CPS Amenagement Des Terrains de Mini Foot PDF [PDF]

Zitiervorschau

AMENAGEMENT DES TERRAINS DESPORT

CAHIER DEPRESCRIPTIONS SPECIALES

CPS

APPEL D’OFFRES OUVERT SUR OFFRES DE PRIX Appeld’offres ouvert séancepubliqueenapplicationdel’alinéa2§1’articles16. §1del’article17etalinéa3§3 de l’article17du décret n°2-12-349 du 08 Joumada1434(20Mars2013) relatif aux marchés publics.

AMENAGEMENT DES TERRAINS DE SPORT Passé par Appel d'offres ouvert séance publique en application de l’alinéa 2 §1articles16 ; §1del’article 17etalinéa3§3del’article17 d u décret n°2-12- 349du08Joumada1434(20Mars2013)relatif aux marchés publics. ENTRE : Monsieur Le Président de la Commune

Ordonnateur,

Désigné ci-après par le terme "maître d’ouvrage", D’UNE PART ET : Monsieur : ……………………………………………………………………………………………………………………………………… Agissant au nom et pour le compte : ……………………………………………………………………………………………… Faisant élection de domicile : ………………………………………………………………………………………………………… Inscrit au registre du commerce de : ……………………………………………………………………………………………… Siège social : …………………………………………………………………………………………………………………………………… Capital : ………………………………………………………………………………………………………………………………………… Patente n° :………………………………………… ……………………………………………………………………………………… Affilié à la Caisse nationale de Sécurité Sociale sous le n° ……………………………………………………………… Identification fiscale :……………………………………………………………….. ICE :………………………………………………………………………………….. Titulaire du compte bancaire n° : ……………………………………………………………………………………………….…… Ouvert au nom de ……………………….………………………………………………................................................. D’AUTRE PART IL A ETE ARRETE ET CONVENU CE QUI SUIT :

SOMMAIRE CHAPITRE I : CLAUSES ADMINISTRATIVES ET FINANCIERES

ARTICLE I-1 : OBJET DU MARCHE ARTICLE I-2 : COMPOSITION DES CORPS D’ETAT ARTICLE I-3 : DEVOLUTION DES ATTRIBUTIONS ARTICLE I-4:PIECES CONSTITUTIVES DU MARCHE - DOCUMENTS GENERAUX - TEXTES SPECIAUX ARTICLE I-5 : DELAI DE NOTIFICATION DE L’APPROBATION ARTICLE I-6: DELAI D'EXECUTION – PENALITES ARTICLE I-7: RETARD DANS LE REGLEMENT DES SOMMES DUES ARTICLE I-8: CAUTIONNEMENTS - RETENUE DE GARANTIE ARTICLE I-9: DOMICILE DE L'ENTREPRENEUR ARTICLE I-10: COMMUNICATIONS ARTICLE I-11 : SOUS-TRAITANCE ARTICLE I-12: PIECES A DELIVRER A L’ENTREPRENEUR ARTICLE I-13: ECHANTILLONNAGE ARTICLE I-14: CONNAISSANCE DES LIEUX ARTICLE I-15: RECEPTION PROVISOIRE ARTICLE I-16 : DÉLAI DE GARANTIE ARTICLE I-17: RÉCEPTION DÉFINITIVE ARTICLE I-18 : ORDRES DE SERVICES - LETTRES – INSTRUCTIONS. ARTICLE I-19 : MODIFICATIONS ARTICLE I-20 : OUVRAGES OU TRAVAUX SUPPLEMENTAIRES ARTICLE I-21: AUGMENTATION OU DIMINUTION DANS LA MASSE DES TRAVAUX ARTICLE I-22: MALFACONS- VICES DE CONSTRUCTION ARTICLE I-23: PRESENCE DE L'ENTREPRENEUR SUR LES LIEUX DES TRAVAUX ARTICLE I-24: CHOIX DES COLLABORATEURS DE L'ENTREPRENEUR ARTICLE I-25 : ASSURANCES ET RESPONSABILITES ARTICLE I-26: APPROVISIONNEMENT ET RISQUES CONCERNANT LES FOURNITURES ARTICLE I-27: REGLEMENT DES DIFFERENDS ET LITIGES ARTICLE I-28 : PREPARATION ET EXECUTION DES TRAVAUX ARTICLE I-29 : MODE DE REGLEMENT DES OUVRAGES ARTICLE I-30 : AVANCES EN MATIERE DU MARCHE ARTICLE I-31 : VARIATION DES PRIX ARTICLE I-32 : ATTACHEMENTS ARTICLE I-33: DECOMPTES PROVISOIRES ARTICLE I-34 : COMPTE PRORATA ARTICLE I-35: FRAIS DIVERS ARTICLE I-36: RESILIATION ARTICLE I-37 : NANTISSEMENT ARTICLE I-38 : PROMOTION DE L’EMPLOI LOCAL ARTICLE I-39 : INTERETS MORATOIRES CHAPITRE II : CAHIER DES PRESCRIPTIONS TECHNIQUES CHAPITRE III : DESCRIPTIONS DES OUVRAGES ET MODE DE REGLEMENT DES TRAVAUX CHAPITRE IV : BORDEREAU DES PRIX DETAIL ESTIMATIF

CHAPITRE I : CLAUSES ADMINISTRATIVES ET FINANCIERES ARTICLE I-1 : OBJET DU MARCHE Le présent marché a pour objet : AMENAGEMENT DES TERRAINS DE SPORT Conformément aux pièces écrites et aux plans faisant partie du présent dossier. Lieux d’exécution : TERRAINS DE SPORT Et Les travaux seront exécutés en

ARTICLE I-2 : COMPOSITION DES CORPS D’ETAT ABCDEF-

GROS ŒUVRES –REVETEMENT – MENUISERIE PLOMBERIE ELECTRICITE TERRAIN MINI FOOT EN GAZON SYNTHETIQUE Divers

ARTICLE I-3 : DEVOLUTION DES ATTRIBUTIONS Dans les quinze jours qui suivent la date de notification du commencement des travaux, le maitre d’ouvrage notifie à l’entreprise le nom et la qualité et les missions de l’agent chargé du suivi de l’exécution du marché et ce conformément à l’article 4 du CCAG-T. Les tâches confiées à cette personne et les actes qu’elle est habilitée à prendre sont : - Fournir au titulaire du marché toutes les pièces obligatoires et les renseignements nécessaires pour la bonne exécution du dit marché ; - Faire le suivi lors de l’exécution des prestations du marché ; - Vérifier les attachements établis par l’entrepreneur. ARTICLE I-4: PIECES CONSTITUTIVES DU MARCHE - DOCUMENTS GENERAUX - TEXTES SPECIAUX Les obligations de l'Entrepreneur pour l'exécution des travaux, objet du marché, résultent de l'ensemble des documents suivants :

A - Pièces constitutives du marché : 1. 2. 3. 4.

L’acte d’engagement. Le présent cahier de prescriptions spéciales. Le Bordereau des prix - Détail estimatif. Le CCAG-T

En cas de discordance ou de contradiction entre les pièces constitutives du marché, ces pièces prévalent dans l’ordre où elles sont énumérées ci-dessus (alinéa 2 de l’article 5 du C.C.A.G-T).

B - Pièces contractuelles postérieures à la conclusion du marché: Suite à l’article 6 du C C A G T approuvé par le décret n°2-14-394 du 6 CHAABANE 1437 (13 Mai 2016) les pièces contractuelles postérieures à la conclusion du marché comprennent : . Les ordres de service . Les avenants éventuels . La décision prévue à l’article 57 du CCAGT le cas échéant.

