51 1 856KB
No. 1
PREGUNTA Las entidades contratantes para adquirir bienes, obras y servicios de producción local deben realizar preferentemente un procedimiento de:
RESPUESTA Ferias Inclusivas
2
¿En qué categoría puede registrarse un artesano en el SERCOP?
De acuerdo a lo que el sistema le categorice según su volumen de ventas y número de empleados
3
En un procedimiento de Ferias Inclusivas, la calificación para la contratación de vigilancia, seguridad, alimentación, limpieza; además de cumplir con lo establecido en los pliegos debe solicitar el permiso a:
Ministerio de Relaciones Laborales
4
¿Si dos entidades contratantes participan en un procedimiento de ferias inclusivas cabe solicitar diferente cronograma?
No, las entidades contratantes deberán regirse al mismo cronograma
5
Un proveedor profesional con un título de cuarto nivel inscrito como artesano puede participar en procesos de Ferias Inclusivas?
Si puede participar
6
Al realizar un procedimiento de Ferias Inclusivas, si por alguna razón, la entidad contratante lo declara desierto parcialmente ¿puede realizar otro procedimiento de Ferias Inclusivas?
Si, una vez que haya sido declarado desierto mediante la resolución correspondiente
7
¿Qué procedimiento debe realizar la entidad contratante, para la adquisición de vehículos de Producción Nacional?
Catálogo Electrónico de Vehículos
8
Para adquirir buses con capacidad superior a 15 pasajeros, que no existen en el catálogo electrónico, previa autorización del SERCOP, es necesario :
Realizar los procedimientos de Subasta Inversa para adquisición de chasis extranjero y carrocería de fabricación nacional
9
Previamente al iniciar un proceso de adquisición de vehículos las entidades contratantes deberán:
Consultar Catálogo Electrónico
10
Las entidades que conforman la administración pública central pueden adquirir motocicletas de hasta:
650 centímetros cúbicos
Le corresponde al SERCOP aprobar licencias de importación a través de:
Ventanilla Única Ecuatoriana - VUE
11
12
De los siguientes documentos, ¿Cuáles son requisitos para adquirir vehículos blindados: a) Verificar la producción nacional del vehículo b) Presentar solicitud de autorización al SERCOP c) Permiso otorgado por el Ministerio del Interior d) Nombre del taller mecánico donde se realizará el blindaje e) Características completas del blindaje f) Tiempo en el cual se entregará el vehículo
A, B, D, E, F
13
Cuando se adquieren vehículos, a más de la garantía técnica que entrega el proveedor, se deberá contratar:
El servicio de mantenimiento preventivo
14
¿De no existir Producción Nacional de ambulancias y motobombas se requiere autorización del SERCOP para su adquisición a través de una importación?
Si, porque se trata de vehículos de aplicación especial
15
Cuando se adquieren vehículos sin verificar lo pertinente a Producción Nacional (Decreto 519 2010), le corresponde al SERCOP:
Notificar del particular a la máxima autoridad de la entidad; sin perjuicio de las resposabilidades que determine la Contraloría General del Estado
16
Las entidades contratantes, previa autorización del SERCOP pueden adquirir vehículos híbridos para uso de seguridad de la máxima autoridad, por un monto de:
Hasta por un valor FOB de $45.000
17
¿Quién debe imprimir el Certificado de Producción Nacional del Portal Institucional del SERCOP?
Entidad Contratante
18
¿Quién es el responsable de publicar a través del Portal Institucional del SERCOP los requerimientos de bienes a importarse?
Entidad contratante
19
¿Cuándo se debe publicar el requerimiento de bienes a importarse (Producción Nacional) a través del Portal Institucional del SERCOP?
Antes de realizar el procedimiento de selección de proveedores en el extranjero o antes de la importación directa
20
Para los procedimientos de importaciones, una vez que el proceso ha sido publicado en el Portal Institucional del SERCOP, el proveedor que tiempo tiene para presentar su manifestación de interés:
3 días término
21
¿Quiénes suscriben el Acta de Entrega Recepción en un proceso de Contratación?
Contratista, administrador del contratro y un técnico que no haya intervenido en el proceso de ejecución del contrato.
22
La Legalidad es un Principio fundamental de derecho Público consagrado en el Artículo...
226 de la Constitución de la República del Ecuador
El Plan Anual de Contratación podrá ser reformado por:
La Máxima Autoridad o su delegado, mediante resolución debidamente motivada
23 24 25 26 27
Cuando el monto contractual supere los $68.601,27 (0,000002 del PIE) ¿qué garantía se constituye obligatoria en la fase contractual? Considerando que la LOSNCP preveé la posibilidad de la suscripción de los contratos complementarios, indique en qué tipo de adquisiciones se puede aplicar: ¿Quién es el responsable de registrar la información referente a la ejecución del contrato en el Portal Institucional del SERCOP? La funcionalidad de la herramienta contractual toma los datos referentes al monto y plazo contractual de:
Fiel Cumplimiento Obras y Servicios incluidos Consultoría El Administrador de Contrato La adjudicación
28
Para registrar un consorcio en la etapa contractual, los miembros deben estar:
Registrados y habilitados en el RUP
29
De los siguientes procedimientos de contratación ¿cuáles no registran etapa contractual?
Contrataciones en situación de emergencia, Infima cuantía.
30
De acuerdo a la LOSNCP, ¿qué contratos se protocolizarán ante Notario Público?
Aquellos cuya cuantía supere el monto $481.205,45 (0,000015 del PIE)
31
¿Cuáles son los documentos integrantes del contrato?
Contrato, pliegos, oferta ganadora, documentos derivados del proceso de selección que establezcan obligaciones para las partes y que hayan sido señalados en el contrato
32
¿Dentro de qué término se deberá suscribir un contrato?
15 días contados a partir de la notificación de adjudicación
33
¿Cuándo procede el orden de prelación para la suscripción de contratos, para bienes, servicios y obras?
Cuando se declara al adjudicatario como fallido
34
¿En un proceso de contratación, el proveedor puede combinar las formas de garantías?
Si, puede otorgar una o la combinación de las formas establecidas en la LOSNCP
35
¿En un proceso de contratación, se pueden solicitar varios tipos de garantías?
Si, puede solicitarse uno o varios tipos de garantías según la forma de pago y el procedimiento de contratación.
36
¿Cuáles son las obligaciones del administrador del contrato?
Velar por el cabal y oportuno cumplimiento de todas y cada una de las obligaciones derivadas del contrato.
37
¿En qué contratos se prevé el reajuste de precios?
En aquellos cuya forma de pago corresponda al sistema de precios unitarios
38
¿Cuántas clases de recepción existen en los contratos de obras y contratos integral por precio fijo?
Recepción provisional y definitiva
39
¿Quién puede solicitar recepción presunta?
El contratista y de forma independiente también podrá declar la entidad contratante
40
¿Qué efecto tiene la recepción presunta?
La terminación del contrato
41
La suma total de los contratos complementarios en el caso de obras, no podrá exceder el porcentaje de:
El 35% del valor actualizado o reajustado del contrato principal
42
En los contratos de obra o de servicios no normalizados, si la oferta económica adjudicada fuese inferior al presupuesto referencial en un porcentaje igual o superior al 10%, la garantía de fiel cumplimiento deberá incrementarse en un monto equivalente al:
20% de la diferencia entre el presupuesto referencial y la cuantía del contrato
43
¿Puede el contratista ceder los derechos y obligaciones emanados del contrato?
No, está prohibido
44
¿Cuál es el carácter de los contratos celebrados entre las entidades contratantes y los contratistas?
Administrativos
45
¿En un procedimiento de Contratación en situación de emergencia, se puede contratar con proveedores extranjeros?
SI, y no es necesario que estén domiciliados en el Ecuador, este requisito se cumplirá una vez suscrito el respectivo contrato.
46
Una vez superada la situación de emergencia, la máxima autoridad publicará en el Portal Institucional del SERCOP:
Informe que detalle las contrataciones realizadas, presupuesto empleado y los resultados obtenidos, y el o los contratos
47
¿Quién puede declarar la Emergencia en las entidades contratantes?
El Ministro de Estado o en general la máxima autoridad de la entidad
48
¿Que se puede contratar bajo el procedimiento de Contratación en situación de Emergencia?
Obras, bienes y servicios incluidos los de consultoría
49
¿Las contrataciones en situación de emergencia deberían estar incluidas en el Plan Anual de Contratación ?
No es posible porque una situación de emergencia es inmediata e imprevista.
50
En un procedimiento de contratación en situación de emergencia la entidad debe contratar:
De manera directa y bajo la responsabilidad de la máxima autoridad
51
Las contrataciones previstas en el Régimen Especial, también pueden ser declaradas de emergencia:
Si, aplicando el procedimiento dispuesto para las contrataciones en situación de emergencia
52
Una contratación realizada aplicando el procedimiento de situación de emergencia, si no cumple con la definición dada por la LOSNCP, se considerará como:
Elusión de procedimientos precontractuales
53
Según lo establecido en la LOSNCP, una situación de emergencia es:
Concreta, inmediata, imprevista, probada y objetiva
54
¿Cuál es la herramienta para publicar contrataciones en situaciones de Emergencia?
Publicación de Emergencia
55
Según lo establecido en la LOSNCP las entidades contratantes deben remitir un informe al SERCOP referente a las adquisiciones realizadas a través del mecanismo de ínfima cuantía. ¿Cuál es el tiempo establecido para remitir estos informes?
Trimestralmente
56
Se podrá contratar a través del mecanismo de ínfima cuantía la ejecución de obra que tenga por objeto única y exclusivamente:
La reparación, refacción, remodelación, adecuación o mejora de una construcción o infraestructura ya existente
57
¿Durante qué periodo de tiempo se puede editar o eliminar los registros de las facturas publicadas en la herramienta de Infima Cuantía del Portal Institucional del SERCOP?
En el transcurso del mes
58
¿Es factible contratar servicios de consultoría a través del mecanismo de ínfima cuantía?
