives et financières -

Procédure d’attribution du marché : Entente Directe Date de notification : 2 Septembre 2015 Date de démarrage : 27 septembre 2015 Délai d’exécution : 24 semaines Montant des travaux : 1 412 195 905 F CFA TTC Financement : FONDS ROUTIER

-

Programmation financière Exercice budgétaire 2015-2016

ii. Personnel et Moyens mis en place 1. Personnel Le tableau qui suit montre la situation des effectifs mobilisés sur le chantier, pendant les travaux. POSTE

SERVICES GENERAUX

PERSONNEL

EFFECTIF

Conducteur de travaux

1

Chef de chantier Topographe Laboratoire Conducteurs engins Chauffeur camion Ouvriers Manœuvres Plombier HSE

1 4 4 5 2 5 8 2 1

Tableau 9 19

Réf : 2IN-RM01-V00

Du

30/04/2016

RAPPORT MENSUEL N°7

2. Matériel DESIGNATION Niveleuse Tractopelle Compacteurs à cylindre Camion Bétonnière Chargeur Véhicule léger Tableau 10

NOMBRE 1 1 1 2 1 2 3

iii. Situation des travaux Par ordre de service n° 01 (cf. rapport d’activité n° 1), l'entreprise a démarré les travaux préparatoires le 05/10/2015 A ce jour, la situation des travaux réalisés par l'entreprise se présente comme suit :  Point sur le projet d’exécution PIECES RECUES Profils en long et tracés en plan Cahier des profils en travers courants Cahier des profils en travers types DQE Avant-métré Rapport géotechnique du sol support Tableau 11

TAUX DE REALISATION

OBSERVATIONS

100% 100% 100% 100% 100% 100%

Le projet est approuvé par la MDC et le Maitre D’œuvre.

 Avancement des travaux - Installation du chantier L’installation de chantier porte sur : Installation de chantier, amenée et repli du matériel a été réalisé à 70% soit 0,06 ft sur 0,085ft prévu. * Les études topographiques ont été réalisées à 100% ; * Les études géotechniques ont été réalisées; 100%. (la campagne d’identification du sol support sur la chaussée non revêtue a été aussi réalisée par l’Entreprise.) L’ensemble traduit un taux global d’avancement de l’installation de chantier de 54% ce taux reste inchangé par rapport au mois dernier. 20

Réf : 2IN-RM01-V00

Du

30/04/2016

RAPPORT MENSUEL N°7

- Travaux préparatoires Les travaux réalisés concernent : • 1061.5 m² Débroussaillage sans essouchement sur 1636,9 m² prévu, soit 53,08% • 887,705 m² Décapage de terre végétale sur 243,80m² prévu, soit 364,11% • 325,850 ml Curage de caniveaux sur 965 ml prévu. Soit 33.77% • 20.968 m3 Démolition ouvrage en béton et évacuation des débris sur 40,108 m3 prévu, soit 52.28%. 17 ml Démolition de bordures existantes sur 31ml prévu, soit 54.84%. L’ensemble traduit un taux global d’avancement des travaux préparatoires de 50.73% contre 42.22% le mois dernier. - Terrassements Les travaux de terrassement exécutés portent sur :  6 860 m² Mise en forme et compactage de la plate-forme supérieure des terrassements (PST) sur 19 442m² prévu. Soit 35.28%  4 730 m3/km de plus-value de transport de matériaux de remblai supérieures de 5km sur 64 170m3/km soit 7,37%. L’ensemble traduit un taux global d’avancement du terrassement de 11,88% ce taux reste inchangé par rapport au mois dernier. - Chaussée Les travaux réalisés sont articulés autour de :  215,66m3 Fourniture et mise en œuvre de graveleux latéritiques sur 3707m3 prévu, soit 5,82%.  715.545m² de Trottoir en béton de ciment de 10cm d’épaisseur sur 2170 m2 prévus, soit 32.97%. L’ensemble traduit un taux global d’avancement de la chaussée de 5.54% contre 4.03% le mois dernier. Assainissement Les travaux exécutés portent sur :  723.62 ml de F/P de Bordures. T2 sur 1080ml prévu, soit 69.40%.  159,70ml de fourniture et pose des caniveaux 40x40 sur 196ml prévus soit 81,48%  58,24ml de fourniture et pose des caniveaux 60x60 sur 63ml prévus soit 93,06%  39,902 m3 d béton Q350 pour petits ouvrage sur 8m3 prévus soit 498.78%  760,61 ml de F/P de Bordures CS2 sur 938ml prévus, soit 83.93%.  2 unit2 de création de regards sur 2 unité prévus soit 100%.  24.949m3 de mur en béton armé sur 32m3 prévus soit 77,97%. L’ensemble traduit le taux global d’avancement d’assainissement de 72.08% contre 69.09% le mois dernier. Le taux d’avancement global du chantier est de 32.37 % contre 32.26% le mois dernier.

21

Réf : 2IN-RM01-V00

Du

30/04/2016

RAPPORT MENSUEL N°7 NB : Ces taux d'avancement ont été établis sur la base des quantités des travaux réellement exécutés, prises en métrés et en attachement.

i. Situation Financière A ce jour, la situation financière de l’Entreprise se présente comme suit :

N° DECOMPTE

MONTANT DU DECOMPTE (F CFA TTC)

Avance de démarrage

275 745 506

SITUATION DES TRAVAUX (F CFA TTC)

MOIS

REGLEMENT

Septembre 2015

Réglé Non Réglé, en cours d’approbations Non Réglé, en cours d’approbations Non Réglé, en cours d’élaboration Non Réglé, en cours d’élaboration Non Réglé, en cours d’élaboration Chantier en arrêt pour non règlement de ses factures

Décompte N° 1

48 318 162

68 281 954

Octobre Novembre 2015

Décompte N° 2

42 794 158

60 475 577

Décembre 2015

Décompte N° 3

51 024 510

72 106 493

Janvier 2016

Décompte N° 4

35 305 018

49 892 121

Février 2016

Décompte N° 5

12 304 019

17 387 716

Mars 2016

Décompte N° 6

0

0

Avril 2016

MONTANT TOTAL

465 491 373

268 143 861

Tableau 12

NB : le décompte N°1 cumul les prestations de deux (2) mois, car au mois d’Octobre le projet d’exécution n’était pas encore approuvé.

ii. RAPPORT HSE 1. Faits Marquants Tenues de deux(2) réunions précédées de Visites de chantier entre la MDC e t l’Entreprise, le 05/04/2016 et le 12/04/2016. Le 12/04/2016, mise en œuvre des activités, sur le chantier déclaré en arrêt pour cause de non paiement des factures le 05/04/2016. Un entretien a eu lieu entre l’agent HSE, le chef de chantier et l’HSE de la MDC le 20/04/2016, sur les différentes NC et DAC ouvertes le 12/04/2016. Depuis le 13/04/2016 à ce jour, aucune activité n’a été effectuée sur le chantier. Les engins sont stationnés, quelques agents présents sur le chantier. 22

Réf : 2IN-RM01-V00

Du

30/04/2016

RAPPORT MENSUEL N°7 Ouvertures le 12/04/2016 de quatre(4) non-conformités. Transmission de quatre (6) courriers sur : Courrier N°00331/S2+BTP/LT/16/MC du 12/04/16 : Présence d'un Gamma-densimètre (Troxler), dans votre bureau de chantier. Courrier N°00332/S2+BTP/LT/16/MC du12/04/16 : Avertissement concernant le conducteur de la niveleuse. Courrier N°00336/S2+BTP/LT/16/MC du 13/04/16 : Manquements de l’entreprise dans l’exécution de ses obligations contractuelles. Courrier N°00337/S2+BTP/LT/16/MC du 18/04/16 : Réponse à la demande de dérogation sur l'utilisation du ciment chinois. Du 18/04/16 n°. Courrier N°00338/S2+BTP/LT/16/MC du 18/04/16 : Avertissement concernant les non-conformités. Courrier N°00339 /S2+BTP/LT/16/MC du 18/04/16 : Avertissement concernant votre HSE. Activités du mois : Du 1 au 12 avril 2016. Une seule activité axée sur : • Nivèlement du tronçon le 12/04/2016.

Réunions hebdomadaires : La MDC et l’Enterprise ont tenues deux(2) réunions, dont l’une était consacrée à l’état des lieux après la déclaration d’arrêts momentané des travaux. Les points suivants ont été abordés : • La levée des différentes non-conformités avant la reprise des activités. • Le nettoyage des zones de travail après l’activité. • Le déplacement de la niveleuse accidentée. • La recommandation de la MDC au HSE de l’entreprise de prendre attache avec les HSE de la MDC pour une mise au point. • Le placement des fourreaux, et le déplacement des réseaux d’eau et d’électricité présents sur le chantier par un sous-traitant de la SEEG. • L’identification des zones de poses de fourreaux par la MDC puis communication de celles-ci à l’entreprise dans un délai d’une semaine. • Prévoir des ouvrages pour ce qui est du déversement sur la chaussée, des eaux usées, provenant des habitations des riverains. 23

Réf : 2IN-RM01-V00

Du

30/04/2016

RAPPORT MENSUEL N°7 • L’achèvement de la mise en œuvre du regard, situé au P27 du côté droit dans le sens du projet, avec l’aval de Gabon Télécom. • La transmission du planning de réalisation des ¼ d’heures de sécurité au plus tôt. • La transmission par l’Entreprise à la MDC d’une copie du courrier envoyé à l’ANGTI ; pour signifier l’arrêt provisoire des activités, en attendant le règlement de ses factures. Les éléments suivants ont été notifiés, en collaboration avec l’Entreprise, lors de l’inspection des lieux, après arrêt momentané des activités: - Les vingt-trois (23) différents panneaux de signalisation, dont la liste sera transmise à la MDC par l’HSE de l’Entreprise le 13/04/2016, sur cette liste sera aussi notifiés les panneaux en stock sur le chantier. - Les deux regards qui ne sont pas correctement balisés, de part et d’autre du caniveau transversal au P61. - Le risque d’effondrement d’un mur à la fin de l’exutoire. - Les trois regards (3) qui ne sont pas couverts au niveau de l’exutoire. - Le déversement des eaux en provenance des habitations des riveraines directement sur le tronçon, non encore traité.

- Le trois (3) regards sur tout le tronçon, qui n’ont pas encore été traités, au P27, et entre les P35 et 36, du côté gauche et droit dans le sens du projet. -

Les arbres non-élagués sur le tronçon. Les bordures non-rangées sur toute la voie. Le tas d’ordure entre les P75 et P78 du côté gauche

dans le sens du projet. - Les différents réseaux d’eaux (compteur et réseaux d’eau) et d’électricité (poteau électrique) non encore déplacés du tronçon. Le Jardin d’un riverain situé du côté gauche dans le sens du projet, au P85, qui n’est pas déplacé. ¼ d’heure sécurité : Aucun ¼ d’heure de sécurité réalisé. La MDC n’a pas reçu de planning de réalisation de ¼ d’heures de sécurité. Le taux de réalisation est de 0%, largement en-dessous du pourcentage du mois de mars qui était de 8.33%. Non-conformité/ DAC : 24

Réf : 2IN-RM01-V00

Du

30/04/2016

RAPPORT MENSUEL N°7 L’entreprise compte à ce jour 28 non-conformités levées sur 36, dont huit(8) non-levées, et un ratio de 77,78%. • NC N°1/3 du 24/12/15 : Absence de bottes de sécurité pour les opérateurs à la bétonnière. • NC N°2/3 du 24/12/15 : Absence de bottes de PVC de sécurité pour les opérateurs à la pose de trottoirs. • NC N°2/2 du 02/02/16 : Absence de portières sur le petit chargeur.  NC N°2/2 du 16/02/16 : Absence de prise de terre. • NC N°1/5 du 24/02/16 : La procédure de gestion des déchets n'est pas affichées. • NC N°2/5 du 24/02/16 : Absence de tableau de suivi sécurité. • NC n°3/4 du 12/04/2016 : Le conducteur d'engins ayant un CACES échu, conduit la niveleuse sur le chantier. • NC n°4/4 du 12/04/2016 : Le chantier mis en arrêt est en activité. La MDC exhorte l’Entreprise à mettre en application la politique HSE ainsi que les PGHES et PGE que celle-ci avait présenté lors de sa soumission.