C - Documents généraux - Dahir n°1.15.85 du 20 Ramadan 1436 (07 Juillet 2015) promulguant la loi organique n°113.14 relative aux communes. -Dahir n°1-15-05 du 29 rabii II 1436 (19 février 2015) portant promulgation de la loi n°112-13 relative au nantissement des marchés publics ; - Dahir n° 1.14.190 du 6 Rabii I 1436 (29 décembre 2014) portant application de la loi n° 18.12 relatif à la réparation des accidents du travail. -Dahir n°1-56-211 du 11 décembre 1956 relatifs aux garanties pécuniaires des soumissionnaires et adjudicataires des marches publics. -Dahir n° 170.157 du 26 Joumada I 1390 (30 Juillet 1970) relatif à la normalisation industriel - Dahir n° 1.03.194 du 14 Rejeb (11 septembre 2003) portant promulgation de la loi n° 65.99 relative au Code du Travail. -Dahir n°1.14.09 du du 04 joumada 1435 ( 06 Mars 2014) portant promulgation de la loi cadre n° 99-12 portant charte nationale de l’environnement et du développement durable. - Dahir n° 1.03.59 du 10 Rabii I 1424 (12 mai 2003) portant promulgation de la loi n° 11.03 relative à la protection et à la mise en valeur de l'environnement. - Dahir n° 1-11-161 du 1er kaada 1432 (29 septembre 2011) portant promulgation de la loi n° 47-09 relative à l’efficacité énergétique -Dahir n° 1.10.16 du 11 février 2010 portant promulgation de la loi n° 13.09 relative aux énergies renouvelable - Dahir portant loi n° 1.72.184 du 15 Joumada II 1392 (27 juillet 1972) relatif au régime de sécurité sociale. - Dahir n° 1.02.238 du 25 rejeb 1423 (03 octobre 2002) portant promulgation de la loi n° 17.99 portant code des assurances comme elle a été modifiée et complétée. - Dahir n°1.06.232 du 10 Hija 1427 (31 Décembre 2006) portant Code général des impôts comme il a été modifié et complété. -Décret n° 2-14-394 du 6 chaabane 1437 (13 mai 2016) approuvant le cahier des clauses administratives générales applicables aux marchés des travaux. -Décret n° 2-14-272 du 14 rejeb 1435 (14 mai 2014) relatif aux avances en matière des marchés publics (BO n° 6262 du 05/06/2014). -Décret 2-12-349 du 08 Joumada I 1434 (20 Mars 2013) relatif aux marchés publics. - Dahir n°1.06.232 du 10 Hija 1427 (31 Décembre 2006) portant Code général des impôts comme il a été modifié et complété. Pris pour l’application de la taxe sur la valeur ajoutée (TVA) prévue au titre III du code général des impôts comme il a été modifié et complété notamment par le décret n° 2.18.01 du 18 joumada I 1439 (5 février 2018). - Décret n°2-17-451 du 04 Rabia I 1439(23/11/2017) portant règlement de la comptabilité publique des communes et des établissements de coopération intercommunales. -Décret n ° 2-16-344 du 17 chaoual1437 (22 Juillet 2016) fixant les délais de paiement et les intérêts moratoires relatifs aux commandes publiques. - Arrêté du ministre de l’intérieur n°3573.13 du 6 safar 1435 (10 décembre 2013) fixant les cahiers des clauses administratives générales applicables aux marchés des régions, des préfectures, des provinces et des communes. - Arrêté du ministre de l’intérieur n°3574.13 du 6 safar 1435 (10 décembre 2013) fixant les cahiers des prescriptions communes applicables aux marchés des régions, des préfectures, des provinces et des communes. -Arrêté du chef du gouvernement n°3.302.15 du 15 Safar 1437 (27 Novembre 2015) fixant les règles et les conditions de révision des prix des marchés publics. -Arrêté du ministre de l’économie et des finances n° 20.14 du 4 septembre 2014 relatif à la dématérialisation des procédures de passation des marchés publics. -Textes officiels réglementant la main d'œuvre et les salaires. -Le bordereau des salaires minima ;

Textes spéciaux Textes relatifs aux travaux de Génie Civil : a) Devis Général d’Architecture (Maroc Edition 1956) b) le Cahier des Prescriptions Communes provisoires applicable aux travaux dépendant de l'administration des travaux et des communications tel qu'il est défini par la circulaire n° 6017 TPC du 7 Juillet 1965, modifiée par la circulaire n°6017 ter TPC du 7 Septembre 1966, et tout autre texte qui pourrait l’avoir complété ou modifié. c) les fascicules spéciaux applicables aux travaux de Génie Civil relevant des Services des Ponts et Chaussées du Ministère de l'Equipement et du Logement (Administration Française). d) les normes AFNOR (Association Française de Normalisation) ou normes équivalentes ou supérieures. e) l’Arrêté n° 350/67 du Ministère des T.P et des Communications du 15.7.1967 ainsi que les règles techniques P.N.A. 7.11.CL.005 annexées à l’arrêté n° 350/67, et N.M. 7.68.100, 7.62.411 et 7.32.202. f) les règles d’utilisation des ronds crénelés et lisses pour béton armé de limite élastique supérieure ou égale à 40 kg/mm² dites règles 1948, ronds de 40/60 Normes Marocaines 10.01 F 003 et 012. g) Réglementation en vigueur relative à l'achat, l'emmagasinement et l'emploi des explosifs dans les mines, carrières et chantiers du Maroc. ARTICLE I-5 : DELAI DE NOTIFICATION DE L’APPROBATION Conformément aux articles 152 et 153 du décret 2-12-349 du 8 joumada I 1434 (20 Mars 2013), l’approbation du présent marché sera notifiée à l’entrepreneur dans un délai maximum de soixante Quinze (75 jours) à compter de la date d’ouverture des plis. Dans le cas où le délai de validité d souffres est prorogé conformément à l’article 33 du décret 2-12-349 précité, le délai d’approbation précité est majoré d’autant de jours acceptées par l’entrepreneur. Si la notification de l’approbation n’est pas intervenue dans ce délai, l’entrepreneur est libéré de son engagement vis-à-vis du maitre d’ouvrage. Dans ce cas, mainlevée lui est donnée de son cautionnement provisoire. Lorsque le maitre d’ouvrage décidé de demander à l’attributaire de proroger la validité de son offre, il doit , avant l’expiration du délai visé à l’alinéa premier ci-dessous, lui proposer par lettre recommandée avec accusé de réception, par fax confirmé ou par tout autre moyen de communication donnant date certaine, de maintenir son offre pour une période supplémentaire ne dépassant pas trente (30) jours. L’entrepreneur doit faire connaître sa réponse avant la date limite fixée par le maître d‘ouvrage. Aussi le présent marché ne sera valable définitif qu’après son approbation ARTICLE I-6: DELAI D'EXECUTION – PENALITES