No, en ningún caso podrá contratarse servicios de consultoría
59
¿Cuál de los siguientes bienes se pueden adquirir a través de ínfima cuantía, siempre y cuando no sea factible aplicar un procedimiento por régimen especial?
Repuestos o Accesorios
60
Los bienes y servicios normalizados y no normalizados cuyo presupuesto referencial de contratación sea igual o menor al valor que resulte multiplicar el coeficiente 0,0000002 por el PIE ($6.416,73), se los puede adquirir bajo el procedimiento de:
Ínfima Cuantía
61
Para contratar mediante el procedimiento de ínfima cuantía ¿Es necesario que el proveedor esté habilitado en el Registro Único de Proveedores?
No es necesario, es suficiente que cuente con el RUC
62
Previo al registro de las facturas de las adquisiciones mediante Infima cuantía ¿Qué acciones se debe realizar en el Portal Institucional del SERCOP?
Publicar la resolución de Delegación de funciones del responsable de asuntos administrativos
63
¿En la herramienta de publicaciones de ínfima cuantía, es posible registrar las facturas de meses anteriores a la del mes que se encuentra en curso?
Si se puede publicar facturas de meses anteriores; sin embargo, se genera una alerta mencionando que la factura corresponde a un mes distinto.
64
¿En cuál de las siguientes adquisiciones se puede aplicar un procedimiento de ínfima cuantía?
Para alimentos y bebidas destinados a la alimentación humana y animal
65
En el procedimiento de compra por catálogo se puede:
Generar órdenes de compra sin límite de items
66
¿En qué tiempo la entidad podrá dejar sin efecto una orden de compra generada mediante el procedimiento de compra por catálogo?
24 horas luego de generada la orden
En el pago de las adquisiciones realizadas mediante compra por catálogo debe considerar:
La suscripción del acta de entrega recepción
67 68 69
En un procedimiento de compras por catálogo, cuando un proveedor no entregue los bienes y/o servicios dentro del término establecido en el convenio marco, la entidad deberá: En un procedimiento de compras por catálogo, cuando está generando la orden de compra, que campo es obligatorio de completar:
Aplicar el cobro de multas Partida Presupuestaria
70
Si una entidad obtiene ofertas de mejor costo de las que consten publicadas en el catálogo electrónico, esta deberá:
Informar al SERCOP para que conozca y confirme que la oferta es mejor y adopte medidas necesarias
71
¿En los procedimientos de Convenio Marco, para seleccionar los proveedores que subirán sus catálogos electrónicos para que las Entidades realicen las adquisiciones vía compras por catálogo, que proveedores pueden participar?
Los proveedores registrados en el RUP en la categoría que corresponda y que estén habilitados.
72
¿Qué entidad es la responsable de realizar el proceso de Convenios Marco para que las entidades puedan aplicar el procedimiento de Compras por Catálogo?
Es una atribución del SERCOP
73
¿Qué documentos formalizan la contratación de bienes y servicios realizada mediante compra por catálogo?
Orden de compra y acta entrega recepción
74 75
Una vez recibidos los bienes y/o servicios adquiridos mediante la compra por catálogo, las partes deberán: ¿Qué debe elaborar una entidad contratante, antes de realizar un procedimiento de compra por catálogo?
Suscribir el Acta Entrega - Recepción Generar los Pliegos correspondientes
76
¿Qué acción debe realiza la entidad contratante cuando hay incumplimiento del proveedor en la compras por catálogo?
Notificar al SERCOP del incumplimiento del proveedor, en forma documentada.
77
Una de las responsabilidad que tienen los proveedores que forman parte de Catálogo Electrónico es:
Entregar los bienes y/o servicios en las provincias que se indica en el Convenio Marco
78
Al generar compras por catálogo dentro del Portal Institucional del SERCOP, la entidad contratante de acuerdo a la Ley de Régimen Tributario, deberá identificar los productos que:
Gravan IVA y no gravan IVA
79
En el caso de existir retrasos en la entrega de los bienes adquiridos mediante compra por catálogo, la aplicación de las multas será entera responsabilidad de:
Entidad que generó la orden de compra
80
Uno de los objetivos específicos del convenio marco que suscribe el SERCOP para el procedimiento Garantizar las mejores condiciones y el mejor precio de los de compras por catálogo es: suministros ofertados
81
En el procedimiento de compra por catálogo, la entidad puede aplicar multas al proveedor respecto Demora en la entrega de los bienes o servicios respecto a la a: fecha prevista
82
En el caso de existir cobro de multa el valor será calculado en base al:
En Subasta Inversa Electrónica; si en una sesión de negociación única, las partes acuerdan un 5% de rebaja de acuerdo al presupuesto referencial de la contratación, de lo cual se obtiene un valor 83 entero con cuatro decimales, al momento del registro del valor en el Portal Institucional del SERCOP lo debe realizar: En un procedimiento de Subasta Inversa Electrónica de Bienes se habilita para la puja a tres oferentes: A,B,C, de los cuales los tres se encuentran en la categoría de MYPES, con porcentaje 84 VAE: A-47%, B-63%, C-69%; las empresas A y B son ecuatorianas, C es extranjera domiciliada en el país, durante la puja participan: En un procedimiento de Subasta Inversa Electrónica participa un consorcio, registrado como 85 Mediana empresa, con oferta de origen nacional. En su participación en la puja tendrá un margen de preferencia de:
Valor total de la orden de compra
Aproxima al inmediato inferior
Las tres en igualdad de condiciones
5% sobre las empresas grandes
86
¿En un procedimiento de Subasta Inversa Electrónica durante qué etapas, el Portal permite al oferente el registro del VAE?
Posterior a la fecha límite de Respuestas y antes de la fecha límite de entrega de ofertas
87
¿En un procedimiento de Subasta Inversa Electrónica durante que etapas, el Portal permite al oferente el registro de la oferta económica inicial?
Posterior a la calificación de ofertas y previo a la sesión de negociación o a la Puja
88
En un procedimiento de Subasta Inversa Electrónica durante la etapa de calificación de ofertas, ¿cuál es el orden que se debe seguir en el Portal?
Calificar las ofertas (cumple/no cumple), deshabilitar los proveedores que no entregaron ofertas (restantes), subir archivo del acta de calificación y finalizar.
89
En un procedimiento de Subasta Inversa Electrónica, cuyo monto de contratación exige la conformación de comisión técnica ¿qué documento debe existir para que sea adjudicado?
Informe de la Comisión Técnica a la máxima autoridad o su delegado, recomendando el proveedor a adjudicar
90
En un procedimiento de contratación que la entidad contratante interactúa con el proveedor, si en la etapa de preguntas y respuestas la entidad omite alguna respuesta a preguntas realizadas por el o los proveedores, el estado en el Portal es el siguiente:
Se publica una alerta que recomienda la cancelación del proceso, no obstante lo cual el sistema le permite a la entidad continuar con el proceso bajo su responsabilidad.
91
En Subasta Inversa Electrónica, de ser el caso, las fechas de la sesión de negociación se definen en el Portal:
Al momento que finaliza la calificación de ofertas
92
En Subasta Inversa Electrónica, si en la sesión de negociación el proveedor no realiza un descuento de al menos el 5% del presupuesto referencial de la subasta inversa convocada:
Debe declarar desierto el proceso
93
En una sesión de negociación de un procedimiento de Subasta Inversa Electrónica, la entidad contratante para respaldar su posición lleva una proforma con el 8% de rebaja, y el último valor de rebaja propuesto por el oferente es del 5%, la entidad debe proceder a:
Disponer continuar con el proceso o declarar desierto el mismo
94 En Subasta Inversa Electrónica, respecto al rango de tiempo de la puja, se debe tener en cuenta que:
La entidad contratante debe fijar el tiempo como parte del cronograma, seleccionando entre 15 y 60 minutos
95
En Subasta Inversa Electrónica, cuyo monto de contratación supone la conformación de comisión técnica, en la evaluación de ofertas se decide conformar una subcomisión de apoyo, y su recomendación final se contrapone con el criterio del Profesional afín al objeto de la contratación. Los otros dos miembros de la Comisión deciden aceptar la recomendación de la subcomisión, y luego:
Se realiza la calificación de las ofertas atendiendo la recomendación de la subcomisión de apoyo
96
Para la contratación del servicio de seguridad mediante procedimiento de Subasta Inversa Electrónica, en la etapa de creación del proceso, al escoger el producto el sistema le indica que:
Se observe que las ofertas presentadas por los proveedores, no se opongan a los salarios mínimos vitales, rubros y componentes salariales que por las leyes laborales de seguridad social sean aplicables
97
En la creación de un proceso de Subasta Inversa Electrónica para la adquisición de un vehículo de seguridad, durante la selección del CPC del producto, el sistema le solicita previamente:
El Código de verificación de Producción nacional
98
Se requiere la adquisición de equipos de computación por un valor de USD$ 120.000,00, en catálogo electrónico no se encuentran equipos con las características solicitadas, se puede adquirir por Subasta Inversa Electrónica en los casos:
Cuando exista la respectiva autorización de la Secretaría Nacional de la Administración Pública SNAP
99
En Subasta Inversa Electrónica, una vez que después de la calificación, se cuenta con un solo proveedor que envió la oferta económica inicial y la entidad ha definido la fecha de la sesión de negociación en el Portal; la entidad puede subir el acta correspondiente:
Posterior a la fecha de la sesión de negociación establecida
100
Después de la sesión de negociación, como resultado del procedimiento de subasta inversa electrónica, se suscribe el acta correspondiente y el proveedor realiza un descuento acorde con lo que dispone la normativa, cual es el siguiente paso que debe realizarse:
La entidad contratante debe subir al Portal el acta suscrita entre las partes.
101
¿En qué procedimiento de consultoría se debe invitar a un máximo de 6 y un mínimo de 3 consultores registrados en el RUP?
Consultoría Lista Corta
En qué procedimiento, en la selección de productos, el sistema le permite registrar un solo producto 102 por el valor total del proceso:
Consultoría
103
En un procedimiento de contratación, en el cual existen parámetros de calificación valorados, la suma total de ellos debe ser:
100%
104
¿En qué procedimiento de consultoría existe la opción de invitar a todos los proveedores pre calificados?