2. Actions menées et bilan Audit général effectué sur : • L’accueil du chantier. • L’état général des véhicules et engins. • La mise en œuvre de DAC. L’entreprise a un accumule de huit(8) non-conformités non-levés, dont les derniers sont en date du 12/04/2016. 3. Conclusion Une seule activité effectuée par l’entreprise depuis le début du mois. L’entreprise compte à ce jour huit(8) non-conformités. Il a été vivement recommandé à l’entreprise de bien vouloir appliquer sa politique HSE et les plans PGHES et PGE transmis lors de la soumission. L’HSE de l’Entreprise devra se rapprocher des bureaux de la MDC pour un entretien sur les différents points HSE en rapport avec son chantier. Elle devra lever toutes les non-conformités ouvertes, avant la reprise effectives des activités sur le chantier.

25

Réf : 2IN-RM01-V00

Du

30/04/2016

RAPPORT MENSUEL N°7

c. MARCHE N°15TFR01-026/MIHAT/FR/ANGT- Travaux de réhabilitation des voiries urbaines des 1er (Partie Nord) et 6ème arrondissement de Libreville – SOCOFI. A.

VOIE N°8 Principales données techniques et Administratives 1. Données techniques -

Longueur du projet : 560,00 ml Largeur de la chaussée : 12 m et un trottoir de 1m de largeur. Principales quantités prévues au marché initial : 2. Données administratives et financières

B.

-

Procédure d’attribution du marché : Entente Directe Date de notification : 11 Décembre 2015 Date de démarrage : 4 Janvier 2016 Délai d’exécution : 13 semaines Montant des travaux : 745 007 260 F CFA HT Financement : FONDS ROUTIER

-

Programmation financière Exercice budgétaire 2015-2016

VOIE N°9 Principales données techniques et Administratives 1. Données techniques -

Longueur du projet : 710,00 ml Largeur de la chaussée : 10 m et un trottoir de 1m de largeur. Principales quantités prévues au marché initial : 2. Données administratives et financières

-

Procédure d’attribution du marché : Entente Directe Date de notification : 11 Décembre 2015 Date de démarrage : 4 Janvier 2016 Délai d’exécution : 13 semaines Montant des travaux : 916 832 985 F CFA HT Financement : FONDS ROUTIER Programmation financière 26

Réf : 2IN-RM01-V00

Du

30/04/2016

RAPPORT MENSUEL N°7 C.

Exercice budgétaire 2015-2016

ROND-POINT ENTRE LA VOIE N°8 ET VOIE N°9 i. Principales données techniques et Administratives 1. Données techniques -

Longueur du projet : 32,00 ml Largeur de la chaussée : 8 m et un anneau central de 14m de diamètre. Principales quantités prévues au marché initial : 2. Données administratives et financières

-

Procédure d’attribution du marché : Entente Directe Date de notification : 11 Décembre 2015 Date de démarrage : 4 Janvier 2016 Délai d’exécution : 13 semaines Montant des travaux : 316 813 312 F CFA HT Financement : FONDS ROUTIER

-

Programmation financière Exercice budgétaire 2015-2016

ii. Personnel et Moyens mis en place 1. Personnel Le tableau qui suit montre la situation des effectifs mobilisés sur le chantier, pendant les travaux. POSTE

SERVICES GENERAUX

PERSONNEL

EFFECTIF

Conducteur de travaux

1

Chef de chantier Topographe Laboratoire Conducteurs engins Chauffeur camion Ouvriers Manœuvres Plombier HSE

1 2 1 4 2 6 8 1 1

Tableau 13

27

Réf : 2IN-RM01-V00

Du

30/04/2016

RAPPORT MENSUEL N°7

2. Matériel DESIGNATION Niveleuse Tractopelle Compacteurs à cylindre Pelle à pneu Camion Bétonnière Citerne à eau Petit compacteur Véhicule léger Tableau 14

NOMBRE 1 1 1 1 2 1 1 1 1

iii. Situation des travaux Par ordre de service n° 01 (cf. rapport d’activité n° 3), l'entreprise a démarré les travaux préparatoires le 04/01/2016 A ce jour, la situation des travaux réalisés par l'entreprise se présente comme suit :  Point sur le projet d’exécution PIECES RECUES Profils en long et tracés en plan Cahier des profils en travers courants Cahier des profils en travers types DQE Avant-métré Rapport géotechnique du sol support Tableau 15

TAUX DE REALISATION

OBSERVATIONS

100% 100% 100% 60% 70% 60%

Le projet est en cours d’approbation. Manque le DQE révisé

 Avancement des travaux • TRAVAUX PREPARATOIRES
Amenée et repli du matériel, Installation de chantier 80%
Plans d’exécutions

80%


786,32 ml d’implantation et piquetage sur 1954,41 ml prévus. Soit 40,23%. L’ensemble traduit un taux global d’avancement des travaux préparatoires de 66,74% ce taux reste inchangé par rapport au mois dernier.

28

Réf : 2IN-RM01-V00

Du

30/04/2016

RAPPORT MENSUEL N°7

● Voie N°8  Point sur le projet d’exécution PIECES RECUES Profils en long et tracés en plan Cahier des profils en travers courants Cahier des profils en travers types DQE Avant-métré Rapport géotechnique du sol support Tableau 16

TAUX DE REALISATION

OBSERVATIONS

100% 100% 100% 90% 90% 100%

Le projet est en cours d’approbation. Manque le DQE révisé

- Terrassements Les travaux réalisés sont articulés autour de :  143ml de Remblai dernière les caniveaux sur 435ml prévus soit 33,41% L’ensemble traduit un taux global d’avancement du terrassement de 33,41% ce taux reste inchangé par rapport au mois dernier. - Chaussée Les travaux réalisés sont articulés autour de :  6720m² de réglage et compactage de fond de forme sur 6960m² prévus soit 96,55%  1253t de GNT 0/25 ép= 20cm sur 1253t prévus soit 100%  6720m² de couche d’imprégnation au Cut-bank 0/10 sur 6960m² prévus soit 96,55%  6720m² de plus-value de révision du prix 205a sur 6960m² prévus soit 96,55%  6720m² de couche d’accrochage au Cut-bank 400/600 sur 6960 prévus soit 96,55%  6720m² de plus-value de révision du prix 206a sur 6960m² prévus soit 96,55%  1038,11t de couche d’usure en BB 0/10 ép= 6 cm sur 1053 prévus soit 98,59%  1053m² de plus-value de révision du prix 207a sur 1053m² prévus soit 100% L’ensemble traduit un taux global d’avancement de la chaussée de 97,67% contre 97.31% le mois dernier. Assainissement Les travaux exécutés portent sur :  67 m2 de dallage trottoir 10 cm sur 120,05 prévus, soit 100.83%  59 ml de Bordures P3 sur 133,30 ml prévues, soit 94.75%.  81.30ml Dallettes BA pour caniveaux 50x50 sur 121ml prévus soit 67.19%  61ml de bordures T2 pleine au passage de riverains sur 142ml prévus soit 100% 29

Réf : 2IN-RM01-V00

Du

30/04/2016

RAPPORT MENSUEL N°7 L’ensemble traduit le taux global d’avancement d’assainissement est de 60.46% contre 35.07% mois dernier. Le taux d’avancement global du chantier voie N° 8 est de 69.55% contre 63.21% le mois dernier. ● Voie N°9  Point sur le projet d’exécution PIECES RECUES

TAUX DE REALISATION

OBSERVATIONS

100% 100% 100% 50% 0% 0%

Le projet est en cours d’approbation. Manque le DQE révisé

Profils en long et tracés en plan Cahier des profils en travers courants Cahier des profils en travers types DQE Avant-métré Rapport géotechnique du sol support Tableau 17

- Terrassements généraux Aucune activité ce mois L’ensemble traduit un taux global d’avancement du terrassement de 0,00% ce mois. - Chaussée Aucune activité ce mois L’ensemble traduit un taux global d’avancement de la chaussée de 0,00% ce mois. Assainissement Les travaux exécutés portent sur : 309m² dallage de trottoir prévues soit 20.88% 132ml Bordures T2 plein sur 440 ml prévues, soit 98.64%. 785.50ml Bordure T2 ajourées soit 16.80% 309 ml Bordure P3 soit 13.77% 159ml Caniveaux 50x50 sur 700.6ml prévus, soit 55.38 %. 292ml Dallettes BA pour caniveaux de 50x50 soit 9.11% 257ml Bordures CS2 sur 257ml prévues, soit 57.59% L’ensemble traduit un taux global d’avancement de la chaussée de 21.46 % contre 5.27% le mois dernier. Le taux d’avancement global du chantier voie N° 9 est de 27.03% contre 22.98% le mois dernier. ● Rond point Voie N°8 et Voie N°9  Point sur le projet d’exécution 30

Réf : 2IN-RM01-V00

Du

30/04/2016

RAPPORT MENSUEL N°7 PIECES RECUES Profils en long et tracés en plan Cahier des profils en travers courants Cahier des profils en travers types DQE Avant-métré Rapport géotechnique du sol support Tableau 18

TAUX DE REALISATION

OBSERVATIONS

100% 100% 100% 50% 90% 90%

Le projet est en cours d’approbation. Manque le DQE révisé

- Terrassements généraux Les travaux exécutés portent sur :  1230m² de désherbage et nettoyage sur 3300m² prévus soit 37,27%  1230m² de décapage de la superficielle ep=20cm sur 3300m² prévus soit 37,27%  185m3 de remblai en latérite sur 20cm moyenne pour profilage sur 660m3 prévus soit 27,95%  4520m3/km de plus-value de transport de latérite sur 5580m3/km prévus soit 42,81% L’ensemble traduit un taux global d’avancement du terrassement de 20,76% ce taux reste inchangé par rapport au mois dernier. - Chaussée Les travaux exécutés portent sur :   

1230m² de réglage et compactage de fond de forme sur 2790 prévus soit 44,09% 246m3 de couche de latérite chaussée ép=20cm sur 558m3 prévus soit 44,09% 5535m3/km de plus-value de transport de latérite sur 5580m3/km soit 99,19%



899m² de couche de fondation rigide en béton sous pavés sur 899m² prévus soit 100%

L’ensemble traduit un taux global d’avancement de la chaussée de 57,47% ce taux reste inchangé par rapport au mois dernier. Assainissement Les travaux exécutés portent sur :     

117m² de dallage de trottoir 10cm sur 275m² prévus soit 42.55% 75ml de bordures T2 pleines sur 177 ml prévus soit 42,37% 25ml de bordures T2 ajourées sur 200 ml prévus soit 12,50% 57ml de bordures P3 sur 275 ml prévus soit 20.73% 42 ml de caniveaux 50x50 cm sur 139ml prévus soit 30,22%

L’ensemble traduit un taux global d’avancement de l’assainissement de 24.73% contre 20,85% le mois dernier. 31

Réf : 2IN-RM01-V00

Du

30/04/2016

RAPPORT MENSUEL N°7

Le taux d’avancement global du chantier Rond point entre Voie 8 et Voie N° 9 est de 47.41% contre 33.03% le mois dernier.