Conformément à l’article 8 paragraphe 5 et l’article40 paragraphe 2de CCAG T, le délai d'exécution des travaux court à partir de la date prévue par l’ordre de service prescrivant le commencement des travaux. Ce délai est de 6 mois (Six mois). Des délai supplémentaires peuvent être pris en considération dans les cas suivants : - Force majeure - Ajournement partiels des travaux - Augmentation dans la masse des travaux - Travaux supplémentaires Les délais supplémentaires doivent se limiter strictement aux besoins nécessaires pour faire face aux cas précités. A défaut par l’entrepreneur d’avoir terminé les travaux à la date prescrite, il lui sera appliqué sans préjudice de l’article 65 du C.C.A.G-T, une pénalité de 1‰ (1 pour Mille) du montant

de l’acte d’engagement par jour de calendrier de retard éventuellement modifié ou complété par les avenants intervenus. Cette pénalité viendra en déduction des sommes dues à l’entrepreneur. Le montant des pénalités est plafonné à huit pour cent (8%) du montant initial du marché éventuellement modifié ou complété par les avenants intervenus. Lorsque le plafond des pénalités est atteint, l’autorité compétente est en droit de résilier le marché après mise en demeure préalable et sans préjudice de l’application des autres mesures coercitives prévues par les articles 79 et 80 du C.C.A.G-T. ARTICLE I-7: RETARD DANS LE REGLEMENT DES SOMMES DUES Le retard dans le règlement des sommes dues ouvre droit à l’entrepreneur à des intérêts moratoires, à l’ajournement des travaux et à la résiliation du marché dans les conditions prévu à l’article 67 du CCAGT ; ARTICLE I-8: CAUTIONNEMENTS - RETENUE DE GARANTIE

- Cautionnements provisoire et définitif En application des articles 14 et 15 du C.C.A.G.T., le cautionnement provisoire à remettre est fixé à la somme de 100 000,00 (Cent Mille Dirhams). Le cautionnement définitif est fixé à 3 % trois pour cent du montant du marché arrondi à la dizaine de dirhams supérieure et sera libéré dès réception définitive.

- Retenue de garantie La retenue de garantie à prélever sur les acomptes mensuels en application de l’article 64 du C.C.A.G.T est de (10%)dix pour cent du montant du décompte .Elle cessera de croître lorsqu'elle atteindra 7% du montant initial du marché. ARTICLE I-9: DOMICILE DE L'ENTREPRENEUR L'entrepreneur est tenu d'élire domicile au Maroc et il doit l’indiquer dans l'acte d'engagement ou le faire connaître au maître d'ouvrage dans le délai de quinze (15) jours à partir de la notification, qui lui est faite, de l'approbation de son marché en application de l’article 153 du décret 2-12-349 précité. Faute par lui d'avoir satisfait à cette obligation, toutes les notifications qui se rapportent au marché sont valables lorsqu'elles ont été faites au siège de l'entreprise dont l'adresse est indiquée dans le cahier des prescriptions spéciales. En cas de changement de domicile, l'entrepreneur est tenu d'en aviser le maître d'ouvrage, par lettre recommandée avec accusé de réception, dans les quinze (15) jours suivant la date d'intervention de ce changement.

ARTICLE I-10: COMMUNICATIONS En application de l’article 9 du CCAGT : Les communications relatives à l’exécution du marché entre le maître d’ouvrage et l'entrepreneur se font par écrit. Elles sont notifiées ou déposées à l’adresse indiquée dans le marché. Les écrits prévus ci-dessus entre les deux parties sont soit déposés contre récépissé, soit adressés par lettre recommandée avec accusé de réception et ce dans le délai imparti, s’il en est prévu un. La date du récépissé ou de l’accusé de réception fait foi pour la détermination du calcul du délai. Ces écrits peuvent également être expédiés, à titre complémentaire, par fax confirmé, ou par courrier électronique. Les écrits échangés entre le maître d’ouvrage et l’entrepreneur doivent être consignés à leur envoi ou à leur réception sur le registre du marché.

ARTICLE I-11: SOUS-TRAITANCE En application de l’article 158 du décret n° 2-12-349 du 8 joumada I (20 Mars 2013) l’entrepreneur choisit librement ses sous-traitants sous réserve qu’il notifie au maitre d’ouvrage la nature des prestations qu’il envisage de sous-traiter, ainsi que l’identité, la raison ou la dénomination sociale et l’adresse des soustraitants et une copie certifiée conforme du contrat précité. Les sous-traitants doivent satisfaire aux conditions requises des concurrents prévues à l’article 24 du décret 2-12-349 du 8 joumada I (20 Mars 2013) relatif aux marchés publics. Le maitre d’ouvrage peut exercer un droit de récusation par lettre motivée, dans un délai de quinze (15) jours à compter de la date de l’accusé de réception, notamment lorsque les sous-traitants ne remplissent pas les conditions prévues à l’article 24 ci-dessus. La sous-traitance ne peut ni dépasser cinquante pour cent (50%) du montant du marché.

ARTICLE I-12: PIECES A DELIVRER A L’ENTREPRENEUR En application des dispositions des paragraphes entre 1 à 4 de l’article 13 du CCAGT : 1- Le maître d’ouvrage remet gratuitement à l’entrepreneur par ordre de service, contre décharge, un exemplaire vérifié et certifié conforme de l’acte d’engagement, du CPS et des pièces mentionnées comme pièces constitutives du marché, et ce dans un délai maximum de cinq (5) jours ouvrables à compter de la date de notification de l’approbation du marché . ARTICLE I-13: ECHANTILLONNAGE L'entrepreneur devra soumettre à l'agrément du Maître d’ouvrage un échantillon de chaque espèce de matériau ou de fourniture qu'il se propose d'employer. Il ne pourra mettre en œuvre ces matériaux qu'après acceptation donnée par ordre . Les échantillons seront déposés au bureau de chantier et serviront de base de vérification pour la réception des travaux. L'entrepreneur devra présenter, à toute réquisition, les certificats et attestations prouvant l'origine et la qualité des matériaux proposés. ARTICLE I-14: CONNAISSANCE DES LIEUX L'entrepreneur, du fait de son offre, atteste avoir reconnu les lieux en personne ou fait reconnaître par un représentant qualifié, l'emplacement des ouvrages à construire, à restaurer, à renforcer, à conformer ou à achever conformément aux règles de l’art. Il est en effet, censé avoir une parfaite connaissance des lieux, des difficultés de leur accès et des sujétions d'exécution résultant des conditions du site, de son environnement et de son état. Par conséquent, l'entrepreneur ne peut en aucun cas formuler des réclamations ou faire des réserves motivées par une connaissance insuffisante de l’état des lieux et des conditions d'accès ou de travail.

ARTICLE I-15: RECEPTION PROVISOIRE A la fin des travaux, il sera procédé en présence de l’Entrepreneur à la réception provisoire de ceux-ci, la commission désignée par le maitre d’ouvrage décidera après la visite du chantier si cette réception peut être prononcée. Toutes les malfaçons constatées lors de cette visite seront reprises conformément aux règles de l’art et à la charge de l’Entrepreneur concerné. Les prescriptions de l’article 73 du C.C.A.G-T, sont strictement applicables.