Consultoría Concurso Público
105
En cual de los siguientes procedimientos, no es necesario rendir garantías de fiel cumplimiento?
Ínfima Cuantía
106
¿En qué procedimiento se exhorta a que la entidad contratante cuente con tres proformas de proveedores?
Ínfima Cuantía
107
En un procedimiento de Subasta Inversa Electrónica, indique en cuál de los siguientes casos se da la etapa de negociación:
Cuando existe una sola oferta técnica calificada
108 En una Subasta Inversa Electrónica, en qué caso puede darse una puja sin márgenes de preferencia:
Cuando el VAE de la oferta es considerada de producción nacional y los oferentes pertenecen a la misma categoría (tamaño)
109
Los márgenes de preferencias de los oferentes que participan en un procedimiento de Subasta Inversa Corporativa son:
Todas las anteriores
110
¿El sistema valida el periodo de tiempo entre la fecha de inicio del proceso y la fecha de inicio de puja?
No existe validación
111
¿En Subasta Inversa Electrónica cuándo puede ser habilitado un proveedor en el sistema para participar en la puja?
Cuando envía la oferta económica inicial y es calificado para continuar en el proceso
112
¿En qué proceso de contratación se habilita un link para aceptación del proveedor, siendo esta exclusiva del proceso?
En Menor Cuantía Bienes, Obras y Servicios
113
La lista de proveedores con interés de participar en un procedimiento de Menor Cuantía de Bienes y Servicios, tiene una vigencia de:
Máximo 72 Horas
114
¿Qué parámetro de calificación se presenta por defecto en un procedimiento de Cotización de Bienes o Servicios?
Mypes con Participación Local
115
En los procesos de Régimen Especial para la contratación de obras, ¿dónde deben registrar la Desagregación Tecnológica?
Los procesos de igual o superior monto al de Licitación de Obras, deben registrar la desagregación tecnológica en la creación del proceso a través el sistema
116
¿En Licitación de Bienes y Servicios no normalizados con qué criterio se realiza la adjudicación?
Oferta que ofrezca a la entidad las mejores condiciones presentes y futuras en los aspectos técnicos, financieros y legales
117
En un procedimiento de licitación de obras, de los siguientes enunciados, seleccione los campos que debe registrar el proveedor en el sistema:
Precio unitario y porcentaje de participación ecuatoriana mínimo del rubro
118
¿Cuál es el formato sugerido para codificar un proceso en la herramienta del sistema?
Siglas del tipo de procedimiento – siglas de la Entidad – número del proceso – año de publicación
119
¿Cuándo no es válida la presentación de ofertas en un proceso de contratación?
Presentar sin formularios la oferta
120
¿Cuándo inicia el registro de la fase contractual en el sistema?
Luego de la adjudicación del procedimiento
121
¿Para adquisiciones a través de Catálogo Electrónico, el flete del producto debe pagarse a la empresa proveedora de los bienes adquiridos?
No, ya que están incluidos en los precios de los productos
122
¿Por qué producto de catálogo electrónico deben las entidades contratantes pagar flete?
Ningún producto
123
¿En qué procedimientos de contratación pública pueden participar los consorcios y asociaciones?
En todos los procedimientos
124
¿En una negociación de un procedimiento de Subasta Inversa Electrónica al menos qué porcentaje del presupuesto referencial debe rebajar el oferente?
0,05
125
En la etapa de convalidación de errores, ¿cuáles son considerados errores de forma?
Aquellos que no implican modificación alguna al contenido sustancial de la oferta, como errores tipográficos, de foliado, sumilla o certificación de documentos
126
¿Si se requiere contratar el arrendamiento de un edificio por un tiempo de 5 años y la única oferta es la de un proveedor que es persona natural que no está inscrito en el RUP se puede realizar la contratación?
SÍ, ya que el adjudicatario no requiere estar inscrito y habilitado en el RUP
127
¿Se puede utilizar el procedimiento de ínfima cuantía para remodelaciones con un límite de monto de contratación?
Si, siempre que la cuantía no supere el monto establecido dentro del ejercicio fiscal y no sea concurrente
128
¿En qué circunstancias no se puede contratar por ínfima cuantía?
La contratación de estudios especializados no normalizados
129
¿El proveedor con el que contrató por ínfima cuantía debe estar registrado obligatoriamente en el RUP?
No
130
131
¿En qué casos se constituye elusión por parte de la entidad cuando realizan contrataciones por ínfima cuantía?
Cuando el bien o servicio normalizado consta en el PAC con un valor superior al autorizado para ínfima cuantía
¿Cuál de las siguientes adquisiciones está contemplada en los casos especiales de la casuística de Alimentos y Bebidas destinados a la alimentación humana y ínfima cuantía? animal
132
¿Se puede adquirir bienes y servicios normalizados a través del procedimiento de ínfima cuantía?
Si, siempre y cuando no consten en el catálogo electrónico y su monto no supere el coeficiente de 0,0000002 del PIE ($6.416,07)
133
¿Si el monto no supera el coeficiente de 0,0000002 del PIE ($6.416,07) puedo contratar una consultoría por ínfima cuantía?
No, está prohibida esta contratación a través de este procedimiento
134
¿Se puede contratar una consultoría a través de ferias inclusivas?
No, debido a que este procedimiento no contempla la contratación de servicios profesionales especializados
135
El procedimiento de ferias inclusivas da preferencia a:
Productores individuales, organizaciones de la Economía Popular y Solidaria, unidades económicas populares, artesanos, micro y pequeñas unidades productivas
136
¿Los proveedores que no están habilitados en el RUP pueden participar en procedimientos de ferias inclusivas?
No
137
¿Mediante qué procedimiento las empresas públicas pueden realizar contrataciones relacionadas con el giro específico de sus negocios?
Régimen Especial
138
¿Cuál es el organismo que tiene la responsabilidad exclusiva de declarar a un adjudicatario como fallido o a un contratista como incumplido?
La Entidad Contratante
139
Una empresa extranjera no domicilida en el país, desea habilitarse como proveedor del estado, conforme lo dispone la LOSNCP tiene toda la documentación habilitante. ¿Quién deberá presentar esta documentación en el SERCOP?
El representante legal o su mandatario legalmente designado
140
Una entidad contratante realizará un procedimiento de consultoría, para este fin, realiza un proceso previo de verificación de Capacidad Nacional, en el cual se presentan 5 ofertas de consultores nacionales, ¿Qué debe hacer la entidad contratante?
Esperar la certificación correspondiente del SERCOP, previa la realización del procedimiento de contratación
141
Si un proveedor cambia su dirección en el Registro Único de Contribuyentes-RUC, debe:
Notificar inmediatamente al SERCOP sobre el hecho
¿Cuál es el término máximo para que una empresa de seguros desde el requerimiento escrito 142 emanado por el asegurado o del beneficiario, proceda con el pago del valor afianzado con una póliza de seguros de fiel cumplimiento del contrato o de buen uso del anticipo?
48 horas
143
Durante la etapa de puja en una Subasta Inversa Electrónica. ¿Cuál es la hora oficial?
La hora que marque el Portal Institucional del SERCOP
144
La entidad contratante notifica mediante un oficio formal de fecha 3 de diciembre de 2021 dirigido a un contratista de una consultoría para la elaboración de un Estudio de Impacto Ambiental, para que lo antes posible suscriba el acta entrega recepción final para posteriormente proceder con el pago respectivo antes que el Ministerio de Finanzas retire los fondos asignados a la entidad contratante. Hasta el día 20 de diciembre de 2021, el contratista no se acerca a suscribir dicha acta. ¿Qué debe hacer la entidad?
La máxima autoridad o su delegado realizará la recepción presunta mediante Resolución motivada
145
En un procedimiento de Subasta Inversa Electrónica cuyo presupuesto referencial es USD. 100 000,00. Debido a que luego de la etapa de calificación, sólo una oferta técnica fue calificada, se procede con la sesión de negociación única. En la sesión de negociación el oferente indica que su precio final es USD. 93 000,00. ¿Cuál es el siguiente paso que debe realizar la entidad?
Elaborar el acta de la sesión de negociación y publicarla en el Portal Institucional del SERCOP
Un proveedor presenta un recurso ante la entidad contratante responsable del proceso de su interés. 146 El reclamo se encuentra fundamentado conforme lo dispone la normativa vigente, a excepción de la firma del abogado que lo patrocina. ¿Qué debe hacer la entidad con éste recurso?
147
148
Una vez entregada la oferta, ¿en qué término podrán los oferentes convalidar errores de forma?
Archivar el recurso
Dentro del término mínimo de 2 días o máximo de 5 días, contado a partir de la fecha de notificación
¿En qué momento la máxima autoridad de la Entidad, podrá declarar cancelado un procedimiento de En cualquier momento entre la convocatoria y veinticuatro contratación, sin que dé lugar a ningún tipo de reparación o indemnización? horas antes de la entrega de las ofertas
149
Si se suscitaren divergencias o controversias entre un contratista y una entidad contratante en la interpretación o ejecución de los contratos. ¿Qué debería hacer la entidad?
Someterse a lo estipulado en la cláusula relativa a controversias
150
Si en una Entidad Contratante, al conformar la comisión técnica, no cuenta con un profesional a fin al objeto de la contratación. ¿Cómo conformaría dicha comisión?
Podrá contratar uno para que integre de manera puntual y específica la respectiva comisión técnica
151
¿Cuándo se devuelve la garantía de fiel cumplimiento en los contratos de ejecución de obras?
Cuando se haya suscrito el acta de entrega recepción definitiva, real o presunta
152
En un contrato de obra, cuyo monto contractual es USD. 100.000,00 ¿cuál es el monto de la garantía de fiel cumplimiento?
5000
153
Un usuario designado para operar el Portal Institucional del SERCOP, dejó de trabajar en una entidad contratante. ¿Cuál es el primer paso que debe realizar la entidad contratante?