Le taux d’avancement global du chantier SOCOFI est de 48.00% contre 44.53% le mois dernier. NB : Ces taux d'avancement ont été établis sur la base des quantités des travaux réellement exécutés et prises en métrés,

i. Situation Financière A ce jour, la situation financière de l’Entreprise se présente comme suit :

Avance de démarrage

MONTANT DU DECOMPTE (F CFA TTC) 306 801 487

Décompte N° 1

323 414 335

457 040 616

Janvier – Février 2016

Décompte N° 2

28 256 577

39 931 450

Mars 2016

Décompte N° 3

0

12 655 724

Avril 2016

MONTANT TOTAL

667 427 933

509 627 790

N° DECOMPTE

SITUATION DES TRAVAUX (F CFA TTC)

MOIS

REGLEMENT

Décembre 2015

Réglé Non Réglé, en cours d’approbations Non Réglé, en cours d’approbations Non Réglé

Tableau 16

ii. RAPPORT HSE 1. Faits Marquants Quatre(4) visites de l’ANGTI sur le chantier. Intempéries les 6, 7, 14 et 27 avril entrainant un ralentissement de l’activité. Ralentissement des travaux en rapport avec le non-paiement des factures pour le démarrage des gros œuvres (Terrassement sur la voie n°9). L’entreprise a participé à la réunion du 2°/04/2016 organisé par l’ANGTI à ce sujet.

32

Réf : 2IN-RM01-V00

Du

30/04/2016

RAPPORT MENSUEL N°7 L’Entreprise a rencontrée des difficultés, par rapport à la pose des caniveaux, entrainant un ralentissement des travaux, pour cause la présence des eaux usées des riverains sur le tronçon. Transmission du Courrier N°00342/S2+BTP/LT/16/MC le 25/04/2016 à l’ANGTI sur : l’Avis d’amélioration du PHSE, PGE et du PGU. (Cf. PJ). Les deux conteneurs situés entre les P82 et P90 ont été déplacés le 25/04/2016. Activités du mois : Les activités de l’entreprise ce mois s’est porté sur : Voie n°9 (Dans les sens du projet)  Pose de bordures T2/CS2 en les P96 et P100. • Curage de caniveau de traversée. • Coulage de béton de propreté et pose et épaulement de caniveaux 50*50 entre les P95 et P100. • Coulage de bordures discontinues entre les P92 et P96. • Démolition et nettoyage de la dalle entrée magasin entre les P99 et P100. • Coulage de dalle entrée des riverains entre les P91 et P100. • Nettoyage de la voie du côté droit entre les P97 et P99. • Pose de bordures sur deuxième amorce, côté droit P94. Voie n°8 (Dans le sens du projet) Pose de dallettes sur caniveau, au P6. Réunions hebdomadaires : Les quatre (4) réunions prévues pour ce mois d’avril ont eu lieu sur le chantier. Les points soulignés lors des différentes réunions sont : ● Le placement des panneaux de signalisation (Attention Danger) et d’autorisation de construire sur la voie n° 8. panneau (Attention Danger). ● La fixation sur le mur de l’extincteur et de la trousse de secours. ● La non transmission du PAQ par l’entreprise. ● La transmission par la MDC d’un courrier et des plans PGHES,PGE et PGU de l’entreprise à l’ANGTI pour analyse et validation. ¼ d’heure sécurité : Cinq (5) ¼ d’heures sécurité réalisés sur les 12 planifiés, soit un taux de réalisation de 41.67%. Les thèmes développés sont : Rappel des consignes de sécurité, du 06/04/2016. 33

Réf : 2IN-RM01-V00

Du

30/04/2016

RAPPORT MENSUEL N°7 - Les risques liés au contact avec les engins, propreté autour de la zone de préfabrication, emplacement des panneaux de signalisations sur la zone de travail restreinte, du 13/04/2016. - Rappel des notions d’hygiène (nettoyage des sanitaires et propreté de a base) du 18/04/2016. - Rappel des notions de gestion de la circulation, du 20/04/2016. Gestion sur les gestes et bonnes postures Non-conformité/ DAC : 20 DAC réalisées sur 21 attendues soit un ratio de 95,24%. Trois (3) non-conformités ont été levées sur les 4 existantes: - Absence du tableau de suivi de sécurité. NC n°2/2 du 29/03/2016 (Cf. PJ) - Absence de panneau renseignement d’activité à l’entrée et à la fin du projet. NC n°4/7 du 06/01/2016. (Cf. PJ) - La base du chantier n’est pas nettoyée. NC n° ½ du 29/03/2016. (Cf. PJ) Une(1) non-conformité reste d’actualité, celle sur le PAQ. 2. Actions menées et bilan L’audit HSE a s’est déroulé sur l’ensemble des activités de l’entreprise, dont:

-

Audit sur : L’installation du chantier. -

-

Vérifier la transmission du PAQ par l’Entreprise.

- Les EPC. - Les EPI. Vérifier la pose des dallettes sur trois mètre après le regard, au P6 du côté gauche, sur la voie 8, dans le sens du projet. Vérifier la pose du tableau de suivi sécurité sur le chantier. Vérifier le déplacement de deux conteneurs sur la voie 9 entre le P82 et P88, par leur propriétaire. Vérifier que l’extincteur et la rousse de secours soient fixés sur le mur. -

Vérifier la tenue des douze (12) ¼ d’heures mensuels.

- Vérifier la pose des panneaux de signalisation sur la zone d’activité. - S’assurer de la mise en application de recommandations, faites par la MDC lors des audits journaliers et des réunions hebdomadaires de chantier. 34

Réf : 2IN-RM01-V00

Du

30/04/2016

RAPPORT MENSUEL N°7 -

Vérifier la lever de la non-conformité restante.

Bilan : Non respect du planning des ¼ d’heure sécurité. Port des Epi systématiques par les agents de l’entreprise. Disposition des panneaux de la signalétique à surveiller.

6. Conclusion L’Entreprise est encouragée et félicitée pour sa réactivité sur les points HSE car à ce jour nous comptabilisons le score de « 0 accidents/ 0 incidents » depuis le démarrage du chantier. Il est recommandé à l’Entreprise de bien vouloir : • Tenir les douze (12) ¼ d’heures de sécurité mensuel, selon la demande du marché. • Maintenir le rythme de traitement des différentes non-conformités et demandes d’actions correctives.

V. CONCLUSION Les travaux de réhabilitation des voiries urbaines des 1er (Partie Nord) et 6ème arrondissement de Libreville ont connu un démarrage relativement lent, la consommation des délais dépasse les 140% pour DERRICK et ENTRACO et celui de SOCOFI est de 100%; alors que les taux de consommation financière pour les Entreprises mobilisées n’excèdent pas 71.03%, 19.61% et 41.24% respectivement pour DERRICK, ENTRACO et SOCOFI. Pour la majorité des chantiers en premier lieu, ce décalage résulte d’une part, par l'absence des documents contractuels (marchés signés) et d'autre part, par les manquements observés sur la transmission et la qualité des projets d'exécution. En second lieu, le retard a été accentué par la saison de pluie, qui à elle seule a consommé plus de 35 jours cumulés pendant les travaux occasionnant des périodes non productives sur les chantiers et aussi les difficultés de trésorerie que rencontre l’ensemble des Entreprises. Toutefois, nous notons maintenant que, trois (3) entreprises disposent des ordres de services signés. A savoir :

 DERRICK dont le démarrage est effectif depuis le 05 Octobre 2015. Le taux d’avancement physique global est de 75.32% pour une consommation de délai supérieure à 100% ;

 ENTRACO dont le démarrage est effectif depuis le 05 Octobre 2015. Le taux d’avancement physique global est de 32,37% pour une consommation de délai supérieur à 100%;

35

Réf : 2IN-RM01-V00

Du

30/04/2016

RAPPORT MENSUEL N°7  SOCOFI dont le démarrage est effectif depuis le 04 Janvier 2016. Le taux d’avancement physique global est de 51.90% pour une consommation de délai de 100%. L’ANGTI signale que des ordres de services seront adressés aux Entreprises et tiendront comptes des prolongements éventuels des délais contractuels. A cet effet les Entreprises devront soumettre des plannings mises à jour.

36

Réf : 2IN-RM01-V00

Du

30/04/2016

RAPPORT MENSUEL N°7

VI. ANNEXES 1. Plan de situation général 2. Procès-verbaux des réunions et comptes rendus 3. Correspondances échangées 4. Ordres de services à la MDC 5. Organigramme de la MDC 6. Ordres de services aux entreprises 7. Résultats des essais géotechniques issus de la MDC 8. Résultats issus des réceptions topographiques 9. Planning d’exécution des travaux de la MDC et des entreprises mobilisées. 10. Planning financier de la MDC et des entreprises 11. Métrés ou attachements 12. Situation physique et financière des travaux réalisés 13. Rapports Photographiques. 14. Constat de non-conformité (Fiche NC- Fiche DAC) 15. Fiches de pointage des Experts.

37

Réf : 2IN-RM01-V00

Du

30/04/2016

RAPPORT MENSUEL N°7

1. Plan de Situation Général.

38

Réf : 2IN-RM01-V00

Du

30/04/2016

RAPPORT MENSUEL N°7 VOIRIES DU PREMIER ARRONDISSEMENT DE LIBREVILLE (PARTIE NORD)

Légende : Chantiers en cours d'exécution Chantiers non démarrés

39

Réf : 2IN-RM01-V00

Du

30/04/2016

RAPPORT MENSUEL N°7

VOIRIES DU PREMIER ARRONDISSEMENT DE LIBREVILLE (PARTIE NORD)

Légende : Chantiers en cours d'exécution Chantiers non démarrés

40

Réf : 2IN-RM01-V00

Du

30/04/2016

RAPPORT MENSUEL N°7

2.

Procès -Verbaux et comptes Rendus

41

Réf : 2IN-RM01-V00

Du

30/04/2016

RAPPORT MENSUEL N°7

3. Correspondances échangées

42

Réf : 2IN-RM01-V00

Du

30/04/2016

RAPPORT MENSUEL N°7

4. Ordres de services à la MDC (SANS OBJET)

43

Réf : 2IN-RM01-V00

Du

30/04/2016

RAPPORT MENSUEL N°7

5. Organigramme de la MDC

44

ORGANIGRAMME DE LA MDC PROJET : SUPERVISION ET LE CONTRÔLE TECHNIQUE DES TRAVAUX DE RÉHABILITATION DES VOIRIES URBAINES DES 1ER (PARTIE NORD) ET 6ÈME ARRONDISSEMENT DE LIBREVILLE MARCHE N°15TFR01-037/MIHAT/FR/ANGT

Administrateur Général M. Henri NGUEMA ELOUE : Relations Hiérarchiques Secrétaire de la M.D.C Mme Pekiè Rose Foumare MINDJA

: Relations Fonctionnelles Chef de la M.D.C M. Yannick G. AYENA

Topographe M. Sow Moussa MAMADOU

Ingénieur de surveillance 1 Sylvain NGEUTHO

Technicien Ast. De surveillance 1 M. Oumara BERE

Réf : 1RH-ORG02-V00

Ingénieur de surveillance 2 -

H.S.E M. Axel BALONZI (H.S.E1) Mlle Judicaëlle BILOGHE (H.S.E2)

Technicien Ast. De surveillance 2 M. Arnaud MEGNE MVE

Modifié le : 03/05/2016

Géotechnicien M. Davy MOUKAGNI

Réf : 2IN-RM01-V00

Du

30/04/2016

RAPPORT MENSUEL N°7

6. Ordres de services aux entreprises

45

Réf : 2IN-RM01-V00

Du

30/04/2016

RAPPORT MENSUEL N°7

7. Résultats des essais géotechniques issus de la MDC et des campagnes contradictoires

46

Réf : 2IN-RM01-V00

Du

30/04/2016

RAPPORT MENSUEL N°7

Accès de la Mairie d’AKANDA en pavés Entreprise DERRICK SA SYNTHESE ET RECOMMANDATION n° 3547 du 25 avril 2016

Toute reproduction ou représentation intégrale ou partielle, par quelque procédé que ce soit, du texte et/ou des annexes contenus dans ce rapport, est strictement interdite sans notre accord préalable. 47

Réf : 2IN-RM01-V00

Du

30/04/2016

RAPPORT MENSUEL N°7 I. PRESENTATION Dans le cadre de la construction de la voie d’accès à la mairie d’Akanda, l’Entreprise DERRICK.SA chargée des travaux nous a transmis les rapports suivants : -

Contrôle Béton : Préfabrication des dallettes.