ARTICLE I-16: DÉLAI DE GARANTIE Vu la nature des travaux à exécuter, le délai de garantie est (12) douze mois à compter de la date de la réception provisoire des travaux. ARTICLE I-17: RÉCEPTION DÉFINITIVE Les clauses de l’article 76 du C.C.A.G-T sont strictement applicables. Vu la nature des travaux à exécuter, la réception définitive, aura lieu après expiration du délai de garantie et après que l’entreprise ait rempli toutes ses obligations vis-à-vis de la commune. Cette réception n’entrave en rien les garanties exigées par la loi. ARTICLE I-18: ORDRES DE SERVICES - LETTRES – INSTRUCTIONS. L'entrepreneur se conformera strictement aux instructions qui lui seront notifiés ou adressés par le Maître d’ouvrage. L'entrepreneur sera tenu de provoquer lui-même, les instructions écrites ou figurées qui pourraient lui manquer. Dans ces conditions, il ne pourra jamais se prévaloir du manque de renseignements pour une exécution contraire à la volonté du Maître de l’œuvre ou maître d’ouvrage pour justifier un retard dans l'exécution. ARTICLE I-19 : MODIFICATIONS Le Maître d’ouvrage se réserve le droit de modifier à tout moment telle ou telle partie d'ouvrage qu'il jugera nécessaire pour une meilleure réalisation du projet dans le respect des articles 57,58, et 59 du C.C.A.G.-T. ARTICLE I-20: OUVRAGES OU TRAVAUX SUPPLÉMENTAIRES : On entend par ouvrages ou travaux supplémentaires des travaux ne figurant pas au marché initial et que le maitre d’ouvrage prescrit par ordre de service, sans changer l’objet du marché et par le biais d’un avenant. Le règlement de ces travaux se fera conformément aux stipulations des articles 53 et 55 du C.C.A.G-T. ARTICLE I-21: AUGMENTATION OU DIMINUTION DANS LA MASSE DES TRAVAUX Toute augmentation, diminution ou changement dans l'importance des diverses natures d'ouvrages réalisés seront faits conformément aux dispositions des articles 57,58 et 59 du C.C.A.G.T. ARTICLE I-22: MALFACONS- VICES DE CONSTRUCTION Si des malfaçons viennent à être décelées, les ouvrages seront démolis et refaits à la charge de l'Entrepreneur. Si ces réfections entraînent des dépenses pour d'autre corps d'état, ces dépenses seront également à la charge de l'entrepreneur. Lorsque le maître d’ouvrage présume qu’il existe un vice de construction dans un ouvrage, il peut, jusqu’à l’expiration du délai de garantie, prescrire par ordre de service motivé les mesures de nature à permettre de déceler ce vice. Ces mesures peuvent comprendre, la démolition partielle ou totale de l’ouvrage présumé vicieux. Les prescriptions de l’article 45 du CCGT sont applicables. ARTICLE I-23: PRESENCE DE L'ENTREPRENEUR SUR LES LIEUX DES TRAVAUX Pendant la durée des travaux, l’entrepreneur doit être présent en permanence sur le lieu d’exécution des travaux ou se faire représenter par un de ses collaborateurs désigné par lui et accepté par le maître d’ouvrage. Ce représentant doit disposer des pouvoirs nécessaires pour assurer l’exécution des travaux objet du marché et prendre les décisions nécessaires de manière qu’aucune opération ne puisse être retardée ou suspendus en raison de l’absence de l’entrepreneur.

A cet effet, l’entrepreneur adresse au maître d’ouvrage, avant le commencement de l’exécution des travaux, une demande écrite en vue de l’acceptation de son représentant. Cette demande doit être rédigée suivant les spécifications de l’article 21 du CCAGT et doit être consignée au registre du marché ainsi que la réponse du maître d’ouvrage qui lui a été réservée. Le silence du maître d’ouvrage au-delà de l’expiration de dix (10) jours après la réception de la demande équivaut à acceptation du représentant proposé.

ARTICLE I-24: CHOIX DES COLLABORATEURS DE L'ENTREPRENEUR En application de l’article 22 du CCAGT : L’entrepreneur doit prendre des collaborateurs qualifiés pour l’exécution des travaux. Le maître d’ouvrage a le droit d’exiger de l’entrepreneur le changement de ses collaborateurs pour incapacité professionnelle ou défaut de probité. L’entrepreneur demeure responsable des fraudes ou malfaçons qui seraient commises par ses collaborateurs dans l’exécution des travaux.

ARTICLE I-25 : ASSURANCES ET RESPONSABILITES 1- Conformément aux dispositions de l’article 25 du C.C.A.G.T et avant tout commencement des travaux, l’entrepreneur doit adresser au maître d’ouvrage une ou plusieurs attestations délivrées par un ou plusieurs établissements agréés à cet effet justifiants la souscription d’une ou de plusieurs polices d’assurances pour couvrir les risques inhérents à l’exécution du marché et précisant leurs dates de validité, à savoir ceux se rapportant :  aux véhicules automobiles et engins utilisés.  aux accidents du travail.  à la responsabilité civile.  Dommages à l’ouvrage. 2- L’entrepreneur est tenu de renouveler les assurances prévues au paragraphe 1 du présent article de manière à ce que la période d’exécution des travaux soit constamment couverte par les assurances prévues par le marché. L’entrepreneur est tenu de présenter au maître d’ouvrage, la justification du renouvellement des assurances prévues ci-dessus. 3- Aucun ordonnancement ne sera effectué si l’entrepreneur n'a pas respecté les dispositions du paragraphe 1 et 2 du présent article. Les attestations de souscription des polices d’assurances doivent être conservées par le maître d’ouvrage. 4 - Les dispositions du paragraphe 1 ci-dessus s'appliquent également aux sous-traitants.

ARTICLE I-26: APPROVISIONNEMENT ET RISQUES CONCERNANT LES FOURNITURES Les avances sur approvisionnement ne sont pas prévues dans le présent marché. Ceci n’enlève pas à l’entrepreneur ses responsabilités quant au gardiennage et la conservation des matériaux et matériels même mis en œuvre. Les dégâts, destructions ou disparitions occasionnées au cours des travaux resteront à sa charge et les remplacements correspondants devront être assurés jusqu’à la réception des ouvrages. L’entrepreneur pourra toujours se tourner contre les tiers pour être indemnisé si les dégradations ne sont pas le fait de ses employés. L’arbitrage du maître d’ouvrage ne pouvait être demandé que dans la limite de ses moyens d’appréciation.

ARTICLE I-27: REGLEMENT DES DIFFERENDS ET LITIGES Les articles 81 à 84 du CCAGT s’appliquent : Réclamations : L’entrepreneur doit établir une réclamation lorsqu’un différend survient et ce suivant l’article 81 du CCAGT Recours à la médiation ou à l’arbitrage : Selon l’article 82 du CCAGT l’entrepreneur et le maître d’ouvrage peuvent faire recours à la médiation ou à l’arbitrage suivant les dispositions du code de procédure civil Recours juridictionnel : Dans le délai de soixante (60) jours à compter soit de la date de la réception de la réponse de l’autorité compétente, soit de la date d’expiration du délai de quarante-cinq (45) jours prévu à l’article 81 du CCAGT l’entrepreneur peut porter le litige devant la juridiction administrative compétente. Passé ce délai, l’entrepreneur est réputé avoir accepté la décision de l’autorité compétente et toute réclamation se trouve éteinte.