Inactivar al usuario en el Portal Institucional del SERCOP
El contrato de prestación de servicios profesionales de un servidor que operaba el Portal de una entidad contratante terminó el 31 de diciembre de 2020. El servidor era responsable de 10 procesos de contratación, de los cuales finalizó 7 de ellos. Pero 3 procesos de contratación están en ejecución, El administrador del sistema en la entidad debe migrar los 154 y los mismos finalizan contractualmente, el 15 de julio de 2021, el 15 de agosto de 2021 y el 1 de procesos a un nuevo usuario septiembre de 2021. ¿Qué debe hacer la entidad con estos 3 procesos de contratación que aún no finalizan? 155
¿En qué procedimiento de contratación, podrán intervenir en la Comisión Técnica el director financiero y jurídico con voz pero sin voto?
Licitación
156
¿Cuál es la causal para qué una Entidad Contratante pueda declarar terminada anticipada y unilateralmente un contrato?
Por haberse celebrado contratos contra expresa prohibición de la LOSNCP
157
¿Quién emite la aprobación de los estudios de Desagregación Tecnológica en la contratación de obras?
La máxima autoridad de la entidad contratante o su delegado
158
Para que una oferta sea considerada de origen ecuatoriano, el VAE deberá ser:
Igual o superior al 40 % para bienes y 60 % para servicios
159
¿Qué usuario podrá realizar la migración de procesos de contratación a través del Portal Institucional del SERCOP?
El usuario administrador del portal
160
¿Quiénes constituirán la lista de proveedores con interés en participar en un procedimiento de menor cuantía de bienes o servicios?
MYPES o actores de la economía popular solidaria que presentaron su interés en participar en el procedimiento.
161
En un procedimiento de Subasta Inversa Electrónica, si existe una sola oferta que cumpla con lo requerido o solo un proveedor habilitado presenta su oferta económica inicial, ¿qué debe hacer la entidad?
Realizar una sesión única de negociación
162
¿Cuándo se debe conformar la Comisión Técnica en un procedimiento de Subasta Inversa Electrónica?
El presupuesto referencial sea superior al valor que resulte de multiplicar el coeficiente 0.000002 por el PIE ($68.601,27)
163
Si la entidad contratante necesita adquirir un bien o servicio normalizado que no se encuentra en el catálogo electrónico, lo deberá hacer mediante:
Subasta Inversa Electrónica
164
¿En qué procedimiento de contratación se utiliza como única etapa de evaluación, la metodología de "Cumple/No Cumple"?
Subasta Inversa Electrónica
165
En un procedimiento de cotización, ¿cuál es el tiempo mínimo entre la convocatoria y la apertura de ofertas?
7 días
166
Cuando un consultor haya terminado todos los trabajos previstos en su contrato, ¿qué deberá entregar a la entidad contratante para el cómputo y control del plazo contractual?
Informe final provisional
167
¿Cuál es el número máximo de proveedores que deberá escoger e invitar una entidad contratante en un procedimiento de contratación de Lista Corta?
6 proveedores
168
El valor de los contratos complementarios de consultoría no podrá exceder de:
70% del valor actualizado o reajustado del contrato principal
169
¿Qué puntaje debe alcanzar la propuesta técnica en un procedimiento de consultoría lista corta o concurso público para acceder a la evaluación de la oferta económica?
70 puntos
170
¿Se puede contratar a través del procedimiento de ínfima cuantía la ejecución de obras?
Sí, exclusivamente la reparación, refacción, remodelación, adecuación o mejora de una construcción o infraestructura ya existente
171
¿En qué tiempo se debia (e) remitir al SERCOP los informes sobre la publicación de las contrataciones de Ínfima Cuantía?
Cada tres meses
172
En caso de haber generado una orden de compra por error, ¿cuánto tiempo tiene la entidad contratante para dejar sin efecto la orden de compra antes que el proveedor la visualice?
24 horas
173
Luego de realizarse la verificación correspondiente en cuanto a las especificaciones técnicas de la orden generada, ¿qué documento debe suscribirse una vez recibido los bienes o servicios contratados mediante catálogo electrónico?
Acta Entrega Recepción
174
En un procedimiento de cotización, ¿qué lugar se seleccionará, si el destino de los bienes, obras o servicios tienen efecto en más de una circunscripción cantonal?
El cantón en donde se destine la mayor inversión económica de acuerdo a los componentes establecidos en el precio referencial del objeto de la contratación
175
¿En un procedimiento de cotización, qué puntaje recibirán aquellos proveedores categorizados como micro y pequeñas empresas o actores pertenecientes al sector de la economía popular y solidaria, locales que sean invitados por sorteo?
Obtendrán una bonificación de 2 puntos
176
La Comisión Técnica en un procedimiento de cotización absolverá todas las preguntas y formulará las aclaraciones necesarias a través del Portal Institucional del SERCOP en un término de:
Mínimo 2, máximo 5 días
177
Las contrataciones de régimen especial deberán:
Deben formar parte del PAC y publicarse en el Portal Institucional del SERCOP.
178
En un procedimiento de Licitación de Obra, la máxima autoridad de la entidad contratante, en forma previa a convocar el proceso, ¿qué debe realizar?
Aprobar los estudios de Desagregación Tecnológica a través de un documento que será publicado como información relevante del proceso
179
El monto del presupuesto referencial se determinará:
Considerando exclusivamente el costo directo e indirecto (precio) de los rubros objeto de la contratación, sin incluir el porcentaje del Impuesto al Valor Agregado
180
Se podrá contratar a través del procedimiento de Ínfima Cuantía:
La adquisición de bienes o prestación de servicios no normalizados, exceptuando los de consultoría, cuya cuantía sea inferior a multiplicar 0,0000002 del PIE ($6.416,07)
181
¿En qué caso se podrá contratar bajo el procedimiento de Menor Cuantía?
Si fuera imposible aplicar los procedimientos dinámicos o, en el caso que una vez aplicados dichos procedimientos, éstos hubiesen sido declarados desiertos; siempre que el presupuesto referencial sea inferior al 0,000002 del PIE ($64.160,73)
182
¿Las Entidades Contratantes deberán consultar el catálogo electrónico previamente a establecer otros procedimientos de adquisición de bienes y servicios?
Si, y sólo en caso de que el bien o servicio requerido no se encuentre catalogado se podrá realizar otros procedimientos.
183
¿En qué caso la máxima autoridad de la entidad contratante podrá declarar cancelado el procedimiento, sin que dé lugar a ningún tipo de reparación o indemnización, mediante acto administrativo motivado?
Cuando sea necesario introducir una reforma sustancial que cambie el objeto de la contratación; en cuyo caso se deberá convocar a un nuevo procedimiento
184
Los contratistas como parte de la entrega de uniformes deberán entregar obligatoriamente las facturas de la adquisición de textiles con los que fueron confeccionados. Si se comprueba que los textiles utilizados no son de origen ecuatoriano, la entidad deberá:
Negarse a recibir los uniformes y se terminará unilateralmente el contrato
185
El contratista podrá subcontratar la ejecución parcial del contrato con personas naturales o jurídicas registradas en el RUP, bajo su riesgo y responsabilidad, ¿qué porcentaje no se podrá superar del monto del contrato reajustado?
El monto máximo de subcontratación podrá ser del 30%
186
¿En qué procedimiento de contratación no corresponde la conformación de la Comisión Técnica?
Ínfima Cuantía
187
¿En qué momento se devolverá la garantía de fiel cumplimiento en los contratos de ejecución de obras?
Se devolverá al momento de la entrega recepción definitiva, real o presunta
188
¿En qué casos las entidades podrán celebrar contratos modificatorios?
Para corregir errores manifiestos de hecho, de trascripción o de cálculo que se hubieren producido de buena fe en las cláusulas contractuales
189
¿Qué entidad tiene la atribución de emitir un dictamen técnico favorable previo la asignación, compra, venta, comodato, permuta, donación y arrendamiento de inmuebles de las instituciones de la Administración Pública Central e Institucional?
Servicio de Gestión Inmobiliaria del Sector Público
190
¿En todas las instituciones del Estado está prohibido la contratación para realizar festejos, agasajos y recepciones?
Sí, es prohibido a excepción de aquellos actos conmemorativos o protocolarios
191
De conformidad al Acuerdo Ministerial No. MRL-2013-0157, el Ministerio de Relaciones Laborales establece que la periodicidad para la dotación de uniformes, será de:
Cada dos años
En el caso de que se comprobare administrativamente por parte de las entidades contratantes que 192 los oferentes o contratistas hubieren alterado o faltado a la verdad sobre el origen ecuatoriano de las obras, bienes o servicios, dicha falsedad ideológica será causal para:
Suspensión definitiva del oferente o contratista en el RUP
193
¿Qué se debe considerar para la determinación del periodo de vida útil de un equipo sujeto a los principios de vigencia tecnológica?
Frecuencia de uso y las condiciones de funcionamiento y utilización de los equipos, así como los datos históricos que las entidades contratantes dispongan respecto a equipos similares
194
¿En qué proporción se podrá contemplar el pago de anticipos en los contratos complementarios?
En la misma proporción prevista en el contrato original
195
Para la adquisición de bienes o servicios normalizados de producción nacional ¿Cuál es el procedimiento que la entidad contratante utilizará preferentemente?
Ferias Inclusivas
196
En un procedimiento de Ferias Inclusivas pueden participar:
Productores individuales, las organizaciones de la Economía Popular y Solidaria, las unidades económicas populares, los artesanos, las micro y pequeñas unidades productivas.
197
¿Cuál es el ámbito de aplicación para el principio de Vigencia Tecnológica?
La adquisición y arrendamiento de equipos informáticos, de impresión, vehículos y equipos médicos
198
En las adquisiciones que se aplique el principio de Vigencia Tecnológica, es obligación del proveedor El valor del mantenimiento preventivo sin incluir el valor de incluir en su oferta económica: los repuestos
199
En los casos de adquisición de bienes a los que aplica el principio de vigencia tecnológica ¿Las entidades contratantes pueden prever la recompra de los mismos por parte del contratista?