-

Contrôle couche de base en GNT 0/25 : Mesure des déflexions à la poutre Benkelman.

II. CONTROLE BETON

Pendant le coulage des dallettes, la mission de contrôle constate que l’entreprise a procédé à des prélèvements de bétons, conformément aux recommandations prises en réunion hebdomadaire de chantier. Les éprouvettes prélevées (6), ont subit des tests de compression simple, offrant une résistance en compression simple : Rc à 28 jours = 25,40 MPa. Les résultats obtenus sont conformes aux spécifications techniques. III. CONTROLE COUCHE DE BASE

Le contrôle de la couche de base par mesure des déflexions à la poutre Benkelman, conduit au tableau suivant :

Valeurs Moyenne Ecart type Déflexion caractéristique D90

Voie gauche 84,8 17,1 107,0

Voie droite 81,2 20,7 108,1

Les résultats obtenus sont élevés, par rapport aux spécifications. Elles peuvent s’expliquer par la forte pluviométrie constatée ces dernières semaines. La mission de contrôle recommande à l’entreprise de procédé à un complément de compactage sur tout le linéaire de la chaussée.

L’ingénieur chargé du contrôle

Fait à Libreville, le 25 avril 2016 Le Chef de service

D. MOUCKAGNI

Ph. LONDEIX

48

Réf : 2IN-RM01-V00

Du

30/04/2016

RAPPORT MENSUEL N°7

8. Résultats issus des contrôles ou réceptions topographiques

49

Réf : 2IN-RM01-V00

Du

30/04/2016

RAPPORT MENSUEL N°7

9. Planning des travaux des entreprises

NB : La Mission de contrôle est toujours en attente du planning actualisé des travaux par l'entreprises ENTRACO .  Par contre DERRICK et SOCOFI ont déjà transmis leurs plannings actualisés , dont la MDC ne formule aucune objection pour l'approbation desdits plannings qu'elle a aussi déjà transmis à l'ANGTI.

50

Scanned by CamScanner

CALENDRIER DES TRAVAUX DE VOIRIES URBAINES DE LIBREVILLE (ANGONDJE) N°

Nom de la tâche

Durée 18 Avr 16 S M V

1 2 3

4

DUREE DES TRAVAUX

Mai 2016 02 Mai 16 09 Mai 16 D M S M V

16 Mai 16 L J

Juin 2016 23 Mai 16 30 Mai 16 06 Jui 16 D M S M V L J

13 Jui 16 D M

20 Jui 16 S M V

Juillet 2016 27 Jui 16 04 Jul 16 L J D M

S

11 Jul 16 M V

18 Ju L

59,71 jours

VOIE N°8

VOIE N°8

15 jours

TRAVAUX DE FINITION CANIVEAU, BORDURES 15 jours ET DALLAGE VOIE N°9

VOIE N°9

45,71 jours

5

TRAVAUX DE FINITION CANIVEAU, BORDURES 20 jours ET DALLAGE

6

NETTOYAGE SUPERFICIELLE

6 jours

7

RECHARGEMENT PST ET PROFILAGE PST

5 jours

8

COMPACTAGE PST

5 jours

9

COUCHE DE FONDATION EN LATERITE ET COMPACTAGE

10 jours

10

ESSAIS ET RECEPTION COUCHE DE FONDATION 2 jours

11

COUCHE DE BASE GNT ET COMPACTAGE

12 jours

12

ESSAIS ET RECEPTION COUCHE DE BASE

2 jours

13

IMPREGNATION SABLEE

3 jours

14

ACCROCHAGE ET BITUMAGE

3 jours

15

25 Avr 16 L J

ROND-POINT 8 & 9

ROND-POINT 8 & 9

33,43 jours

16

PAVES

17

TRAVAUX DE FINITION CANIVEAU, BORDURES 5 jours ET DALLAGE

22 jours

18 19 20

RECEPTION PROVISOIRE RECEPTION GENERAL VOIE 8, VOIE 9 ET ROND-POINT

Projet : Calendrier d'exécution Date : Dim 01/05/16

0 jour

RECEPTION PROVISOIRE

0 jour

04/07

Tâche

Récapitulatif du projet

Tâche manuelle

Début uniquement

Échéance

Fractionnement

Tâche inactive

Durée uniquement

Fin uniquement

Avancement

Jalon

Jalon inactif

Report récapitulatif manuel

Tâches externes

Progression manuelle

Récapitulative

Récapitulatif inactif

Récapitulatif manuel

Jalons externes

Page 1

Réf : 2IN-RM01-V00

Du

30/04/2016

RAPPORT MENSUEL N°7

10.Planning Financier Prévisionnel des entreprises

NB : Le planning financier prévisionnel des entreprises est établi par la MDC sur la base de planning prévisionnel des travaux de chaque entreprise.

51

Réf : 2IN-RM01-V00

Du

30/04/2016

RAPPORT MENSUEL N°7 MISSION DE CONTRÔLE S2+BTP Mois

Montant Facturation Prévisionnel (FCFA HT)

Montant Facturation Réel (FCFA HT)

Ecart (Montant Réel – Montant Prévisionnel) (FCFA HT)

sept-15

40 566 670

0

-40 566 670

oct-15

57 004 872

47 874 053

-9 130 819

nov-15 déc-15 janv-16

40 566 670 40 566 670 40 566 670

33 566 670 33 566 670 35 391 670

-7 000 000 -7 000 000 - 5 175 000

févr-16

40 566 670

32 066 670

-8 500 000

mars-16 avr-16 mai-16 juin-16

40 566 670 40 566 670 40 566 670 40 566 670

37 669 712

- 2 896 958

Observations Aucune facture émise en Septembre Ingénieurs (1) & (2) non mobilisés, Frais d'enregistrement pris à 85%, Technicien N°2 pris à 0,5 Ingénieurs (1) & (2) non mobilisés Ingénieurs (1) & (2) non mobilisés Ingénieur surveillant (1) & Technicien contrôleur (2) non mobilisés Ingénieur surveillant (1) & Technicien contrôleur (2) non mobilisés. Ingénieur (2) démobilisé pour défaut de trésorerie

ENTREPRISE ENTRACO Mois

Montant Facturation Prévisionnel (FCFA HT)

Sept-15

Montant Facturation Réel (FCFA HT)

Ecart (Montant Réel – Montant Prévisionnel) (FCFA HT)

275 745 506

Observations Avance de démarrage Aucun décompte émis, projet d'exécution en cours de modification par l'Entreprise pour approbation

oct-15

90 375 270

0

-90 375 270

nov-15

305 867 313

48 318 162

-273 140 460

Seuls les travaux préparatoires sont réalisés, retard dans le démarrage des travaux

déc-15

535 902 940

42 794 158

-498 720 520

Retard dans le démarrage et l’exécution des travaux. l’Entreprise signale qu’elle est toujours en attente du payement de son 1er Décompte

janv-16 févr-16 mars-16

230 035 627 298 643 029

51 024 510 35 305 018

ENTREPRISE DERRICK Mois

Montant Facturation Prévisionnel (FCFA HT)

Montant Facturation Réel (FCFA HT)

Ecart (Montant Réel – Montant Prévisionnel) (FCFA HT)

Observations

sept-15 oct-15 nov-15

15 785 342 74 431 454

déc-15

118 055 258

161 831 462

janv-16 févr-16

118 055 258

158 359 376

40 304 118

121 536 524

315 765 148

194 228 624

mars-16 avr-16

-15 785 342 -74 431 454 43 776 204

Aucun décompte émis, projet d'exécution en cours de modification par l'Entreprise pour approbation L’écart constaté est dû au fait qu’aucun décompte n’avait été émis à ce jour à cause de l’absence au mois d’Octobre et Novembre 2015 du projet d’exécution approuvé. L’écart constaté est dû au fait que ce décompte prend en compte les quantités du DQE actualisé et approuvé qui étaient déjà réalisées mais n'avaient pas été facturées

27 372 812

ENTREPRISE SOCOFI Mois

Montant Facturation Prévisionnel (FCFA HT)

Mars-16

Ecart (Montant Réel – Montant Prévisionnel) (FCFA HT)

Observations

306 801 487

Déc. -15 Fév. -16

Montant Facturation Réel (FCFA HT)

457 040 616 81 724 539

387 322 556 54 834 920

Avance de démarrage - 69 718 060

Travaux exécutés de Janvier à Février 2016

- 26 889 619

Travaux exécutés de Janvier à Mars 2016

Nb : Le DQE actualisé est transmis à la MDC pour analyse. 52

Réf : 2IN-RM01-V00

Du

30/04/2016

RAPPORT MENSUEL N°7 SITUATION: S2+BTP SUPERVISION ET CONTROLE TECHNIQUE DES TRAVAUX DE REHABILITATION DES VOIRIES URBAINES DES 1er ( PARTIES NORD) ET 6 ème ARRONDISSEMENT DE LIBREVILLE MARCHE N° 15TFR01 - 037 / MIHAT / FR / ANGT (30 Avril 2016) DECOMPTE PREVISIONNEL, LA FACTURATION MENSUELLE

53

Réf : 2IN-RM01-V00

Du

30/04/2016

RAPPORT MENSUEL N°7 SITUATION: DERRICK SUPERVISION ET CONTROLE TECHNIQUE DES TRAVAUX DE REHABILITATION DES VOIRIES URBAINES DES 1er ( PARTIES NORD) ET 6 ème ARRONDISSEMENT DE LIBREVILLE MARCHE N° 15TFR01 - 038 / MIHAT / FR / ANGT (30 Avril 2016) DECOMPTE PREVISIONNEL, LA FACTURATION MENSUELLE

54

Réf : 2IN-RM01-V00

Du

30/04/2016

RAPPORT MENSUEL N°7 SITUATION: SOCOFI SUPERVISION ET CONTROLE TECHNIQUE DES TRAVAUX DE REHABILITATION DES VOIRIES URBAINES DES 1er ( PARTIES NORD) ET 6 ème ARRONDISSEMENT DE LIBREVILLE MARCHE N° 15TFR01 - 026 / MIHAT / FR / ANGT (30 Avril 2016) DECOMPTE PREVISIONNEL, LA FACTURATION MENSUELLE

55

Réf : 2IN-RM01-V00

Du

30/04/2016

RAPPORT MENSUEL N°7 SITUATION: ENTRACO SUPERVISION ET CONTROLE TECHNIQUE DES TRAVAUX DE REHABILITATION DES VOIRIES URBAINES DES 1er ( PARTIES NORD) ET 6 ème ARRONDISSEMENT DE LIBREVILLE MARCHE N° 15TFR01 - 032 / MIHAT / FR / ANGT (30 Avril 2016) DECOMPTE PREVISIONNEL, LA FACTURATION MENSUELLE