ARTICLE I-28 : PREPARATION ET EXECUTION DES TRAVAUX Préparation des travaux : se référer à l’article 39 du CCAGT. Avant le commencement des travaux, le maître d’ouvrage délivre à l’entrepreneur, suite à sa demande, les autorisations administratives nécessaires à la réalisation des ouvrages faisant l’objet du marché. Le maître d’ouvrage peut également lui apporter son concours pour l’obtention des autres autorisations administratives dont il aurait besoin pour disposer : des emplacements nécessaires à ses installations de chantier ; des lieux pour les dépôts des déblais provenant du chantier ; Commencement de l’exécution des travaux : Le commencement des travaux intervient sur ordre de service du maître d’ouvrage qui doit être donné dans un délai maximum de trente (30) jours qui suit la date de la notification de l’approbation du marché, sauf application des stipulations des §3 et 4 de l’article 13 du CCAGT et après constitution du cautionnement définitif lorsqu’il est exigé. L’entrepreneur doit commencer les travaux à la date fixée par l’ordre de service du maître d’ouvrage qui ne peut, sauf cas d’urgence, être inférieur à dix (10) jours à compter de la date de notification de l’ordre de service prescrivant le commencement des travaux. En général les dispositions de l’article 40 du CCAGT s’appliquent. Documents à établir par l’entrepreneur : L’entrepreneur est tenu, à compter de la date de la notification de l’approbation du marché, de soumettre au maître d’ouvrage les documents suivants : Mémoire technique d’exécution des travaux contenant les études géotechniques complémentaires, les relevés topographiques actualisés, les profils en long et en travers mis à jour, les implantations des axes des voies et des ouvrages ….etc Planning et programme d’exécution des travaux Dossier d’agrément des matériaux et du matériels ainsi que les garanties y afférents Tout autre document servant à la bonne marche des travaux Le maître d’ouvrage dispose d’un délai de 15 jours pour formuler ses remarques sur les documents fournis. Passé ce délai, le silence du maître d’ouvrage vaut agrément des dits documents. ARTICLE I-29 : MODE DE REGLEMENT DES OUVRAGES Le règlement des ouvrages se fera en appliquant dans les décomptes provisoires et le décompte définitif, les prix unitaire du bordereau aux quantités réellement exécutées et sur la base des attachements établis contradictoirement en présence du maitre d’ouvrage et de l’entrepreneur. Les prix unitaires représentent les fournitures, le transport, les mises en œuvre d’après le devis descriptif et les règles de l’art et tous les frais connexes ainsi que les difficultés d’exécution sans qu’il soit besoin de les décrire plus explicitement. En conséquence le maitre d’ouvrage n’admettra aucune réclamation pour tout oubli dans les descriptions ou pour tout erreur d’interprétation des documents soumis. L’entrepreneur en cas de doute devra la totalité des travaux qu’ils résultent des documents du dossier ou qu’ils soient nécessaire à la bonne finition des travaux sans aucune plus-value.

ARTICLE I-30 : AVANCES EN MATIERE DU MARCHE En application du décret n°2-14-272 du 14 rejeb 1435 relatif aux avances en matière de marchés publics. Le maitre de l’ouvrage peut verser une avance au profit du titulaire du marché pour assurer le financement des dépenses engagées en vue de l’exécution de ses prestations. Le montant de l’avance est fixé à 10% du montant initial du marché toutes taxes comprises (TTC). Le remboursement du montant de l’avance est effectué par déduction d’un pourcentage de 12.5% sur les acomptes dus au titulaire du marché. Cette déduction cessera de croitre lorsqu’elle atteindra 10% du montant initial du marché toutes taxes comprises (TTC). ARTICLE I-31 : VARIATION DES PRIX Conformément aux prescriptions des articles 53 et 54 du C.C.A.G-T, les prix du marché comprennent le bénéfice ainsi que tous droits, impôts, taxes, frais généraux, faux frais (sauf T.V.A) et d’une façon générale toutes les dépenses qui sont la conséquence nécessaire et directe du travail. Les prix du marché sont révisables pour les prestations et ce en application de l’article 12 du décret n° 2-12349 du (20/03/2013), L’arrêté du chef du gouvernement n°3.302.15 du 15 Safar 1437 (27 Novembre 2015) fixant les règles et les conditions de révision des prix des marchés publics Le montant des travaux réellement exécutés y compris Installation de Chantier sera modifié par application de la formule de révision des prix suivante : Les prix du marché seront révisables en application de la formule de révision des prix suivante : P = P0 x (0.15+ 0.85 x BAT6 / BAT60) P : le montant des travaux hors taxe révisé ; Po: le montant des travaux initial hors taxe; BAT6o: indice global de bâtiment tout corps d'état au mois de la date limite de remise des offres ; BAT6: indice global de bâtiment tout corps d'état au mois de la date de l’exigibilité de la révision. Les dispositions de l’article 50 du CCAG-T restent applicables. ARTICLE I-32 : ATTACHEMENTS l— L’attachement est le relevé des travaux effectués par l’entrepreneur. C’est un document qui constate l’exécution des travaux. Il sert de base à l’établissement des décomptes. Les attachements comprennent, s’il y a lieu, pour chaque ouvrage et partie d’ouvrage les numéros de poste du bordereau des prix-détail estimatif. Ils sont décomposés en trois parties : travaux terminés, travaux non terminés et approvisionnements. Ils mentionnent sommairement à titre de récapitulation les travaux terminés des attachements précédents. Lorsque les ouvrages seront ultérieurement cachés ou inaccessibles et que les quantités exécutées y afférentes ne seront plus susceptible de vérifications, l’entrepreneur doit en assurer le relevé contradictoirement avec l’agent chargé du suivi de l’exécution du marché et le maître d’œuvre le cas échéant. 2— Les attachements sont établis par l’entrepreneur au fur et à mesure de l’avancement des travaux et au moins à lafin de chaque mois au plus tard, à partir des constatations faites sur le chantier, des éléments qualitatifs et quantitatifs relatifsaux travaux exécutés et des approvisionnements réalisés. Les attachements sont remis contre accusé de réception, au maître d’ouvrage, qui les fait vérifier et Signer par l’agent chargé du suivi de l’exécution du marché et par le maître d’œuvre le cas échéant, et y apporte les rectifications qu’il juge nécessaires et ce, dans un délai de quinze (15) jours. L’entrepreneur doit alors, dans un délai de quinze (15) jours renvoyer les attachements rectifiés revêtus de son acceptation ou formuler par écrit ses observations. Passé ce délai, ces attachements rectifiés sont censés être acceptés par l’entrepreneur. Si l’entrepreneur n’accepte pas les rectifications ou les accepte avec réserves, il est dressé procès-verbal de carence par l’agent chargé du suivi de l’exécution du marché. Ce procès.- verbal qui relate les circonstances du refus ou des réserves. Relevées par l’entrepreneur est annexé aux attachements. Le décompte provisoire correspondant est alors établi sur la base des attachements tels que validés par le

maître d’ouvrage. Toutefois, pour la partie des attachements contestée, l’entrepreneur peut faire application de l’article 81 du CCAGT. 3— Le maître d’ouvrage doit faire connaître par écrit son accord à l’entrepreneur dans un délai maximum de trente(30) jours à compter de la date de la remise des attachements ou présenter, le cas échéant, contre accusé de réception, les attachements rectifiés. Les rectifications demandées par le maître d’ouvrage doivent faire l’objet d’un seul envoi. Passé ce délai, ces attachements sont réputés être acceptés par le maître d’ouvrage et la constatation du service fait prend effet à compter du lendemain de l’expiration du délai de trente (30) jours précité. 4- La date de signature des attachements par l’agent chargé du suivi de l’exécution du marché et par le maître d’œuvre le cas échéant, vaut date de constatation du service fait, sous réserve des stipulations du paragraphe 3 du présent article. 5— Une copie des attachements dûment signés est transmise à l’entrepreneur par le maître d’ouvrage. ARTICLE I-33: DECOMPTES PROVISOIRES 1- L’agent chargé du suivi de l’exécution du marché dresse à partir des attachements, un décompte provisoire, qu’il soumet à la vérification du maître d’œuvre, le cas échéant, et à la signature du maître d’ouvrage indiquant la date d’acceptation des attachements telle que prévue à l’article 42 ci-dessus et servant de base aux versements d’acomptes à l’entrepreneur. 2— Une copie de ce décompte est communiquée à l’entrepreneur dans un délai n’excédant“ pas dix (10) jours à partir de la date de sa signature par le maître d’ouvrage. 3— En attendant l’approbation du décompte définitif, le dernier décompte provisoire établi sur la base des attachements et les éléments acceptés par le maître d’ouvrage et l’entrepreneur, doit lui être réglé. 4— En cas d’omission ou d’erreurs sur les éléments constituant le dernier décompte provisoire, un décompte provisoire rectificatif est établi pour tenir compte des omissions ou des erreurs précitées.