Sí, cuando la entidad considere esta opción
200
Cuál es el ámbito de aplicación del Valor Agregado Ecuatoriano:
La adquisición de bienes y servicios
201
Si la ejecución contractual de una obra se realizará en más de un periodo fiscal ¿La entidad deberá Sí, en el presupuesto referencial total del proyecto y solo en incluir en el Plan Anual de Contratación? el periodo fiscal que se contrata
202
En un procedimiento de Licitación de Obras, la subcontratación representa:
Un parámetro establecido para la evaluación mediante la asignación por puntaje
203
El contratista de un proyecto de obra pública podrá subcontratar su ejecución parcial con:
Personas Naturales o Jurídicas registradas y habilitadas en el RUP
204
¿Qué procedimiento debe iniciar una entidad contratante luego de haber terminado unilateralmente un contrato?
Contratación Directa por terminación unilateral
205
Ante que órgano se debe interponer las medidas necesarias para un recurso de apelación:
Interponer exclusivamente de los actos administrativos ante la entidad contratante
206
¿Quiénes pueden presentar un recurso o un reclamo?
Quienes tengan interés directo y que se consideren afectados
207
En un procedimiento de Concurso Público de Consultoría, la experiencia para personas jurídicas se acreditará cuando:
Cuenten con al menos dos años de existencia legal
208
En un procedimiento de licitación obras, para una persona jurídica será causal de rechazo de una oferta, cuando:
No cumpla con el patrimonio requerido en relación al presupuesto referencial
209
¿En qué procedimiento(s) la norma prevé la posibilidad de una etapa de negociación?
Subasta Inversa Electrónica y Consultoría
210
Para que un compromiso de asociación o consorcio en un procedimiento de contratación obtenga el margen de preferencia previsto respecto de la participación local, deben:
Todos los integrantes deben cumplir con la condición requerida, respecto a la condición de la localidad
211
El o los partícipes que cumplan con los porcentajes para Para que un compromiso de asociación o consorcio en un procedimiento de contratación obtenga el calificar su oferta como de origen nacional , deberán tener margen de preferencia y demás incentivos a la participación nacional, deben: una participación mínima del 51% dentro de la asociación o consorcio
212
Para la evaluación de la experiencia en términos de montos o números de proyectos para el caso de asociación o consorcio, deberá considerarse la siguiente regla:
Se sumarán las experiencias de todos los participantes
213
En el procedimiento de Licitación, la comisión técnica deberá estar integrada también por:
El Director Financiero y el Director Jurídico o sus delegados, con voz pero sin voto
214
En procedimientos de Consultoría por Lista Corta o Concurso Público, ¿cuándo se evaluará la oferta económica enviada por un oferente?
Cuando las ofertas técnicas hayan obtenido al menos 70 puntos
215
¿Cuándo pueden celebrarse contratos complementarios?
En el caso de que fuere necesario ampliar, modificar o complementar una obra o servicio determinado por causas imprevistas o técnicas
216
El valor de los contratos complementarios de consultoría no podrá exceder del:
Quince por ciento (15%) del valor actualizado o reajustado del contrato principal
217
¿Cuáles de las siguientes entidades contratantes podrían solicitar autorización de giro específico de negocio?
Las empresas públicas
218
Se podrán efectuar contratos modificatorios para:
Corregir errores de hecho, de transcripción o de cálculo
219
¿Las entidades que tengan la autorización para el giro específico del negocio podrán realizar todas sus adquisiciones a través de régimen especial?
No, solo las adquisiciones que estén autorizadas por el SERCOP
220
En un procedimiento de consultoría ¿en qué casos no se reconocerá el reajuste de precios?
A los salarios negociados y contratados para personal extranjero no residente en el Ecuador
221
Para el arrendamiento de bienes muebles por parte de las entidades contratantes, deberá iniciar un procedimiento de:
Subasta Inversa Electrónica
222
Las contrataciones bajo un procedimiento de ínfima cuantía serán autorizadas por:
El responsable del área de asuntos administrativos
223
La terminación unilateral de un contrato de forma anticipada podrá darse cuando:
El valor de las multas superen el 5% del valor del contrato
224
Si al ejecutarse una obra de acuerdo con los planos y especificaciones del contrato se establecieren diferencias entre las cantidades reales y las que constan en el cuadro de cantidades estimadas en la misma ¿hasta qué porcentaje la entidad podrá ordenar y pagar directamente sin necesidad de elaborar un contrato complementario?
Hasta el 5%
225
Cuando se solicita a un proveedor la convalidación de errores (excepto los de foliado o de sumillas), la respuesta de la convalidación se la debe hacer:
De manera física en el lugar establecido por la entidad contratante y de forma electrónica a través del Portal Institucional del SERCOP
226
¿Cuál es el rango de tiempo que la Entidad puede elegir para la duración de la etapa de Puja en un procedimiento de Subasta Inversa Electrónica?
Entre 15 y 60 minutos
227
El estudio de Desagregación Tecnológica es el instrumento para la determinación de:
El Porcentaje de Participación Ecuatoriana Mínimo en la realización del proyecto
228
Podrá realizarse una contratación integral por precio fijo para celebrar contratos de:
Obras
229
El Ministro de Estado o en general la máxima autoridad de la entidad deberá emitir una resolución motivada que disponga:
La declaratoria de emergencia para justificar la contratación
230
¿La administración de los procedimientos para la certificación de producción nacional en los procesos precontractuales y de autorización de importaciones de bienes y servicios por parte del Estado es una atribución de?
SERCOP
231
¿Qué características debe tener un vehículo para considerarse de Trabajo de Campo?
Hasta 3500 cc, Gasolina/Diesel, Manual de 5 velocidades, 4x2/4x4
232
¿Según el reglamento sustitutivo para la adquisición de vehículos, cuál es su clasificación?
Vehículos de seguridad, trabajo de campo, trabajo general, transporte colectivo y aplicación especial
233
¿Por el procedimiento de Ferias Inclusivas se puede contratar obras?
Única y exclusivamente reparación, refacción, remodelación, adecuación o mejora de una construcción ya existente
234
Los criterios inclusivos aplicables a procedimientos de Ferias Inclusivas son:
Asociatividad, Calidad, Condición de Vulnerabilidad, los que defina el Ministerio Coordinador de Desarrollo Social
235
En la convocatoria a un procedimiento de Ferias Inclusivas se debe incluir la siguiente información:
Listado de documentos que presentarán los oferentes para determinar la calidad en la que comparecen y su capacidad de cumplir con las especificaciones técnicas.
236
En un procedimiento de ínfima cuantía ¿cuáles son los casos en que el cálculo de la cuantía no se la Para la adquisición de los alimentos y bebidas destinados a realiza por todas las adquisiciones del correspondiente período fiscal, sino que se lo hará la alimentación humana y animal individualmente por cada compra?
237
Se consideran vehículos de transporte colectivo aquellos que cuentan con una capacidad igual o superior a:
238
En la etapa de negociación de un procedimiento de Consultoría, ¿Qué aspectos se negocian?
Los aspectos técnicos, contractuales y los ajustes de la oferta técnica y económica
239
Los servicios de consultoría serán seleccionados bajo criterios de:
Calidad y costo
240
15 pasajeros
La convocatoria para realizar un procedimiento de ferias inclusivas la realiza la máxima autoridad de Portal Institucional del SERCOP y utilizando además uno o la entidad contratante, a través de: más medios de comunicación social
¿En cuáles de la circunscripciones territoriales se podrá realizar un procedimiento de ferias inclusivas?
En una o más zonas de planificación, provincias, cantones y parroquias
En un procedimiento de ferias inclusivas, entre la convocatoria y la presentación de las ofertas, deberá existir un término de :
Al menos 11 días
243
Para realizar un procedimiento de ferias inclusivas, la entidad contratante notificará el requerimiento de asistencia técnica al SERCOP, en un tiempo de:
Debe notificar al SERCOP en un término no menor a 15 días anteriores a su realización
244
La reincidencia en el cometimiento de infracciones a la LOSNCP por parte de un proveedor será sancionada con:
Suspensión en el Registro Único de Proveedores entre 181 y 360 días
245
¿Cuál de las siguientes inhabilidades especiales impide que se celebren contratos con la entidad contratante?
Los consejeros provinciales, concejales municipales y vocales de las juntas parroquiales en su respectiva jurisdicción
241
242
246
¿A qué ente le corresponde la responsabilidad de estandarizar u homolagar los bienes y servicios que se van a adquirir?
247
En Régimen Especial, la determinación del giro específico del negocio le corresponde:
A la máxima autoridad del Servicio Nacional de Contratación Pública
248
Las contrataciones que celebre el Estado con entidades del sector público se realizan por el procedimiento de:
Régimen Especial
249
La cláusula compromisoria para la solución de las controversias surgidas en los contratos de menor cuantía se considerará la existencia de:
Un solo árbitro
250
Se ha vencido el plazo de un contrato de consultoría incluidas las prórrogas que se pactaron (etapa contractual), y el producto final no ha sido entregado por causas atribuibles tanto a la entidad contratante como al contratista. La controversia debería ser resuelta:
Por la instancia pactada dentro de la cláusula compromisoria para la solución de controversias.
A la entidad contratante
El servidor público que acepte invitaciones, viajes de observación, giras promocionales, atenciones sociales, invitaciones institucionales o promocionales, o cualquier otro tipo de evento solventado por el oferente o 251 contratante, para sí, para miembros de su familia o terceros a nombre del servidor público, empleado u obrero de una empresa pública o quien tenga relación laboral con el Estado, será sancionado con:
Cesación de funciones por destitución o desvinculación sin derecho a indemnización alguna
252
Antes de proceder con la terminación unilateral del contrato, ¿En qué tiempo la Entidad Contratante notificará su decisión al contratista?
Con la anticipación de 10 días término
253
En que caso la Entidad Contratante podrá declarar terminada anticipada y unilateralmente los contratos:
Por suspensión de los trabajos, por decisión del contratista, por más de sesenta (60) días, sin que medie fuerza mayor o caso fortuito
254
¿Bajo la LOSNCP la adjudicación a un proveedor se considera un acto?
Administrativo
255
¿La experiencia de personas jurídicas que participen independientemente o a través de compromisos de asociación o consorcios conformados se acreditará siempre que cuenten con al menos?