56

Réf : 2IN-RM01-V00

Du

30/04/2016

RAPPORT MENSUEL N°7

11. métrés ou attachements

57

Réf : 2IN-RM01-V00

Du

30/04/2016

RAPPORT MENSUEL N°7

12.Situation physique et financière des travaux réalisés

58

Voiries du Premier Arrondissement de LIBREVILLE SITUATION GLOBALE DES CHANTIERS AU 30 Avril 2016 Bureau de Contrôle

Entreprises

N° Marché

N° 15TFR01 032/MIHAT/FR /ANGT

ENTRACO

Date de démarrage

Itinéraire

Route entrée auberge Okala - Cim Gabon

Le 15 Septembre 2015

Montant du marché (TTC)

Avancement Physique

Avancement Financier

000-Installation de chantier

54,00%

33,91%

100-Travaux préparatoires

50,73%

18,18%

200-Terrassements

11,88%

43,22%

Linéaire

Poste Initial

13220ml

1 378 727 528

DQE APPROUVE

1 378 727 528

Travaux en cours 300-Chaussée

5,54%

4,70%

400-Assainissement

72,08%

49,92%

500-Equipements et signalisation

0,00%

0,00%

32,37%

19,61%

000-Installation de chantier

94,00%

91,46%

100-Travaux préparatoires

76,28%

86,49%

95,86%

96,39%

300-Chaussée

64,13%

53,58%

400-Assainissement

46,35%

68,39%

75,32%

71,03%

Voie n°8

69,55%

95,57%

Voie n°9

27,03%

9,16%

Rond poin entre voie 8 et 9

47,41%

28,84%

48,00%

33,09%

51,90%

41,24%

Situation Global du marché ENTRACO

S2+BTP DERRICK SA

N° 15TFR01 038/MIHAT/FR /ANGT

Acces Mairie d'Akanda

Le 15 Septembre 2015

260ml

587 556 307

587 556 307 200-Terrassements

Situation Global du marché DERRICK SA

SOCOFI - BTP

N° 15TFR01 Voie n° 8 - Voie n°9 et 026/MIHAT/FR rond point entre voie 8 et /ANGT 9

Le 04 Janvier 2016

1 680 016 853

1 680 016 853

Situation Global du marché SOCOFI - BTP TOTAL GLOBAL GENERAL

3 646 300 688

Observation

Travaux en cours

Travaux en cours

1/1

Tableau de Suivi Mensuels des Réalisation (TSMR) _VOIE N°8,VOIE N°9 ANGONDJE ET ROND-POINT ENTRE VOIE N°8 ET VOIE N°9

Poste 000 001 002 003

DESIGNATION DES TRAVAUX TRAVAUX PREPARATOIRES Amenée et repli du matériel, Instalation de chantier Plans d'exécutions Implantation et piquetage SOUS TOTAL TRAVAUX PREPARATOIRES

QUANTES

PARAMETRES DU MARCHE MONTANTS HT

Unités

Prévues

Unitaires

ens ens ml

0,440 0,550 1 954,41

25 250 000 11 400 880 4 545

TOT Prévus HT 11 110 000 6 270 484 8 882 793 26 263 277

février-16 Qtés 0,352 0,440 786,32

mars-16

Montant HT 8 888 000 5 016 387 3 573 824 17 478 212

Qtés 520,68

avril-16

Montant HT 2 366 491 2 366 491

Qtés

RECAPITULATIF DES REALISATIONS

Montant HT

QTES

MONTANT HT

%Physique

% Financier

-

0,35 0,44 1 307,00

8 888 000 5 016 387 5 940 315 19 844 702

80,00% 80,00% 66,87% 75,62%

80,00% 80,00% 66,87% 75,56%

VOIE N°8 000 001 002 003 100 103 105 106 107 109 110 200 201 202 203 204 205 205a 206 206a 207 207a 300 301 303 304 305 307 308 309 317 302 324

TRAVAUX PREPARATOIRES Amenée et repli du matériel, Instalation de chantier Plans d'exécutions Implantation et piquetage SOUS TOTAL TRAVAUX PREPARATOIRES TERRASSEMENT GENERAUX Désherbage et néttoiyage Décapage de terre superficielle ep. 0.20 m Purge des terres mauvaises Remblai en latérite des terres de substitution Plus value de transport latérite au-delà de 10 km Remblai derière les canivaux TOTAL TERRASSEMENT GENERAUX CHAUSSEE Réglage et compactage de fond de forme, Couche de latéritiques chaussée ép= 20 cm Plus value de transport laterite au déla de 10 km GNT 0/25 ép= 20 cm Couhe d'imprégnation au Cut-back 0/1 Plus value révision du prix 205 Couche d'acrochage au Cut - bank 400/600 Plus value révision du prix 206 Couche d'usure en BB 0/10 ép = 6 cm largeur = 12m Plus value révision du prix 207 TOTAL CHAUSSEE ASSAINISSEMENT Dallage trottoire 10 cm Bordures T2 ajourées Bordures P3 Caniveaux 50x50 cm Dallettes BA pour caniveaux 50x50 cm Dalots pour traversée de route 100x100 Tête de dalots 100x100 Canal ouvert de liaison 100x100 entre dalots Bordures T2 pleine au passage des rivrains Bordure CS2 TOTAL ASSAINISSEMENT TOTAL GENERAL VOIE N°8

ens ens ml

0,189 0,236 560,000

25 250 000 11 400 880 4 545

4 760 214 2 686 665 2 545 200 9 992 079

m2 m2 m3 m3 m3/km ml

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 435,00

505 970 12 625 26 260 343 16 000

6 960 000 6 960 000

m²

6 960,00 0,00 0,00 1 253 6 960 6 960 6 960 6 960 1 053 1 053

859 26 260 343 55 550 1 818 364 960 192 146 450 29 290

5 978 640 69 604 150 12 653 280 2 533 440 6 681 600 1 336 320 154 211 850 30 842 370 283 841 650

3

m m3/km t m² m² m² m3 t m²

m² ml ml ml ml

120,05 0,00 133,30 0,00

23 230 14 140 18 180 116 150

2 788 762 2 423 394 -

121,00

45 450

5 499 450

ml u ml ml ml

0,00 1,00 0,00 142,00 62,00

742 350 1 096 860 545 400 21 210 24 240

1 096 860 3 011 820 1 502 880 16 323 166

317 116 895

0,151 0,189 560,000

145,35

6720

1252,98 6720 6720 6720 6720 1008,00 1053

48,00 0,00 40,00

3 808 171 2 149 332 2 545 200 8 502 703

-

-

0,15 0,19 560,00

3 808 171 2 149 332 2 545 200 8 502 703

80,00% 80,00% 100,00% 86,67%

80,00% 80,00% 100,00% 85,09%

2 325 600 2 325 600

-

-

145,35

2 325 600 2 325 600

33,41% 33,41%

33,41% 33,41%

4 409 610 4 409 610

-

6 720,00 1 252,98 6 720,00 6 720,00 6 720,00 6 720,00 1 038,11 1 053,00

5 772 480 69 603 039 12 216 960 2 446 080 6 451 200 1 290 240 152 031 210 30 842 370 280 653 579

96,55%

96,55%

100,00% 96,55% 96,55% 96,55% 96,55% 98,59% 100,00% 97,67%

100,00% 96,55% 96,55% 96,55% 96,55% 98,59% 100,00% 98,88%

1 696 952 1 568 934 -

-

121,05 126,30 -

2 811 992 2 296 134 -

100,83%

100,83%

94,75%

94,75%

3 695 085

-

81,30

3 695 085

67,19%

67,19%

1 711 647 8 672 618

-

142,00 -

3 011 820 11 815 031

0,00%

0,00%

5 772 480 69 603 039 12 216 960 2 446 080 6 451 200 1 290 240 147 621 600 30 842 370 276 243 969 1 115 040 727 200 -

61,30 0,00

1 300 173 3 142 413

290 214 685

30,11

73,05 86,30 81,30

80,70

13 082 227

303 296 912

100,00% 0,00% 60,46%

69,55%

100,00% 0,00% 72,38%

95,64%

1/3

Poste

DESIGNATION DES TRAVAUX

QUANTES Unités

PARAMETRES DU MARCHE MONTANTS HT

Prévues

Unitaires

TOT Prévus HT

février-16 Qtés

mars-16

Montant HT

Qtés

avril-16

Montant HT

Qtés

RECAPITULATIF DES REALISATIONS

Montant HT

QTES

MONTANT HT

%Physique

% Financier

VOIE N°9 000 001 002 003 100 101 120 103 104 105 106 107 108 109 110 200 201 202 203 204 205 205a 206 206a 207 207a

TRAVAUX PREPARATOIRES Amenée et repli du matériel, Instalation de chantier Plans d'exécutions Implantation et piquetage SOUS TOTAL TRAVAUX PREPARATOIRES TERRASSEMENT GENERAUX Enlevement des ordures et nettoyage Dépose caniveaux exitant et evacuation Désherbage et néttoiyage Démolition d'enrobé existant et évacuation Décapage de terre superficielle ep. 0.20 m Purge des terres mauvaises Remblai en latérite des terres de substitution Remblai en latérite sur 50cm moyenne pour profilage Plus value de transport latérite au-delà de 10 km Remblai derière les canivaux TOTAL TERRASSEMENT GENERAUX CHAUSSEE Réglage et compactage de fond de forme, Couche de latéritiques chaussée ép= 20 cm Plus value de transport laterite au déla de 10 km

ens ens ml

0,241 0,301 715,000

25 250 000 11 400 880 4 545

6 077 774 3 430 295 3 249 675 12 757 744

ens ens m2 m² m² m3 m3 m3 m3/km ml

0,00 0,50 3 840 135 5 940 624 624 4 680 53 040 924

5 277 250 2 219 475 505 3 535 970 12 625 26 260 26 260 343 16 000

1 109 738 1 939 200 477 225 5 761 800 7 878 000 16 386 240 122 896 800 18 192 720 14 784 000 189 425 723

-

m²

0,193 0,241 194,320

4 862 219 2 744 236 883 184 8 489 640

m m3/km t m² m3 m² m3 t m3

7 678,3 1 606 16 060 2 628 7 300 7 300 7 300 7 300 1 104 1 104

859 26 260 343 55 550 1 818 364 960 192 146 450 29 290

6 595 651 42 173 560 5 508 580 145 985 400 13 271 400 2 657 200 7 008 000 1 401 600 161 680 800 32 336 160 418 618 351

-

m² ml ml ml ml ml ens ml u

309 440 785,50 309 700,60 292 1,00 14,00 2,00

23 230 21 210 14 140 18 180 116 150 45 450 757 500 479 750 696 900

7 187 362 9 332 400 11 106 970 5 624 892 81 374 690 13 271 400 757 500 6 716 500 1 393 800

-

3

312

GNT 0/25 ép= 20 cm Couhe d'imprégnation au Cut-back 0/1 Plus value révision du prix 205 Couche d'acrochage au Cut - bank 400/600 Plus value révision du prix 206 Couche d'usure en BB 0/10 ép = 6 cm largeur = 12m Plus value révision du prix 207 TOTAL CHAUSSEE ASSAINISSEMENT Dallage trottoire 10 cm Bordures T2 pleine au passage des rivrains Bordures T2 ajourées Bordures P3 Caniveaux 50x50 cm Dallettes BA pour caniveaux Nettoyage de l'amont de canal exutoire Dalots pour traversée de route 80x80 Tête de dalots 80x80