ARTICLE I-34: COMPTE PRORATA Le marché est traité en lots dont il n'y aura pas de compte prorata. ARTICLE I-35: FRAIS DIVERS L'entrepreneur supportera tous les frais de consommation d'eau et d'électricité pendant toute la durée du chantier.

ARTICLE I-36: RESILIATION En cas de non-respect par l'entrepreneur de ses obligations contractuelles : lorsqu’il ne se conforme pas, soit aux dispositions du présent marché, soit aux ordres de service qui lui seront donnés par le maître d’ouvrage ou dans tous les cas définis par les articles 50 à 52 du C.C.A.G-T, le Maître d’ouvrage met en demeure l’entreprise par lettre recommandée prescrivant ce non-respect. Si après quinze (15) jours, à compter de la date de notification de cette lettre, l’entreprise ne prend pas les dispositions nécessaires pour remédier au problème, le Maître d’ouvrage se réserve le droit de prononcer la résiliation pure et simple du marché, assortie de la confiscation du cautionnement définitif et de la retenue de garantie. le Maître d’ouvrage peut aussi résilier le marché dans le cas où l'entrepreneur ne se conforme pas aux dispositions de l’article 84 du décret 2-12-349 du 08 Joumada I 1434 (20/03/2013) évoquant les conditions de sous-traitance ou des articles 47 à 52, 58, 65 79 et 80 du C.C.A.G–Tconcernant respectivement :  Cas de force majeure.  Ajournement des travaux.  Cessation des travaux.  Décès de l’entrepreneur.  Incapacité civile ou physique de l’entrepreneur.  Liquidation ou redressement judiciaire.  Diminution dans la masse des travaux.

 

Pénalités pour retard. Mesures coercitives.

ARTICLE I-37 : NANTISSEMENT Le prestataire s'il remplit les conditions requises, pourra bénéficier du régime institué par le Dahir n°1-1505 du 29 Rabii II 1436 (19 février 2015) portant promulgation de la loi n°112-13 relative au nantissement des marchés publics ; Dans l'éventualité d'une affectation en nantissement du marché, il est précisé que : - La liquidation des sommes dues par le maître d’ouvrage en exécution du marché sera opérée par les soins de Monsieur le Président de la Commune -Au cours de l’exécution du marché, les documents cités à l’article 8 de la loi n°112-13 peuvent être requis du maître d’ouvrage, par le titulaire du marché ou le bénéficiaire du nantissement ou de la subrogation, et sont établis sous sa responsabilité. - Lesdits documents sont transmis directement à la partie bénéficiaire du nantissement avec communication d’une copie au titulaire du marché, dans les conditions prévues par l’article 8 de la loi n° 112-13. -Les paiements prévus au marché seront effectués par Monsieur le Trésorier Préfectoral seul qualifié pour recevoir les significations des créances du titulaire du présent marché. - En application de l’article 13 du CCAGT, l’administration délivre sans frais au prestataire sur sa demande contre récépissé un exemplaire spécial du marché portant la mention « Exemple unique » destiné à former titre en cas de nantissement.

ARTICLE I-38 : PROMOTION DE L’EMPLOI LOCAL Conformément à l’article 141 du décret des marchés publics précité, le titulaire du marché est obligé de recourir à l’emploi de la main d’œuvre locale au niveau de la collectivité bénéficiaire de la prestation objet du marché , dans la limite de dix pour cent (10%)de l’effectif requis pour la réalisation du marché . ARTICLE I- 39 : INTERETS MORATOIRES

En application des dispositions du décret N°2.16.470 du 6 chaoual 1437 (11juillet 2016), lorsque le retard ; d’ordonnancement et de paiement de la dépense résultante de l’exécution du présent marché; incombe à l’administration, il fait courir de plein droit et sous formalité préalable des intérêts moratoires au profit du titulaire du marché. Le taux des intérêts moratoires est déterminé sur la base du taux moyen pondéré des bons du trésor à trois (3) mois souscris par adjudication au cours du trimestre précédent. Le taux ainsi déterminé est arrondi au dixième supérieur.

1- PRESCRIPTIONS TECHNIQUESDES TRAVAUX 1-1 -PROVENANCE DES MATERIAUX. Les matériaux destinés à l’exécution des travaux seront d'origine marocaine, il ne sera fait appel aux matériaux d'origine étrangère, qu'en cas d'impossibilité, de se les procurer sur le marché marocain. Les matériaux proviendront, en principe, des lieux d'extraction ou de production suivants :

DESIGNATION DES MATERIAUX

Sable

QUALITE ET PROVENANCE

Equivalent de Sable supérieur ou équivalent à 70% de sable des meilleures carrières de la région

Gravette -Pierres cassées

Des meilleures carrières de la région

Moellons -Grains de riz

Des meilleures carrières de la région C.P.J. 35 et 45 des usines du Maroc

Ciment (livré en sacs papier de 50Kg) Aciers Chaux hydrofuge Tuyaux Contre-plaqué Okoumé

Des dépôts agréés devant satisfaire aux conditions du D.G.A. articles 52 à 62 – FE500 Des usines du Maroc norme P 15-310 Des usines et dépôts du Maroc 1° choix 5mm. -5 plis; Des fournisseurs du Maroc

Peinture

Des dépôts du Maroc

Vitrerie

1° choix, des dépôts du Maroc

Par le fait même du dépôt de son offre, l'Entrepreneur sera réputé connaître les ressources et conditions d'approvisionnement, notamment en ce qui concerne, le cas échéant, les matériaux d'importation. Tous les fournisseurs devront être agréés par le Maitre d’Ouvrage. Aucune réclamation ne sera recevable concernant le prix de revient à pied d'œuvre de ces matériaux. L'Entrepreneur devra prévenir, suffisamment à l'avance et par écrit la Maitrise