Dos años de existencia legal
256
En un procedimiento de Menor Cuantía Bienes y Servicios, el domicilio del oferente se acreditará:
Exclusivamente con la habilitación de la oficina principal o matriz en el Registro Único de Proveedores, concordante con el Registro Único de Contribuyentes
257
En un procedimiento de Menor Cuantía Bienes y Servicios, los proveedores podrán presentar su manifestación de interés en un término de:
24 horas
258
¿Cuándo aplican los márgenes de preferencia previstos, respecto de la participación local en el caso de asociación o consorcio?
Aplicarán siempre y cuando todos los integrantes del mismo cumplan la condición requerida respecto del concepto de localidad
259
¿Con relación a la evaluación de la experiencia, para compromisos de asociación o consorcios: Si la experiencia requerida se ha fijado en términos de un número o montos de proyectos, la evaluación se ejecutará por?
La suma de las experiencias de los partícipes
260
¿Con relación a la evaluación de la experiencia, para compromisos de asociación o consorcios: Si la experiencia requerida se ha fijado en términos de tiempo, la evaluación se ejecutará por?
Considerando aquella que resultaré la mayor entre los partícipes
261
Cuales son las consideraciones que no deben tomarse en cuenta para contratar por ínfima cuantía:
Que consten en el Catálogo Electrónico vigente, para el caso de bienes y servicios normalizados
262
¿Las entidades contratantes en la ejecución de un contrato de obra, podrán requerir una o mas órdenes de trabajo para realizar rubros nuevos hasta?
15% del valor actualizado o reajustado del contrato principal, sin que se deba suscribir contrato complementario alguno
263
¿Las entidades contratantes en la ejecución de un contrato de obra, podrán ejecutar diferencias en cantidades de obra hasta?
El 5% del valor reajustado del contrato
264
Las entidades contratantes para la emisión de la certificación de disponibilidad presupuestaria deberán?
Agregar al monto total del presupuesto referencial el porcentaje del Impuesto al Valor Agregado
265
¿Los porcentajes de participación sectorial son definidos por?
El SERCOP
266
¿Se entenderá por participación local aquel o aquellos participantes habilitados en el Registro Único Al menos 6 meses en la parroquia rural, cantón, la provincia de Proveedores que tengan su domicilio? o la región donde surte efectos el objeto de la contratación
267
¿El incumplimiento de los índices financieros establecidos por la entidad contratante?
No será causal de rechazo de la oferta
268
¿El incumplimiento de cualquiera de los requisitos mínimos determinados por la entidad contratante bajo la metodología Cumple / No cumple?
Será causal de rechazo de la oferta
269
¿El adjudicatario, antes o al momento de la firma del contrato rendirá una garantía de fiel cumplimiento, siempre que el monto contractual sea equivalente al monto de menor cuantía de bienes y servicios?
(5%) por ciento
270
Antes de iniciar un procedimiento precontractual, de acuerdo a la naturaleza de la contratación, la entidad deberá contar como mínimo con:
Estudios, presupuesto y resolución de inicio
271
¿Qué facultades y atribuciones son delegables?
Todas las facultades y atribuciones
272
En el procedimiento de consultoría, el costo no debe tener un porcentaje de incidencia superior al:
20% con relación al total de la calificación de la oferta
273
¿Cuál es el resultado de realizar convenios marcos?
Catálogo electrónico
274
En un procedimiento de licitación, el término entre la convocatoria y cierre de recepción de ofertas, será:
Menor a diez días ni mayor a treinta días
275
En todos los procedimientos previstos en la ley, se preferirá al oferente de bienes, obras o servicios que incorpore mayor componente de origen ecuatoriano o los actores de la Economía Popular y Solidaria, Micro, Pequeñas y Medianas Empresas, mediante aplicación de mecanismos tales como:
Márgenes de preferencia, reserva de mercado y subcontratación preferente
276
En la Contratación Integral por Precio Fijo, se prohíbe:
Los contratos complementarios
277
En contratación integral por precio fijo, los contratos admiten la posibilidad de incluir en su objeto:
El mantenimiento de los componentes del proyecto
278
En la adquisición de bienes inmuebles el precio que se convenga no podrá exceder de:
El 10% sobre el avalúo comercial
279
En la adquisición de bienes inmuebles, la transferencia de dominio se formaliza con:
La escritura pública que se inscribirá en el Registro de la Propiedad
280
¿Cuál es el monto para la contratación mediante el procedimiento de Ferias Inclusivas?
No hay consideración de montos
281
¿Cuál de las siguientes opciones no es una inhabilidad general para contratar?
Los que de manera directa hayan estado vinculados con la elaboración, revisión o aprobación de los pliegos, relacionados con el contrato a celebrarse
282
De las situaciones enunciadas ¿Cuál no corresponde a una situación de emergencia?
Adquisiones urgentes
283
¿Cuál de los siguientes enunciados no es un objetivo prioritario del Estado en materia de contratación pública?
Asesorar a las entidades contratantes y capacitar a los proveedores del Sistema Nacional de Contratación Pública sobre la inteligencia o aplicación de las normas que regulan los procedimientos de contratación de tal sistema
284
¿Cuál de los siguientes enunciados se someten a la normativa específica de régimen especial?
La ejecución de una obra artística literaria o científica
285
¿Cuál es la finalidad del estudio de desagregación tecnológica?
Mejorar la posición de negociación de la Entidad Contratante, aprovechar la oferta nacional de bienes, obras y servicios, y determinar la participación nacional
La participación local se entenderá aquel o aquellos participantes habilitados en el RUP que tengan 286 su domicilio, en la parroquia rural, cantón, la provincia o la región donde surte efectos el objeto de la contratación, por el tiempo de:
Seis meses
287
Oferta que cumple con todas las especificaciones y requerimientos técnicos, financieros y legales exigidos en los documentos precontractuales y ofrece el precio más bajo, significa:
Mejor costo en bienes y servicios normalizados
288
¿Cuál de los siguientes enunciados no es una atribución del Servicio Nacional de Contratación Pública?
Garantizar la ejecución plena de los contratos y la aplicación efectiva de las normas contractuales
289
Uno de los siguientes enunciados no es una función del Directorio del Servicio Nacional de Contratación Pública:
Dictar normas administrativas, manuales e instructivos relacionados con la Ley
290
Los organismos de control dentro de sus atribuciones deben:
Realizar controles posteriores a los procedimientos de contratación
291
Para ejercer el control del Sistema Nacional de Contrataciónn Pública, el Servicio Nacional de Contratación Pública podrá solicitar información a entidades públicas o privadas que crea conveniente, las que deberán proporcionarla en forma obligatoria y gratuita en el siguiente término:
10 días
292
Identifique cual de los siguientes enunciados no es causal de nulidad del contrato:
Por haber suscrito un funcionario delegado
293
Los contratos que por su naturaleza o expreso mandato de la Ley lo requieran se formalizarán en escritura pública dentro del término de:
15 días desde la notificación de la adjudicación
294
¿Cuáles son las cláusulas obligatorias en los contratos de acuerdo con la LOSNCP?
Multas, así como una relacionada con el plazo en que la entidad deberá proceder al pago del anticipo, en caso de haberlo
295
Los contratos modificatorios se aplican para:
Corregir errores manifiestos de hecho, de trascripción o de cálculo
296
¿Cuál de los siguientes enunciados, relativos a la forma de presentar garantías es equivocado?
Cheque para depositar a plazo, endosados por valor en garantía a la orden de la Entidad Contratante y cuyo plazo de vigencia sea mayor al estimado para la ejecución del contrato
297
¿En qué caso no es exigible la presentación y entrega de garantías?
En las contrataciones realizadas con una entidad del sector público
298
En caso de reincidencia en el incumplimiento del pago de las garantías, el banco, la institución financiera o la compañía seguradora, será inhabilitada del Sistema Nacional de Contratación Pública, por el tiempo de:
2 años
299
¿Cuándo se exige la presentación de la garantía de fiel cumplimiento?
Cuando el monto sea mayor a multiplicar el coeficiente 0,000002 del PIE ($68.601,27)
300
Las subcontrataciones no podrán superar:
El 30% del monto del contrato reajustado
301
Si para la adecuada ejecución de una obra o prestación un servicio, por motivos técnicos, fuere necesaria la creación de nuevos rubros, se podrá:
Celebrar un contrato complementario hasta por el 8% del valor reajustado del contrato, contratar directamente por diferencia en cantidades de obra hasta por el 5 % del valor reajustado del contrato o crear órdenes de trabajo hasta por el 2 % del valor reajustado del contrato
302
Señale cuál de las siguientes opciones, no es una causal de terminación unilateral del contrato:
Por muerte del contratista o por disolución de la persona jurídica que no se origine en decisión interna voluntaria de los órganos componentes de tal persona jurídica
303
Antes de proceder a la terminación unilateral, la Entidad Contratante notificará al contratista su decisión de darlo por terminado, con la anticipación de:
10 días
304
El contratista puede demandar la resolución del contrato, por causas imputables a la entidad contratante, por incumplimiento de las obligaciones contractuales, por:
Más de 60 días
305
Cuando una entidad contratante declara unilateralmente la terminación de un contrato, por causas imputables al contratista, éste será suspendido del RUP por:
5 años
306
Si por causa de los estudios elaborados por los consultores, ocurrieren perjuicios técnicos o económicos en la ejecución de los contratos, establecidos por vía judicial o arbitral, la máxima autoridad de la Entidad Contratante dispondrá que el consultor sea suspendido del RUP por el plazo de:
5 años
307
¿Ante quién se debe interponer las reclamaciones?
Ante el SERCOP
308
El recurso de apelación se podrá interponer exclusivamente de los actos administrativos expedidos por entidades públicas contratantes. ¿Cuál es el término para para formular su recurso?