313

Grille de couverture sur caniveaux

ml

55

212 100

11 665 500

-

324

Bordures CS2

ml

257

24 240

6 229 680

-

154 660 694

-

300 301 302 303 304 305 306 310 311

TOTAL ASSAINISSEMENT

TOTAL GENERAL VOIE N°9

775 462 512

8 489 640

520,68

42,60 380 42,60 336,40

2 366 491 2 366 491

-

0,19 0,24 715,00

-

-

-

-

-

989 598 8 059 800 774 468 39 072 860 -

148

3 587 520 52 484 246

54 850 737

22 54 132 52 27

511 060 1 145 340 1 866 480 5 993 340 1 208 970 -

-

64,60 434,00 132,00 42,60 388,00 26,60 -

-

-

-

148,00

10 725 190

10 725 190

4 862 219 2 744 236 3 249 675 10 856 130 1 500 658 9 205 140 1 866 480 774 468 45 066 200 1 208 970 -

80,00% 80,00% 100,00% 86,67%

80,00% 80,00% 100,00% 85,09%

0,00%

0,00%

0,00% 0,00% 0,00%

0,00% 0,00% 0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

20,88% 98,64% 16,80% 13,77% 55,38% 9,11% 0,00% 0,00% 0,00%

20,88% 98,64% 16,80% 13,77% 55,38% 9,11% 0,00% 0,00% 0,00%

0,00%

0,00%

3 587 520

57,59%

57,59%

63 209 436

21,46%

40,87%

27,03%

9,55%

74 065 566

2/3

Poste

DESIGNATION DES TRAVAUX

QUANTES Unités

PARAMETRES DU MARCHE MONTANTS HT

Prévues

Unitaires

février-16

TOT Prévus HT

Qtés

mars-16

Montant HT

Qtés

avril-16

Montant HT

Qtés

RECAPITULATIF DES REALISATIONS

Montant HT

QTES

MONTANT HT

%Physique

% Financier

ROND POINT ENTRE VOIE N° 8 ET N°9 000 001 002 003 100 103 105 106 107 108 109 110 200 201 202 203 208 209 300 301 302 303 304 305 324

TRAVAUX PREPARATOIRES Amenée et repli du matériel, Instalation de chantier Plans d'exécutions Implantation et piquetage SOUS TOTAL TRAVAUX PREPARATOIRES TERRASSEMENT GENERAUX Désherbage et néttoiyage Décapage de terre superficielle ep. 0.20 m Purge des terres mauvaises Remblai en latérite des terres de substitution Remblai en latérite sur 20cm moyenne pour profilage Plus value de transport latérite au-delà de 10 km Remblai derière les canivaux TOTAL TERRASSEMENT GENERAUX CHAUSSEE Réglage et compactage de fond de forme, Couche de latéritiques chaussée ép= 20 cm Plus value de transport laterite au déla de 10 km Paves trief 13 cm Couhe de fondation rigide en béton sous pavés TOTAL CHAUSSEE ASSAINISSEMENT Dallage trottoire 10 cm Bordures T2 pleines Bordures T2 ajourées Bordures P3 Cniveaux 50x50 cm Bordures CS2 TOTAL ASSAINISSEMENT TOTAL GENERAL ROND POINT ENTRE VOIE N°8 ET N°9

TOTAL HTVA TVA 18% TOTAL GENERAL

ens ens ml

0,011 0,013 32,000

25 250 000 11 400 880 4 545

272 012 153 524 145 440 570 976

0,009 0,011 32,000

217 610 122 819 145 440 485 869

m2 m² m3 m3 m3 m3/km ml

3 300 3 300 396 396 660 10 560 899

505 970 12 625 26 260 26 260 343 16 000

1 666 500 3 201 000 4 999 500 10 398 960 17 331 600 3 622 080 14 384 000 55 603 640

1 230 1 230,00

m² m3 m3/km m² m²

2 790 558 5 580 2 790 899

859 26 260 343 49 995 68 138

2 396 610 14 653 080 1 913 940 139 486 050 61 256 062 219 705 742

1230,00 246 5535

m² ml ml ml ml ml

275,0 177,0 200,0 275,0 139,0 76,0

23 230 21 210 14 140 18 180 116 150 24 240

6 388 250 3 754 170 2 828 000 4 999 500 16 144 850 1 842 240 35 957 010

85,00 75,00 25,00 25,00 42,00

311 837 368 1 404 416 774 252 795 019 1 657 211 793

185 4 520

899,00

-

-

0,01 0,01 32,00

217 610 122 819 145 440 485 869

80,00% 80,00% 100,00% 86,67%

80,00% 80,00% 100,00% 85,09%

621 150 1 193 100 4 844 970 1 550 446 8 209 666

-

-

1 230,00 1 230,00 184,50 4 520,25 -

621 150 1 193 100 4 844 970 1 550 446 8 209 666

37,27% 37,27% 0,00% 0,00% 27,95% 42,81% 0,00% 20,76%

37,27% 37,27% 0,00% 0,00% 27,95% 42,81% 0,00% 14,76%

1 056 570 6 459 960 1 898 505 61 256 062 70 671 097

-

-

1 230,00 246,00 5 535,00 898,98

1 056 570 6 459 960 1 898 505 61 254 699 70 669 734

44,09% 44,09% 99,19% 0,00% 100,00% 57,47%

44,09% 44,09% 99,19% 0,00% 100,00% 32,17%

-

117,00 75,00 25,00 57,00 42,00 -

2 717 910 1 590 750 353 500 1 036 260 4 878 300 10 576 720

42,55% 42,37% 12,50% 20,73% 30,22% 0,00% 24,73%

42,55% 42,37% 12,50% 20,73% 30,22% 0,00% 29,41%

1 974 550 1 590 750 353 500 454 500 4 878 300 9 251 600

88 618 232 387 322 556 69 718 060 457 040 616

-

32,00

32,00

743 360 581 760 1 325 120

1 325 120 69 258 084 12 466 455 81 724 539

10 725 190 1 930 534 12 655 724

RETENUE GARANTIE (5%) APPLIQUE SUR MONTANT HT TRAVAUX EXECUTES

19 366 128

3 462 904

536 260

TVA 18% APPLIQUE SUR MONTANT HT DECOMPTE

1 447 901

52 288 545

9 349 841

REMBOURSEMENT DE L'AVANCE (25%)

96 830 639

17 314 521

2 681 298

MONTANT DU DECOMPTE HT

290 491 917

51 943 563

8 043 893

MONTANT TTC DU DECOMPTE PROVISOIR

342 780 462

61 293 404

9 491 793

MONTANT NET DU DECOMPTE PROVISOIR

323 414 335

57 830 500

8 955 534

89 941 989 467 304 467 84 114 804 551 419 271

47,41%

28,84%

48,00%

33,27%

3/3

Tableau de Suivi Mensuels des Réalisation (TSMR) _ ACCES MAIRIE D'AKANDA Poste

DESIGNATION DES TRAVAUX

000

INSTALLATION DE CHANTIER Installation de chantier, amenée et repli du matériel Déplacement des poteaux électriques y /c câblages

001 002 003 004 005 100 103 108 114 116 117 200 201 205 206 207

208

209 300 306 309 310

400 401 403 408 410 444 427 428 430 437 437 439 450 451

Déplacement des réseaux enterrés y/c chambres et alimentation d'eaux des riverains, Etudes topographiques (Projet d'execution) EtudesEéotechniques ( Projet d'execution) TOTAL INSTALLATION DE CHANTIER TRAVAUX PREPARATOIRES Décapage de la mauvaise terre sur ép= 20 cm Démolition ouvrages en béton et évacuation des débris Purge de mauvais sol au délà de 50 cm Calibrage d'exutoire amont et aval d'ouvrage Fourniture et pose de géotextile TOTAL TRAVAUX PREPARATOIRES TERRASSEMENT Déblai en terrain de toute nature Remblai en matériaux provenant d'emprunt Fourniture et mise en œuvre de sable de remblai sélectionné Mise en forme et compactage de la plate forme supérieure PST Plus value de transport de materiaux de remblai provenant d'emprunt pour des distances superieur à 10 km Plus value de transport deErave concassée non traitée (GNT 0/25) pour des distances superieur à 10 km TOTAL TERRASSEMENT CHAUSSEE Fourniture et mise en œuvre de la grave concasée non traitée (GNT 0/25) pour la couche de forme et remblai en zone humide Trottoir en béton de ciment de 10 cm d'épaisseur Fourniture et mise en œuvre de pavés sur chaussée ép= 13 cm TOTAL CHAUSSEE ASSAINISSEMENT Fourniture et pose de bordures T2 Fourniture et pose de caniveaux 50x50 cm Fourniture et pose de dallettes pour caniveaux 50x50 cm Béton armé Q350 pour pétits ouvrages Réhaussement des regards existants Perrés maçonnés Enrochement de protection en amont d'ouvrage Descente des eaux en éléments préfabriqués Drains Création de regards Mur en béton armé Fourniture et pose de caniveaux 60x60 cm Fourniture et pose de dallettes pour caniveaux 60x60 cm TOTAL ASSAINISSEMENT TOTAL HTVA TVA 18% TOTALEENERAL RETENUE DEEARANTIE (5%) REMBOURSEMENT DE L'AVANCE (25%) MONTANT DU DECOMPTE

PARAMETRES DU MARCHE QUANTES MONTANTS HT Unités Prévues Unitaires TOT Prévus HT

Octobre à Décembre 2015 (exécuté Octobre à Décembre 2015 (Travaux sur le terrain) Facturés)