d’Œuvre, à chaque changement de fournisseur ou de provenance, concernant l'approvisionnement des matériaux. 1-2- VERIFICATION DES MATERIAUX. L'Entrepreneur devra prendre toutes dispositions utiles pour avoir sur ses chantiers la quantité de matériaux vérifiés et acceptés, indispensables à la bonne marche des travaux, et dont l'échantillonnage aura été agréé par la Maitrise d’Œuvre et le Maitre d’Ouvrage concernant les matériaux de construction. La demande de réception d'un matériau autre que les matériaux préfabriqués devra être faite au moins Sept (7) jours avant son emploi. Pour les matériaux préfabriqués, ce délai sera d'un mois à pied d'œuvre. Les matériaux refusés par la Maitrise d’Œuvre et le Maitre d’Ouvrage seront évacués du chantier dans un délai de 24 heures. Conformément aux stipulations de l'article 4 du D.G.A., les frais d'essais des matériaux seront à la charge de l'Entrepreneur pour tous les travaux et fournitures qui n'auront pas satisfait aux conditions imposées par le D.G.A. ou les prescriptions du présent C.P.S. 1-3- MATERIAUX Tous les matériaux utilisés devront répondre aux normes en vigueur et être de bonne qualité, ils doivent être soumis, préalablement aux essais d'agrément d'un laboratoire agréé, dans les 15 jours qui suivent l'ordre de service de commencer les travaux, les frais de ces essais sont à la charge de l’entreprise. a) Sables et agrégats : Les sables et les agrégats employés devront être conformes à la norme N.M. 10.01.F.005. Toutefois, dès l'ouverture du chantier, l'Entrepreneur devra soumettre au B.E.T les essais de granulométrie, des agrégats et sables qu'il se propose d'employer, effectués par un laboratoire agréé à la charge de l'Entrepreneur. Pour les sables, le pourcentage en éléments diamètre < à 0,08 sera au maximum de 4 %. Pour les agrégats, il sera possible d'utiliser soit des agrégats roulés, soit des agrégats concassés, ils devront en tous cas présenter un bon rapport de forme. La constance des caractéristiques granulométriques des sables et agrégats approvisionnés est exigés. Le stockage des sables et agrégats s'effectuera sur une aire bétonnée parfaitement propre prévu à cet effet. b) Remblai en tout-venant : La nature des remblais à employer aura les caractéristiques suivantes : * IP < 12, pas d'éléments végétaux, pas d'éléments supérieurs à 15 millimètre dans la dernière couche. Tous les remblais devront être méthodiquement compactés avec des engins appropriés. Le contrôle de compactage des remblais sera effectué par un laboratoire agrée à la charge de l’entreprise en se référant principalement aux résultats d'essais à la plaque et si besoin est, à des mesures de densité sèche en place : - Teneur en eau - Densité en place - La densité à obtenir étant les 95 % de l'OPTIMUN PROCTOR normal sur chaque couche de remblais ou de l'OPTIMUN PROCTOR modifié sur la couche de surface.

c) Liants : Les ciments seront livrés soit en sacs, soit en vrac. Toutefois, les ciments de classes différentes de celles du ciment utilisé pour la confection du béton armé courant seront livrés obligatoirement en sacs si l'Entrepreneur ne dispose pas d'un silo spécialement affecté à leur stockage. Les ciments à utiliser seront conformes à la NM 10.01 F 004 : - Ciment Portland CPJ 35 : Pour toutes maçonneries briques, agglos, moellons et tous les enduits. - Ciment Portland CPJ 45 : Pour tous les bétons (infrastructure et superstructure). d) Aciers : Les aciers employés seront de la nuance FE500 de première catégorie et devront répondre aux normes N.M.10.01.F.003 et N.M.10.01.F.012. Aciers haute Adhérence FE 500 de 1ère catégorie : Limite d'élasticité : 500 MPA Allongement de rupture (12%) Les armatures devront être exemptes de pailles, criques, stries, gerçures et soufflures; elles devront être parfaitement propres sans aucune trace de rouille adhérente, de peinture ou de graisse. Les armatures devront être marquées par : Diamètre, nuance…. 1-4 MATERIAUX POUR LES BETONS, MORTIERS ET MAÇONNERIES 1-4.1- Granulats 1-4.1.1 Généralités Les granulats destinés à la fabrication des mortiers et bétons proviennent de carrières ou de ballastières proposées par l'Entrepreneur et agréées par le Maître d’Ouvrage assisté par l’Architecte et le Bureau d’étude Les granulats doivent être conformes à la norme marocaine en vigueur pour les bétons. 1-4.1.2 Sable Le sable devra avoir une qualité uniforme et provenir de carrières, d'oued ou de plages de la région agrées par le laboratoire et le M.O. Il devra être crissant, dense, stable propre et franc de poussière, de débris schisteux, gypseux, argileux mi-cassés ou organiques. Le sable devra avoir un équivalent de sable supérieur à 75%. Il ne devra pas contenir en poids plus de 5 % de grains fins passant à travers le tamis à maille 0,080 mm ; il ne devra pas enfermer de gros grains ne passant pas à travers le tamis à maille de 6mm (module 38). Le sable devra avoir une granularité contenue strictement dans le fuseau suivant : 0,016mm

0,315mm

0,63mm

1,25mm

2,5mm

5mm

2 à 10%

10 à 20%

28 à 55%

45 à 80%

70 à 90%

95 à 100%

1-4.1.3 Graviers pour bétons Les graviers destinés à la fabrication des bétons proviendront de carrières ou de ballastières d'oued agréées par le M.O. Ils seront complètement purgés de terre. Le Maître de l’Ouvrage pourra exiger à tout moment leur passage à la Claie ou leur lavage. Les matériaux tendres et friables, les roches altérables à l'air ou à l'eau seront rejetées. Les gravillons devront avoir un indice Los Angeles inférieur à 30.

1-4.1.4 Propreté des granulats Dans les gravillons, graviers et cailloux, la proportion d'éléments inférieurs à 0.08 mm (module 20) doit être inférieure à 3%, et ces éléments ne doivent pas être de nature argileuse. L'équivalent de sable doit être conformé à la norme NM10.1.008. Les sables ne doivent pas contenir de matière organique: l'essai colorimétrique doit donner une coloration moins foncée que la couleur type définie dans la norme P18301 AFNOR. La teneur en soufre total, exprimée en anhydride sulfurique (S03), ne doit pas dépasser 1% du poids total des granulats; de plus, la répartition doit être uniforme et les grains les constituant avoir un volume inférieur à 0,5 cm3 (selon la NM 10.03.5.009). En cas de besoin les granulats doivent être lavés. 1-4.2 - Ciment On utilise en principe du ciment Portland artificiel pouzzolanique (CPJ) à prise lente de la classe 45, répondant à la norme NM-10-01-F-004. La désignation du fournisseur de liant est soumise à l'agrément du Maître d’Ouvrage assisté par l’Architecte et le Bureau d’étude. Pour l'obtention de cet agrément l'Entrepreneur doit présenter un certificat de provenance du ciment et de sa qualité. 1-4.3 - Eau L'eau destinée à être incorporée dans les bétons est conforme aux spécifications des normes NM-10.03-F-009 et NM 10.1.008. 1-4.4 - Produits d'addition aux bétons L'Entrepreneur peut faire usage d'adjuvants après en avoir obtenu l'autorisation écrite du Maître d’Ouvrage assisté par l’Architecte et le Bureau d’étude, sur la vue des documents techniques justificatifs, présentés par l'Entrepreneur à l'appui de sa proposition. Ces produits sont incorporés au béton selon les indications de la fiche technique du produit. L'usage de tout produit dont la composition chimique est inconnue ou tenue secrète est interdit. 1-4.5 Tableau des résistances nominales des bétons DESIGNATION DE ET DU BETON

LA CLASSE

ClasseB1 bétons de résistance mécanique élevée (éléments en béton armé fortement sollicité et et élément en béton précontraint) ClasseB2 Bétons de résistance mécanique assez élevée (éléments des ouvrages en béton armé normalement sollicités)

CPJ 45

RESISTANCE NOMINALE A 28 JOURS EN BARS COMPRESSION TRACTION PAR SUR CYLINDRES A FLEXION SUR 28 JOURS EPROUVETTE PRISMATIQUE A 28 JOURS 300 24

CPJ 45

270

CLASSE DE CIMENT

22

ClasseB3 Bétons de Résistance mécanique moyenne (éléments des ouvrages en béton armé faiblement sollicités) Classe B4 Bétons de résistance mécanique peu élevée (éléments peu armés de petites dimension dallages, éléments non armés assez fortement sollicités en compression). Classe B5 Bétons de résistance mécanique faible (éléments non armés peu sollicités, béton coulé en grande masse, gros massifs de fondation bétons de remplissage …) Classe B4E et B5E Bétons des classes CPJ 35 et B5 de 130 à 180 Non défini faible perméabilité.