3 días contados desde la notificación del acto administrativo
309
Señale cuál de las siguientes opciones, no es una infracción realizada por un proveedor:
Actualizar la información en el Registro Único de Proveedores dentro del término de diez días de producida la modificación
310
Cuando el SERCOP tuviere conocimiento del cometimiento de una o más infracciones previstas en la LOSNCP, de oficio o a petición de parte, notificará al proveedor correspondiente para que justifique los hechos producidos y adjunte la documentación probatoria que considere pertinente en el término de:
10 días
311
Según las reglas de participación, la experiencia de personas jurídicas que participen independientes o a través de compromisos de asociación o consorcios conformados, se acreditará siempre que cuenten con al menos:
2 años de existencia legal
312
Seleccione el enunciado correcto:
La experiencia del oferente no podrá ser acreditada a través de una tercera o interpuesta persona
313
En la etapa de convalidación de errores, señale que error no es subsanable:
La firma en el formulario único
314
En los procedimientos de licitación obras y régimen especial, en lo que compete a los estudios de desagregación tecnológica, para la evaluación de las ofertas, en el parámetro participación se otorgará un puntaje máximo de:
10 puntos
315
En el procedimiento de menor cuantía, para la conformación de la lista de interés de oferentes de bienes o servicios de origen ecuatoriano, cuál de los siguientes enunciados no es contenido de la publicación:
La manifestación de interés
316
En el procedimiento de cotización los pliegos establecerán la posibilidad de efectuar preguntas dentro de un término de:
Mínimo 2 días y no mayor a 5 días
317
Para la definición de los programas de fomento y desarrollo empresarial a favor de las micro, pequeñas y medianas empresas, la micro empresa se considerará de acuerdo a las categorías siguientes:
Es aquella unidad productiva que tiene entre 1 a 9 trabajadores y un valor de ventas o ingresos brutos anuales iguales o menores de cien mil (US $ 300.000,00) dólares de los Estados Unidos de América
318
Cuál de las siguientes opciones no debe contener el Plan Anual de Contratación PAC:
La certificación presupuestaria
En el caso de que se requiera medicamentos especiales, para tratamientos especializados, que no 319 consten en el Repertorio de Medicamentos y no estén disponibles en el país, ¿Quién es la autoridad que autoriza la importación directa?:
La Autoridad Sanitaria Nacional
320
¿Cuál es el único procedimiento que está exento de ser publicado en el Portal Institucional del SERCOP?
Seguridad interna y externa
321
Señale cuál de las siguientes opciones no es un servicio de apoyo a la consultoría:
Planos
322
Los contratos de correo internacional y los de transporte interno de correo que celebra la empresa Correos del Ecuador se regirán por las normas contenidas en:
Actas de la Unión Postal Universal, ratificadas por el Ecuador
323
Señale el caso que no corresponde a contratación directa de comunicación social:
En todos aquellos casos en los que se haya declarado en emergencia
324
¿En qué otra forma, además de en las previstas en el artículo 73 de la LOSNCP, se pueden presentar las garantías en el procedimiento para contratar una obra artística, literaria o científica?
Pagarés o Letras de Cambio, otorgadas en forma personal
325
Quienes hayan ejercido la titularidad de los ministerios de Estado y las servidoras y servidores públicos de nivel jerárquico superior definidos por la ley, una vez que hayan cesado en su cargo. ¿Durante cuántos años no podrán formar parte del directorio, equipos de dirección o representantes legales de personas jurídicas privadas que celebren contratos con el Estado?
2 años
326
¿Cuál de los siguientes enunciados, no es una causal de suspensión en el RUP?
Por no haber renovado las garantías cinco días antes de su vencimiento
327
La máxima autoridad de la entidad podrá declarar cancelado el procedimiento cuando:
Por violación sustancial de un procedimiento precontractual
328
La máxima autoridad de la entidad contratante declarará desierto el procedimiento cuando:
Por considerarse inconvenientes para los intereses nacionales o institucionales todas las ofertas o la única presentada
329
La contratación preferente se aplica en los procedimientos de:
Cotización y Menor Cuantía
330
Perfeccionada la declaratoria de utilidad pública o de interés social, se buscará un acuerdo directo entre las partes, hasta por el lapso máximo de:
Noventa (90) días; sin perjuicio de la ocupación inmediata del inmueble
331
¿Cuál de los siguientes enunciados es una causa de nulidad del contrato?
Por haberse prescindido de los procedimientos y las solemnidades legalmente establecidas
332
¿Cuál de los siguientes enunciados no constituye causal de terminación unilateral del contrato?
Por haber sido adjudicados o celebrados por un órgano manifiestamente incompetente
333
¿Cuál de los siguientes enunciados es verdedadero?
Los contratos que por su naturaleza o expreso mandato de la Ley lo requieran se formalizarán en escritura pública dentro del término de quince (15) días desde la notificación de la adjudicación
334
En una Subasta Inversa Corporativa de Medicamentos. ¿Qué entidades son las que participan en la Comisión Técnica?
Servicio Nacional de Contratación Pública, Instituto de Seguridad Social de la Policía Nacional, Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, Instituto de Seguridad Social de las Fuerzas Armadas y el Ministerio de Salud Pública
335
Dentro del procedimiento de Ferias Inclusivas, las entidades contratantes presentan sus demandas de bienes y servicios, que generan oportunidades a través de la participación de:
Productores individuales, las organizaciones de la Economía Popular y Solidaria, las unidades económicas populares, los artesanos, las micro y pequeñas unidades productivas
336
En un procedimiento de Ferias Inclusivas los productos obligatoriamente deben:
Ser producidos o fabricados por los oferentes
337
¿Cuál es el plazo mínimo que deberá cumplirse entre la convocatoria y la fecha máxima de recepción de ofertas, para el procedimiento de Ferias Inclusivas?
Al menos 11 días
338
¿En que ámbito territorial puede ser circunscrita la Feria Inclusiva?
Todas las anteriores
339
¿Cuál es la definición correcta de Convenio Marco?
Es la modalidad con la que el SERCOP selecciona los proveedores cuyos bienes y servicios normalizados serán ofertados en el catálogo electrónico a fin de ser adquiridos o contratados de manera directa por las entidades contratantes en la forma, plazo y demás condiciones establecidas en dicho Convenio
340
¿Cuál es la definición correcta de Desagregación Tecnológica?
Estudio pormenorizado que realiza la Entidad Contratante en la fase pre contractual, en base a la normativa y metodología definida por el SERCOP y MIPRO
341
342
Subasta Inversa Electrónica cuyo presupuesto referencial ¿De los siguientes procedimientos de contratación pública, en cuál se debe conformar una Comisión sea superior al valor que resulte de multiplicar el coeficiente Técnica? 0,000002 del PIE ($6.416,07)
¿Quién de los siguientes funcionarios sí integra la Comisión Técnica?
El titular del área requirente o su delegado
343
¿Cuántos miembros deben obligatoriamente presentarse para establecer el quórum y dar inico a una sesión de la Comisión Técnica?
Se reunirá con la presencia de al menos dos de sus miembros, uno de los cuales será obligatoriamente el Presidente, quien tendrá voto dirimente
344
¿En la Comisión Técnica de qué procedimiento deberán participar con voz pero sin voto, el Director Financiero y el Director Jurídico o quienes hagan sus veces, o sus respectivos delegados?
Licitación
345
¿En qué casos no podrá celebrarse contratos complementarios?
Adquirir bienes sujetos a la LOSNCP
346
Excepto los contratos de consultoría, los contratos complementarios no podrán exceder porcentualmente del valor actualizado o reajustado del contrato principal en un:
0,15
347
Para efectos de la LOSNCP, el Origen Nacional se refiere a:
Bienes, servicios y obras que incorporen componente nacional en los componentes que sectorialmente sean definidios por el Servicio Nacional de Contratación Pública
348
La clasificación de las MIPYMES, conceptualmente se lo define en:
Reglamento al Código Orgánico de la Producción, Comercio e Inversiones
349
¿Un proceso de contratación puede ser declarado desierto luego de ser adjudicado?
Cuando se encontrare que existe inconsistencia, simulación o inexactitud en la información presentada por el adjudicatario, detectada por la Entidad Contratante
350
¿En qué procedimentos de contratación es obligatorio el envío del formulario de Valor Agregado Ecuatoriano?
En los procedimientos de contratación de bienes y servicios, incluidos los de régimen especial de giro específico del negocio
351
En un procedimiento de Subasta Inversa Electrónica el formulario del Valor Agregado Ecuatoriano se envía:
En la oferta técnica
352
En un procedimiento de Menor Cuantía de bienes y servicios, el formulario del Valor Agregado Ecuatoriano se envía:
Manifestación de Interés
353
En un procedimiento de Licitación de obras el formulario del Valor Agregado Ecuatoriano se envía:
No se envía formulario del Valor Agregado Ecuatoriano
354
En un procedimiento de contratación directa el formulario del Valor Agregado Ecuatoriano se envía:
No se envía formulario del Valor Agregado Ecuatoriano
355
¿El contratista al igual que el subcontratado asumen con la Entidad Contratante directamente los riesgos y las responsabilidades que se presenten en el cumplimento de un contrato?
No, solo el contratista asume toda la responsabilidad respecto a la obligación de cumplimiento del contrato para con la entidad contratante
356
Entre bienes o servicios de origen extranjero y los de origen nacional, en un proceso de contratación pública se dará preferencia a:
Participación Nacional
357
¿En qué procedimientos de contratación, para acceder a la evaluación de la propuesta económica, la oferta técnica debe obtener al menos 70 puntos, caso contrario será descalificada?
Consultoría Lista Corta y Concurso Público
358
¿En qué procedimientos de contratación, las entidades deben establecer obligatoriamente el parámetro de calificación denominado subcontratación con MYPES o EPS`s?
Licitación de obras y aquellos de régimen especial, incluido el giro específico del negocio, en los que el presupuesto referencial sea igual o superior al monto correspondiente al de licitación de obras
359
¿En qué procedimientos de contratación la entidad debe seleccionar el cantón donde se ejecutará la obra, se destinen los bienes o se prestará el servicio objeto de contratación?