Qtés

Montant HT

Qtés

Montant HT

janvier-16 Qtés

février et mars 16

Montant HT

Qtés

RECAPITULATIF DES REALISATIONS

avril-16

Montant HT

Ft

1,000

29 450 250

29 450 250

0,70

20 615 175

0,70

20 615 175

-

-

u

7,000

2 310 723

16 175 061

7

16 175 061

7

16 175 061

-

-

Qtés

0,00

Montant HT

QTES

MONTANT HT

%Physique% Financier

-

0,700

20 615 175

70,00%

70,00%

-

7,000

16 175 061

100,00%

100,00%

ml

312

170 733

53 268 696

162

27 658 746

162

27 658 746

-

-

312,000

53 268 696

100,00%

100,00%

km km

0,290 0,290

10 000 000 5 740 625

2 900 000 1 664 781 103 458 788,3

0,260 0,156

2 600 000 895 538 67 944 520

0,260 0,104

2 600 000 597 025 67 646 007

-

0,03 0,03

300 000 172 219 26 082 169

0,00 0,00 0,00

-

0,290 0,290

2 900 000 1 664 781 94 623 713

100,00% 100,00% 94,00%

100,00% 100,00% 91,46%

m2 m3

2 788

1 075

2 997 100

2 548

2 739 100

1 950

2 096 250

-

237,80

255 635

0,00

-

2 785,800

2 994 735

99,92%

99,92%

80

7 832

626 560

54,92

430 133

54,92

430 133

24,70

193 450

m3 m3 m2

102 20 2 872

9 684 12 585 3 822

987 768 251 700 10 976 784 15 839 912

17,50

169 470 3 338 703

17,50

169 470 2 695 853

67,50

653 670 5 618 340 6 465 460

16,00

154 944 2 415 504 2 826 083

m3 m3 m3

493 1 288

7 434 19 055

3 664 962 403,20 24 542 840

2 997 389 -

250,00

76

30 429

2 312 604

-

1 895

1 000

1 895 000

32 106

550

26 703

550

m²

1 858 500 -

1 470

150

25 609 950

-

632,00

0,00 280,00 280,00

1 070 160 1 070 160

79,620

623 584

99,53%

99,53%

101,000 2 382,000

978 084 9 104 004 13 700 407

99,02% 0,00% 82,94% 76,28%

99,02% 0,00% 82,94% 86,49%

712,82

13 582 785

89,12 574,38

662 518 10 944 811

-

492,320 1 287,200

3 659 907 24 527 596

99,86% 99,94%

99,86% 99,94%

-

63,75

1 939 849

4,29

130 540

-

68,040

2 070 389

89,53%

89,53%

-

-

1 344

1 344 000

550,40

550 400

-

1 894,400

1 894 400

99,97%

99,97%

17 658 300

-

-

21 384,6

11 761 530

10 720,6

5 896 330

-

32 105,200

17 657 860

100,00%

100,00%

14 686 650

-

-

14 112

7 761 600

5 884,2

3 236 310

2940,00

1 617 000

22 936,200

12 614 910

85,89%

85,89%

21 420 909

2940,00

1 617 000

62 425 062

95,86%

96,39%

m3xkm

m3xkm

64 760 356

2 997 389

1 858 500

36 389 764

m3

m2 m²

828

117 337

97 155 036

-

-

470,40

55 195 325

196

23 014 479

98,00

11 499 026

764,540

89 708 830

92,34%

92,34%

405

31 784

12 872 520

-

-

61,30

1 948 359

264,60

8 410 046

52,12

1 656 582

378,020

12 014 988

93,34%

93,34%

1 789

51 000

91 239 000

-

-

120,00

6 120 000

120,000

6 120 000

6,71%

6,71%

201 266 556

-

-

31 424 526

270,12

19 275 608

107 843 818

64,13%

30,00

796 380 -

55,000 294,000

1 460 030 33 001 500

18,33% 95,45%

18,33% 95,45%

131,800

7 487 953

42,79%

42,79%

42,210 3,000 20,000 306,000

15 411 926 3 258 222 12 800 000 46 588 806

67,00% 0,00% 0,00% 0,00%

67,00% 0,00% 0,00% 0,00%

0,00% 100,00% 100,00% 100,00%

0,00% 100,00% 100,00% 100,00%

99,680

7 552 754

32,58%

32,58%

46,35%

68,39%

75,32%

71,03%

ml ml ml

300 308

26 546 112 250

7 963 800 34 573 000

308

56 813

17 498 404

ml u m2 m3 ml ml u ml ml ml

63 2 50 35 68 3 20 306

365 125 725 000 115 123 108 986 72 811 97 296 1 086 074 640 000 152 251

23 002 875 1 450 000 5 756 150 3 814 510 0 6 616 128 3 258 222 12 800 000 46 588 806

306

75 770

23 185 620

250

28 062 500

250

8,40

265

3 067 050 40 346 515 -

28 062 500 -

8,40

260

3 067 050 39 585 260 -

-

-

57 143 684

19

2 132 750

25 25

663 650 2 806 250

97,50

5 539 268

34,30

1 948 686

32,61

2,00 20 41

2 172 148 12 800 000 6 242 291

11 906 726 1 086 074 -

62,30

4 720 471

1

37,38

2 832 283

1,20

438 150 -

186 507 515 571 833 041 102 929 947

71 476 065 145 756 677 26 236 202

70 714 810 142 915 170 25 724 731

33 606 928 133 605 836 24 049 050

21 243 669 102 997 355 18 539 524

1 234 530 23 197 298 4 175 514

127 561 191 406 154 191 73 107 754

674 762 989

171 992 879

168 639 901

157 654 886

121 536 879

27 372 812

479 261 945

7 287 834

7 145 759

6 680 292

5 149 868

1 159 865

164 705 045

161 494 143

150 974 594

116 387 012

53,58%

26 212 947

1/2

Tableau de Suivi Mensuels des Réalisation (TSMR) _ Entraco : entrée auberge Okala - Cim Gabon PARAMETRES DU MARCHE Poste 000 001 002 003 004 005 006 100 101 102 103 104 105 106 107

DESIGNATION DES TRAVAUX INSTALLATION DE CHANTIER Installation de chantier, amenée et repli du matériel Déplacement des poteaux électriques y/c cables Déplassement des réseaux enterrés y/c chambres Etudes topographiques (Projet d'Exécution) Etudes géotechniques (Projet d'Exécution) Expropriation TOTAL INSTALLATION DE CHANTIER TRAVAUX PREPARATOIRES Débroussaillage avec essouchement Débroussaillage sans essouchement Décapage terre végétale Abattage d'arbres Curage de caniveaux Curage de buses et dalots Curage de lits de rivière Démolition ouvrages en béton et évacuation des débris

QUANTES Unités Qtés exécutés Qtés N.M

112 113 114 115 116 117 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309

310 Fourniture et mise en œuvre de pavés sur chaussée ép. 13 cm

MONTANTS HT Tot N.Marché

oct- au 30 nov 2015 TOT Prévus HT

0,140

0,0850

0,2250

346 271 998

29 433 120

77 911 200

u ml km km km

0,00

5,000 189,000 1,3225 1,3225 0,000

5,0000 189,0000 2,1157 1,3225 0,0000

2 489 340 183 931 2 689 207 8 259 659 21 546 000

12 446 699 34 762 895 4 977 184 21 838 539 103 458 436

12 446 699 34 762 895 5 689 555 10 923 399 141 733 747

3 086 728 1 014 196 623 33 197 66 161 32 988

1 456 510 551 221 32 035 105 -

2 648 590 1 850 125 32 035 105 -

1 895 766

2 316 060

m² m² m2 u ml ml ml m3

Démolition, depose et mise en dépôt de buses ml existantes Démolition de bordures existantes ml Démolition de chaussée existante m3 Décaissement de chaussée et d'accotement pour m3 épolements Scarification de la couche de surface existante m² Purge de mauvais sol au délà de 50 cm m3 Elèvement d'épaves de véhicul et évacuation à la u décharge Calibrage d'exutoire amont et aval d'ouvrage m3 Fourniture et pose de géotextile m2 TOTAL TRAVAUX PREPARATOIRES TERRASSEMENT Déblai en terrain de toute nature m3 Déblai en terrain rocheux m3 Décaissement de la chaussée existantes m3 Remblai en matériaux provenant des déblais m3 Remblai en matériaux provenant d'emprunt m3 Fourniture et mise en œuvre de sable de remblai m3 sélectionné Mise en forme et compactage de la plate forme m² supérieure des terrassements (PST) m3/km Plus value de transport de materiaux de remblai superieures de 5 km Plus value de transport de la laterite pour des distances m3/km superieures à 5 km Curage et réglage des éboulements de talus de déblai m3 Engazonnement des bernes et de talus de remblai Fascinage de talus de remblai TOTAL TERRASSEMENT CHAUSSEE Fourniture et mise en œuvre de graveleux latéritiques Fourniture et mise en œuvre de latérite améliorée à 4% de ciment Rabotage des zones déformées ou de mauvais aspect Imprégnation au bitume Cut-back 0/1, y compris sablage Accrochage à l'émulsion de bitume R-65 Fourniture et mise en œuvre de la grave non traitée (GNT) Fourniture et mise en œuvre de grave bitume GB 0/14 ( reprofilage ) Fourniture et mise en œuvre du Béton Bitumineux (BBSG 0/10) Trottoir en béton de ciment de 10 cm d'épaisseur

Unitaires

Ft

108 109 110 111

Qtés Totales

m² ml

0,00 0,79 0,00 0,00

0,00 1636,90 1581,25 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 2 000 243,800 0,000 965,000 0,000 0,000

0,0000 3 636,9000 1 825,0500 0,0000 965,0000 0,0000 0,0000

8,89

40,11

49,0000

47 267

0,00

0,000

0,0000

29 414

703,30 0,00

31,000 105,000

734,3000 105,0000

4 538 26 678

140 665 2 801 217

0,00

324,000

324,0000

23 121

0,00 0,00

0,000 475,000

0,0000 475,0000

30 501 19 416

0,00

8,000

8,0000

0,00 0,00

270,000 1 280,000

1196,10 0,00 0,00 616,60 0,00

276,900 0,000 25,000 319,400 195,000

-

Qtés

Montant HT

0,043

14 716 559,9

1,323 1,06

3 556 476,12 8 738 719,3 27 011 755,4

131,25

4 357 106,18 -

-

décembre-15 Qtés 0,02

0,265

1 062 887,71 194,60

1,840

janvier-16

Montant HT

Qtés

février-16

Montant HT

Qtés

mars-16

Montant HT

Qtés

RECAPITULATIF DES REALISATIONS

Montant HT

QTES

MONTANT HT

%Physique % Financier

5 886 623,97

-

-

-

0,060

20 603 183,892

70,00%

70,00%

2 184 679,83 8 071 303,80

-

-

-

1,323 1,323 -

3 556 476,116 10 923 399,160 35 083 059,168

0,00% 0,00% 100,00% 100,00%

0,00% 0,00% 71,46% 50,02%

54,00%

33,91%

773 042,47 899 901,45 6 460 136,10 -

-

-

-

1 061,50 887,705 325,850 -

773 042,470 899 901,445 10 817 242,287 -

53,08% 364,11%

53,08% 163,26%

33,77%

33,77%

20,968

991 084,758

52,28%

52,28%

54,84% 0,00%

54,84% 0,00%

0,00%

0,00%

86 970,43

-

3,55

167 796,21

15,578

736 318,12

-

-

-

-

3 331 951 2 801 217

-

-

-

-

7 491 208

7 491 208

-

-

-

-

-

-

-

9 222 685

9 222 685

-

-

-

-

-

-

-

0,00%

0,00%

427 035

3 416 282

3 416 282

-

-

-

-

-

-

-

0,00%

0,00%

270,0000 1 280,0000

38 038 4 128

10 270 364 5 284 113 74 565 136

10 270 364 5 284 113 80 667 699

0,00% 0,00% 50,73%

0,00% 0,00% 18,18%

1 473,0000 0,0000 25,0000 936,0000 195,0000

8 125 11 883 24 936 8 943 12 069

2 249 812 623 407 2 856 288 2 353 453

2 249 812 623 407 2 856 288 2 353 453

0,00%

0,00%

0,00% 0,00% 0,00%

0,00% 0,00% 0,00%

0,00

70,000

70,0000

50 910

3 563 698

3 563 698

0,00

19 442

19 442,0000

1 555

30 223 443

30 223 443

4 357 106,18

17 045

-

-

-

-

-

-

-

-

17 045

-

-

-

-

-

-

-

-

4 730

3 510,0000

343

1 202 461

1 202 461

-

64 170,0000

343

21 983 448

21 983 448

-

0,00

0,00

0,0000

31 510

0,00 0,00

0,00

0,0000 0,0000

3 367 2 249

65 056 009

104 013 338

104 013 338

4 730,0

-

1 620 410,02 -

26 497 200,8

-

-

-

-

3 510

-

813 457,11

17,000 -

26 497 200,8

64 170

-

167 796,21

77 138,99 -

-

0,00

-

-

17,00

-

-

0,00

65 056 009

8 220 050,45

-

-

-

-

-

-

1 620 410,02

-

-

-

-

6 049 440,46

-

-

-

215,6

77 138,989 -

13 558 409,950 26 497 200,776 1 620 410,022

0,00%

0,00%

87,67%

87,67%

0,00%

0,00%

7,37%

7,37%

11,88%

43,22%

5,82%

5,82%

28 117 610,798

3

0,00

3 707,00

3 707,0000

28 059

3

m

0,00

0,00

0,0000

94 047

-

-

-

-

-

-

-

m2

0,00

0,00

0,0000

30 236

-

-

-

-

-

-

-

2

0,00

10 185,000

10 185,0000

1 602

16 313 237

16 313 237

-

-

-

-

-

-

-

0,00%

0,00%

10 185,000

10 185,0000

1 896

19 312 732

19 312 732

-

-

-

-

-

-

-

0,00%

0,00%

2 037,000

2 037,0000

108 491

220 996 973

220 996 973

-

-

-

-

-

-

-

0,00%

0,00%

m

m

m2 3

m

T

0,00 0,00 0,00

0,000

0,0000

152 060

T

0,00

1 245,000

1 245,0000

161 065

200 525 659

-

200 525 659

m2

1128,12

2 170,000

3 298,1170

34 797

75 509 757

75 509 757

m2

0,00

0,000

0,0000

43 573

-

-

-

-

215,60

6 049 440,456

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

62,895

2 188 565,06 -

110,07

3 830 119,4 -

312,8

10 884 888,1 -

229,77

7 995 335,00 -

715,545

24 898 907,520

0,00%

0,00%

32,97%

32,97%

-

1/2

PARAMETRES DU MARCHE Poste

DESIGNATION DES TRAVAUX

QUANTES Unités Qtés exécutés

Qtés Totales

Unitaires

m2

0,00

0,000

0,0000

11 286

312 Pose d'une dalle armée submersible

m3

0,00

0,000

0,0000

313 Points-à-temps comprenant: découpe, fouille et compactage du support, concassé sur 15 cm et BB 314 Cloutage au bitume cut back 0/1, gravillons 6/10 (sablage) 315 Mise en œuvre de fraisâts de rabotage sur accotements 316 Fourniture et mise en œuvre de Sand Asphalt