CPJ45 OU CPJ 35

230

Non défini

CPJ 45

180

Non défini

CPJ 35

130

Non défini

130 à 180

Non défini

TERRAINS DE SPORTS GENERALITES 1 - TRAVAUX PRELIMINAIRES IMPLANTATION L’entrepreneur devra faire effectuer le piquetage par un géomètre agréé par le Maître d’ouvrage, pour la réalisation précise de chaque prestation au fur et à mesure de l’avancement des travaux. L'entrepreneur devra prévoir la protection de son chantier en conformité avec la réglementation de sécurité et les impératifs du Maître d'ouvrage. Les réseaux divers enterrés seront repérés sur le terrain au moyen de balisage approprié en présence du Maître d’ouvrage, avant tous travaux de terrassement et de drainage. Les détériorations de réseaux seront à la charge de l’entrepreneur qui devra rétablir leur fonctionnement sur la base du plan masse. Ces implantations et leurs adaptations sur le site feront l’objet d’un plan de récolement, fourni, en deux exemplaires papiers et un CD rom, au plus tard 15 jours après la fin des travaux.

2 – TERRASSEMENT Les terrassements se feront obligatoirement en conditions de sol sec. DÉCAPAGE Le décapage de la terre végétale sera réalisé sur 20 cm moyen, avec des engins mécaniques sur une épaisseur constante ou variable et mise en stock dans l’enceinte du chantier aux emplacements désignés par le Maître d’ouvrage, avec gerbage si nécessaire et mise en stock à

l’extérieur du chantier. Les terres décapées seront exempts de tous matériaux rocheux, gravats divers, branchages ou autres. En cas de zones existantes à ne pas décaper, celles-ci seront indiquées sur place avant le commencement des travaux. L’entrepreneur prendra toutes les dispositions nécessaires pour veiller à respecter les limites de stockage et à prendre en charge l’écoulement des eaux de surface. La circulation des véhicules sur la terre, hormis les engins à chenilles, est proscrite. DÉBLAIS Les terrassements doivent répondre aux exigences du C.C.T.G. Le fond de forme des différentes plates-formes sera terrassé en déblais avec mise en remblais sur une épaisseur moyenne comprise entre 0,30 à 0,60 m. Suivant la nature du sol, l’entrepreneur devra adapter les modalités de terrassement en conséquence. Les matériaux mis en remblais sur les plates-formes devront être triés (évacuation des déchets végétaux et cailloux de granulométrie supérieure à 120 mm). A l’issu du nivellement, l’entrepreneur livrera l’ensemble des zones mises en forme à la côte fond de forme selon le plan de nivellement. La tolérance de planimétrie sera de plus ou moins 3 cm pour un carroyage de 10 m×10 m. Pour le compactage des déblais mis en remblais, l’entrepreneur devra se conformer aux règles suivantes : - adapter l’épaisseur des couches de remblais mises en œuvre (diamètre des matériaux) aux possibilités de l’engin de compactage, - adapter le compactage aux conditions météorologiques et à la teneur en eau des matériaux au moment de la mise en œuvre. RÉGLAGE FOND DE FORME Le fond de forme des plates-formes seront nivelés avec façons de pente vers les grilles existantes ou à créer. La tolérance de planimétrie sera de plus ou moins 1 cm pour un carroyage de 5m x 5m, et le compactage sera réalisé selon les règles de l’art ESSAIS DE PORTANCE Réalisation d’essais à la plaque sur fonds de forme Les contrôles à la plaque seront réalisés impérativement par un laboratoire externe à l'entreprise et agréés par le Maître d'ouvrage et exécutés selon le mode opératoire approuvé. Ces essais seront réalisés pour la mesure de la qualité des fonds de forme. L’appareil dynaplaque est généralement monté sur un véhicule léger tous terrains. Il est servi par deux opérateurs. Un essai sera exécuté sur le fond de forme, en continu. Les résultats seront enregistrés sur une bande, remise au Maître d’œuvre. Leur exploitation sera immédiate comme indiquée ci-après. Les points de mesures déterminant une portance insuffisante, seront repérés sur le terrain. On procédera à des essais complémentaires situés de 3 m à 4 m de rayon autour de ce point et ainsi de suite jusqu’à l’obtention de résultats satisfaisants. La surface délimitée par ces derniers points d’essais sera considérée comme non portante. Selon les cas, le compactage ou des purges seront nécessaires. Ils seront exécutés immédiatement, pendant que les essais se poursuivent sur une autre partie du fond de forme. De nouveaux essais seront ensuite établis et ainsi de suite jusqu’à l’obtention d’un résultat conforme aux valeurs imposées. Le fond de forme devra avoir les qualités suivantes :

* Valeur de module de portance = à 30 Mpa (les valeurs des modules mesurés doivent être homogènes ; * Écart entre la valeur maximale et la valeur minimale inférieure à 5 Mpa), 3 – DRAINAGE MATÉRIAUX La provenance des matériaux destinés aux ouvrages sera soumise à l'approbation du Maître d’ouvrage. Les produits préfabriqués devront obligatoirement provenir d'usines agréées. Les matériaux de lit de pose et de remblaiement seront exempts de tous éléments susceptibles de porter atteinte aux canalisations. Les débris végétaux seront éliminés. INFRASTRUCTURE DRAINANTE : Les matériaux drainant sont constitués de matériaux propres (contenant des fines non plastiques), et répondant aux normes. Les caractéristiques mécaniques devront répondre aux spécifications techniques requises pour la couche de forme : un coefficient MDE (micro-Deval en présence d'eau) < 45 et un coefficient LA (Los Angeles) 1.50 m) seront à l'intérieur, munis d'échelons et d'une crosse.

La profondeur des regards sera toujours supérieure de 0.40 m au départ de canalisation le plus bas de façon à créer une rétention pour les fines et les feuilles mortes. DRAINS EN PVC ANNELE Le matériau de base utilisé pour la fabrication des tuyaux est le chlorure de polyvinyle (P.V.C.) dur et non plastifié, et sans agent émollient ni matériau de remplissage. Les tuyaux utilisés pour le drainage sont de type annelé à ondulations normales avec des fentes situées aux creux. Leurs caractéristiques doivent obéir aux normes marocaines et à défaut aux normes DIN 1187 et DIN 2402 ainsi que aux normes NF U 51-101 et NF U 51-151 à 158. Le drainage sera assuré par des tuyaux de type annelées et perforées DN110 et le collecteur DN160 et DN200. L’Entrepreneur pourra soumettre à l’approbation de la Maîtrise d’Œuvre des tuyaux conformes à d’autres spécifications. Il devra dans ce cas délivrer des certificats d’un Institut agréé consignant que les tuyaux sont fabriqués en conformité avec les normes. Les pièces spéciales, manchons de raccordement, ou autres, devront être également en chlorure de polyvinyle. Les jonctions avec les tuyaux seront effectuées par emboîtement. Les extrémités amont des drains devront être bouchées pour éviter la pénétration de terre. Les bouchons cylindriques en P.V.C. devront s’adapter parfaitement et facilement sur les drains. Les tuyaux utilisés pour le drainage seront disposés dans un massif drainant devant être constitué par des matériaux présentant les caractéristiques suivantes : − Une courbe granulométrique régulière et continue. − D ≤ 25 mm − 2mm