m2

0,00

0,000

0,0000

m2

0,00

0,000

m3

0,00

T m2

311 Revêtement bicouche sur accotements et chaussée

317 Recyclage des matériaux en place TOTAL CHAUSSEE 400 ASSAINISSEMENT 401 Fourniture et pose de bordures T2 402 Fourniture et pose de Caniveaux 40x40 403 Fourniture et pose de Caniveaux 50x50 404 Fourniture et pose de caniveaux 60x60 405 Fourniture et pose de caniveaux L80xH60 Fourniture et pose de dallettes pour caniveaux 406 40x40 407 Fourniture et pose de dallettes pour caniveaux L80 408 409 410 411 412 413 414 415 416 417 418 419 420 421 422 423 424 425 426 427 428 429 430 431 432 433 434 435 436 437 438 439 500 501 502 503 504 505 506

Fourniture et pose de dallettes pour caniveaux 50x50 Fourniture et pose de dallettes pour caniveaux 60x60 Béton armé Q350 pour petits ouvrage Buse en béton diam. 800 Buse en béton diam. 1000 Dalot 100x100 Dalot 2x1.00x1.00 Dalot 150x150 Dalot 2x1.50x1.50 Dalot 200x200 Dalot 2x200x200 Ouvrage de tête pour buse de diam 800 Ouvrage de tête pour buse de diam 1000 Ouvrage de tête de dalot 100x100 Ouvrage de tête de dalot 2x1.00x1.00 Ouvrage de tête de dalot 2x1.50x1.50 Ouvrage de tête de dalot 150x150 Ouvrage de tête de dalot 200x200 Ouvrage de tête de dalot 2x200x200 Perrés maçonnés Enrochement Fourniture et pose de fourreaux sous chaussée en PVC diam. 200 Fourniture et pose de descente d'eau Fourniture et pose de drains Fourniture et pose de bordure CS2 Fourniture et pose de cunette CC2 Fourniture et pose de bordure de type T1 Fourniture et pose de fossé bétonné trapézoidal Fourniture et pose de grilles métalliques sur caniveau Création de regards Mur de soutènement en gabions Mur en béton armé TOTAL ASSAINISSEMENT EQUIPEMENT ET SIGNALISATION Ligne continue, largeur 12 cm Ligne axiale discontinue type T2 Ligne de rive discontinue Bandes larges type stop ou passages piétons Panneaux de signalisation routière Panneaux directionnels TOTAL EQUIPEMENT SIGNALISATION TOTAL HTVA TVA 18% TOTAL GENERAL

ml ml ml ml ml ml ml ml ml

oct- au 30 nov 2015

MONTANTS HT

Qtés N.M

Tot N.Marché

TOT Prévus HT

Qtés

Montant HT

décembre-15 Qtés

janvier-16

Montant HT

Qtés

février-16

Montant HT

Qtés

mars-16

Montant HT

Qtés

RECAPITULATIF DES REALISATIONS

Montant HT

QTES

-

-

-

-

-

-

-

701 236

-

-

-

-

-

-

-

67 290

-

-

-

-

-

-

-

0,0000

1 641

-

-

-

-

-

-

-

0,000

0,0000

17 412

-

-

-

-

-

-

-

0,00

0,000

0,0000

168 405

-

-

-

-

-

-

0,00

582,00

582,0000

37 567

380,90 339,00 140,80 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

21 863 975 658 535 672

21 863 975 658 535 672

8 238 006

0,00

3 830 119

10 884 888

7 995 335

MONTANT HT

30 948 348

1 080,000 196,000 110,000 63,000 0,000

1 460,9000 535,0000 250,8000 63,0000 0,0000

29 659 174 520 195 059 240 159 253 195

32 031 655 34 205 831 21 456 482 15 130 037 -

32 031 655 34 205 831 21 456 482 15 130 037 -

-

466,000

466,0000

103 492

48 227 214

48 227 214

-

-

-

-

-

-

-

0,000

0,0000

186 575

-

-

-

-

-

-

-

175,000

175,0000

117 785

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

39,902 -

-

-

20 612 442

-

370,80

20 612 442

10 997 534,7 -

168,07 159,70 50,88

4 984 778,0 27 870 772 12 219 306 -

162,8

7,75

4 826 992,40 1 861 234,75 -

47,90

1 420 663,20 -

749,520 159,700 58,630 -

22 229 968,297 27 870 771,592 14 080 541,081 -

0,00

56,000

56,0000

138 606

7 761 939

7 761 939

m2 m3

53,29 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

8,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 1,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

61,2890 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 1,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000

471 294 758 995 982 697 878 810 1 429 973 1 332 986 2 253 960 1 938 995 3 721 023 2 159 753 3 413 070 3 175 143 6 033 052 8 368 490 4 184 245 4 943 618 10 423 555 192 586 271 738

3 770 349 2 159 753 -

3 770 349 2 159 753 -

ml

0,00

0,000

0,0000

77 878

ml ml ml ml ml ml

0,00 0,00 190,10 316,40 0,00 0,00

0,000 0,000 938,000 119,000 0,000 0,000

0,0000 0,0000 1 128,1000 435,4000 0,0000 0,0000

109 803 106 207 28 011 77 795 23 158 176 818

26 274 695 9 257 587 -

26 274 695 9 257 587 -

ml

0,00

10,000

10,0000

256 762

2 567 618

2 567 618

U

0,00 0,00 0,00

2,000 0,000 32,00

2,0000 0,0000 32,0000

1 179 531 188 631 547 102

2 359 061 17 507 265 243 321 926

2 359 061 17 507 265 243 321 926

6 978 298 4 873 172 6 568 300 3 412 339 1 643 872 23 475 981

6 978 298 4 873 172 6 568 300 3 412 339 1 643 872 23 475 981

1 168 413 159

1 212 791 034

57 866 062

51 250 489

61 107 198

42 281 459

16 671 515

210 314 369

218 302 386

10 415 891

9 225 088

10 999 296

7 610 663

3 000 873

41 251 810

1 378 727 528

1 431 093 420

68 281 954

60 475 577

72 106 493

49 892 121

19 672 388

270 428 534

3

m ml ml ml ml ml ml ml ml U U U U U U U U

m3 m3

ml ml ml 2

m U U

2857,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2 857,000 1 429,000 0,000 202,000 12,000 5,000

2 857,0000 1 429,0000 0,0000 202,0000 12,0000 5,0000

2 443 3 410 2 284 32 516 284 362 328 774

-

2,40

-

1 131 104,57 -

-

-

-

463,10

12 972 080,08 -

-

136,61

0,000 0,000

25 100 719,396 0,000

37,50

3 826 637,6 -

-

160,90

-

15,31

8 375 585,0 57 277 078,453 0,000

17 674 451,4 -

4 507 034,52 -

26,70 5,40

2,0

2 359 061,34 31 228 774,445 0,000

747 904,42 420 092,18 -

9,64

5 274 063,59 7 862 723,385 0,000

RETENUE DE GARANTIE (5%)

2 893 303

2 562 524

3 055 360

2 114 073

833 576

REMBOURSEMENT DE L'AVANCE (25%)

17 070 488

15 118 894

18 026 623

12 473 030

4 918 097

MONTANT DU DECOMPTE

48 318 162

42 794 158

51 024 510

35 305 018

13 920 715

%Physique % Financier

787,310 5,400 2,000 24,949

-

18 805 556,014 -

0,00% 5,54%

0,00% 4,70%

69,40% 81,48% 0,00% 93,06%

69,40% 81,48% 0,00% 93,06%

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

0,00% 498,78%

0,00% 498,78%

0,00%

0,00%

83,93% 4,54%

83,93% 4,54%

22 053 656,594 420 092,177 2 359 061,335 13 649 648,589 121 469 295,679

0,00%

0,00%

100,00%

100,00%

77,97% 72,08%

77,97% 49,92%

-

0,00% 0,00%

0,00% 0,00%

0,000

0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

229 176 724 32,37%

19,61%

2/2

Réf : 2IN-RM01-V00

Du

30/04/2016

RAPPORT MENSUEL N°7

13. Rapports Photographiques.

59

Réf : 2IN-RM01-V00

Du

30/04/2016

RAPPORT MENSUEL N°7 Rapport photographique Chantier ENTRACO (Accès AUBERGE OKALA CIM BABON)

Photo n°1 : Les agents sont présents sur le chantier le 06/04/2016. Aucune activité effectuée. Véhicules et engin en stationnement.

Photo n°4: Réunion et visite de chantier le 12/04/201, pour un état des lieux ; après transmission d‘un courrier par l’Entreprise, pour arrêt momentané des travaux le 05/04/2016.

Photo n°3 : Présence d’un Gamma-densimètre (TROXLER) dans le bureau de l’Entreprise, à la base du chantier le 12/04/2016.

Photo n°4 : le 12/04/2016, la niveleuse endommagée lors de l’accident du 21/03/2016, est conduite par un conducteur d’engin dont le CACES est échu, pendant que le chantier est en arrêt.

60

Réf : 2IN-RM01-V00

Du

30/04/2016

RAPPORT MENSUEL N°7 Rapport photographique Chantier Derrick (Accès Mairie d’Akanda)

Photo n° 1 La préfabrication des grilles métalliques à poser sur

Photo n° 2. La pose des pavés sur l'amorce au P.14 CG

les caniveaux en traversée de chaussée

Photo n°3 : Le 13/04/2016, la lampe est remise sur le poteau situé au P9 du côté gauche dans le sens du projet..

Photo Photon°4 n°4du: Photo 20/04/2016, n°4 dule20/04/2016, poteau située le poteau au boutsituée de au l’exutoire bout de l’exutoire pressente un pressente risque de un chute. risque de chute

Photo n°4 ’exutoire

61

Réf : 2IN-RM01-V00

Du

30/04/2016

RAPPORT MENSUEL N°7 Rapport photographique Chantier SOCOFI - BTP (Voie N°8 – Voie N°9 et Rond-point 8-9)

Visite chantier entre l’ANGTI, la MDC et SOCOFI lors de la réunion chantier du 11/04/2016

Bonne lisibilité de la signalisation sur le tronçon en activité de la voie n°9 le 21/04/2016

Maintenance générale des engins pour prévenir tout incident ou accident dû à un défaut mécanique sur le chantier le 21/04/2016.

Notion du port obligatoire des EPI bien assimilée, opérateurs MDC et SOCOFI bien équipés sur le chantier le 27/04/2016.

62

Réf : 2IN-RM01-V00

Du

30/04/2016

RAPPORT MENSUEL N°7

14. Constat de non-conformité ( Fiche NC- Fiche DAC)

63

Réf : 2IN-RM01-V00

Du

30/04/2016

RAPPORT MENSUEL N°7

15. Fiches de pointage des Experts

64