Cotización y Menor Cuantía
360
En una Subasta Inversa Electrónica pasan dos oferentes a la puja, donde la oferta inicial del oferente A es de USD 50,000.00; y del oferente B es de USD 60,000.00. Al inicio de la puja sólo el oferente A presenta una nueva oferta por USD 30,000.00; y faltando 10 segundos para que culmine la puja, el oferente B oferta USD 29,990.00; sin embargo, el sistema rechaza la oferta del oferente B, esta situación se debe a que:
El sistema no acepta un valor inferior al 50% de la última oferta; puede llegar a ese valor pero en ofertas sucesivas
361
En una contratación de obras ¿Hasta qué porcentaje de anticipo se puede otorgar?
0,5
362
Cuando un contratista ha sido declarado contratista incumplido, ¿Por qué tiempo queda inhabilitado para contratar con el estado?
5 años
363
¿Cuál es el porcentaje mínimo para que el compromiso de asociación o consorcio pueda hacerse acreedor de los márgenes de preferencia y demás incentivos a la participación nacional?
0,51
364
¿Cuál es el tiempo en donde operará la preclusión de derechos para que un oferente interponga un reclamo a un procedimiento de contratación?
Una vez transcurridos tres días término después de concluida cada fase del proceso de contratación pública
365
En la adquisición de equipos de computación e impresión por el procedimiento de Subasta Inversa Electrónica ¿Qué debe incluir el presupuesto referencial?
El costo del bien y del servicio de mantenimiento preventivo durante la vida útil del bien
366
En un procedimiento de Subasta Inversa Electrónica, se habilita para la puja a dos oferentes; “A” y La categoría en la que se encuentran los oferentes, el valor “B” de los cuales “A” se encuentra en la categoría de micro empresa y “B” en la categoría de de la puja aplicando los márgenes de preferencia y mediana empresa. “A” oferta un valor superior al que oferta “B”. En este caso, el sistema para arrojar determina el ganador al ganador de la puja ¿Qué considera?
367
La responsabilidad de la verificación del valor agregado ecuatoriano declarado en los formularios de la oferta por los oferentes lo debe hacer:
Entidad contratante
368
¿Es necesario presentar el listado de precios unitarios dentro del presupuesto de obra, en el formulario correspondiente, en un procedimiento de menor cuantía obras?
Si, es necesario presentar el desglose completo de los rubros y precios unitarios
369
¿Cuándo a un contratista se le puede declarar como contratista incumplido?
Cuando incumplió con sus obligaciones contractuales
370
En un procedimiento de consultoría de Concurso Público ¿Cuántos consultores son invitados a participar?
Todos los consultores que se encuentren registrados en la categoría del CPC seleccionado por la entidad contratante
371
Para realizar una negociación en un procedimiento de consultoría de Concurso Público, la negociación se deberá realizar con:
El oferente que obtenga el mayor puntaje ponderado de la oferta técnica y económica
372
El tiempo mínimo entre la fecha de convocatoria de un procedimiento de consultoría de Concurso Público y la fecha de presentación de las ofertas será de:
Mínimo 15 días hábiles
373
El consultor para participar en un procedimiento de consultoría de Lista Corta, debe subir al Portal Institucional del SERCOP:
Formulario 1 y 2
374
¿Qué criterios debe considerar la Entidad Contratante al momento de evaluar una oferta en un procedimiento de consultoría de Lista Corta?
Requisitos mínimos, parámetros de calificación y oferta económica
375
¿Si la Entidad Contratante no califica a tiempo las ofertas, en un procedimiento de Subasta Inversa Electrónica que puede suceder?
La entidad contratante debe declarar desierto el proceso
376
¿Qué tiempo máximo tiene la Entidad Contratante para realizar la negociación con el oferente calificado en un procedimiento de consultoría de Concurso Público?
Máximo 5 días término
377
¿En un contrato suscrito para adquisición de bienes puede existir reajuste de precios, si el mismo está sujeto a entregas y pagos inmediatos?
No, porque en bienes con entregas y pagos inmediatos no se sujetarán a rejuste de precios
378
En un procedimiento de cotización si se seleccionó incorrectamente el lugar de la contratación, la Entidad Contratante deberá:
Cancelar o declarar desierto el proceso, según corresponda
379
¿Es necesario publicar la resolución de emergencia a través del Portal Institucional del SERCOP para hacer las publicaciones de emergencia?
Si, primero se debe declarar la emergencia a través de la resolución y luego proceder a las contrataciones
380
¿Cuándo se aplican las reglas de participación en Subasta Inversa Electrónica?
Cuando el presupuesto referencial sea mayor o igual a multiplicar el coeficiente 0,000002 del PIE ($64.160,73)
381
¿Cuál es el tiempo máximo que puede durar la puja de un proceso?
60 minutos
382
En un proceso de contratación de consultoría, los costos que se deberán tomar en cuenta son:
Costos directos e indirectos
383
¿Cómo se realiza la selección de proveedores en un procedimiento de cotización?
El sistema invita a todos los proveedores que se encuentran categorizados en el CPC que seleccionó la Entidad Contratante
384
¿Cuál es el tiempo máximo que tiene la Entidad Contratante para registrar y publicar en el Portal Institucional del SERCOP los contratos suscritos?
En el término máximo de 5 días
385
Para la ejecución de obras, cuyo presupuesto referencial oscile entre 0,000007 ($224.562.54) y 0,00003 ($962.410,90) del PIE, se lo realizará mediante:
Cotización
386
¿Qué se debe realizar en el caso de que el contratista se negare expresamente a suscribir el acta de entrega recepción, o si no las suscribieren en el término de diez días?
Se declarará la recepción presunta a favor de la entidad contratante
387
Las garantías de fiel cumplimiento de contrato y buen uso del anticipo, en los casos que apliquen, se presentarán:
Previo a la suscripción del contrato
388
En el caso de un contrato en el que previamente se entregó una garantía de fiel cumplimiento ¿Qué se debe hacer si se suscribiese un contrato complementario?
Emitir una garantía adicional de Fiel Cumplimiento por el monto del contrato complementario
389
Para realizar un estudio sobre la marca institucional y su posicionamiento en la ciudadanía. ¿Qué tipo de procedimiento se debe realizar para esta contratación?
Régimen Especial Comunicación Social Contratación Directa
390
Para realizar la difusión de un libro que recoja los logros institucionales alcanzados durante el último año de gestión de una Entidad Contratante, se requiere realizar la contratación de la impresión y distribución de dicho libro. ¿Qué procedimiento se debe realizar para esta contratación?
Impresión: Subasta Inversa Electrónica Distribución: Régimen Especial
391
¿A quién le corresponde efectuar periódicamente procesos de selección de proveedores con quienes se celebrará Convenios Marco?
SERCOP
392
La licitación de obras se ejecuta cuando el presupuesto referencial es mayor al:
0,00003 del PIE ($962.410,90)
393
¿Qué requisitos debe cumplir una declaratoria de emergencia para justificar las contrataciones realizadas por la entidad?
Resolución firmada por la máxima autoridad y su publicación en el Portal Institucional del SERCOP
394
La contratación de seguros se podrán realizar mediante:
Régimen especial o licitación
395
Las contrataciones de bienes, obras y servicios destinados para la Seguridad Interna y Externa, deben:
No deben publicarse en el Portal Institucional del SERCOP, por ser confidenciales
396
La delegación es la traslación de determinadas facultades y atribuciones de un órgano superior a otro inferior, emitida por:
La máxima autoridad, en el ejercicio de su competencia y por un tiempo determinado
397
Para cubrir las obligaciones derivadas de una contratación ¿Cuándo deberán certificar las Entidades Contratantes la disponibilidad presupuestaria y la existencia presente o futura de recursos suficientes?
Previamente a la convocatoria
398
Para la aplicación de las márgenes de preferencia, indique el orden de prelación: 1.Pequeñas Empresas; 2.Microempresas; 3.Actores de la Economía Popular y Solidaria; 4.Medianas Empresas
3, 2, 1, 4
399
En un proceso de consultoría, una vez calificadas las ofertas técnicas, se procederá a la apertura de las ofertas económicas, las cuales serán objeto de revisión; en ningún caso el costo tendrá un porcentaje de incidencia superior al:
Al veinte (20%) por ciento con relación al total de la calificación de la oferta
400
¿Se puede contratar el servicio de seguros a través de ínfima cuantía?
En cualquiera de sus ramas siempre y cuando el presupuesto referencial de la prima sea igual o menor al valor que resulte multiplicar el coeficiente 0,0000002 del PIE ($6.416,07)
401
En un procedimiento de menor cuantía obras se puede contratar con:
Proveedores que a la fecha de publicación mantuvieran vigentes contratos de obras de menor cuantía cuyos montos individuales o sumados no superaren el coeficiente 0,000007 del PIE ($224.562,54)
402
Para la contratación de pasajes aéreos con agencias de viajes, las Entidades Contratantes en base a la planificación de actividades proyectará el presupuesto referencial que le servirá como base para optar por un procedimiento precontractual que corresponda a:
Servicio no normalizado a través de menor cuantía, cotización, licitación según el presupuesto referencial
403
En la etapa de envío de propuesta, en un procedimiento de Subasta Inversa Electrónica, ¿a quién(es) el sistema permitirá visualizar los precios unitarios registrados en el envío del Valor Agregado Ecuatoriano?
Sólo el proveedor que envió la propuesta a través del Portal Institucional del SERCOP
404
De las siguientes opciones: ¿cuáles se consideran como inhabilidades generales establecidas en la LOSNCP?
Los que, no habiendo estado inhabilitados en el procedimiento precontractual, al momento de celebrar el contrato, lo estuvieren
405
¿Indique cuál de los siguientes documentos se consideran como información relevante a publicarse en el Portal Institucional del SERCOP, exclusivamente para el arrendamiento de bienes inmuebles?
Dictamen técnico favorable emitido por la Unidad de Gestión Inmobiliaria del Sector Público INMOBILIAR
406
Toda Entidad Contratante, tiene como obligación una vez convocada la Feria Inclusiva realizar lo siguiente:
Realizar un proceso de socialización de los pliegos de la Feria Inclusiva convocada
407
En el caso de la Garantía de Fiel Cumplimiento ¿En qué situación la Entidad Contratante no tiene la obligación de exigir la misma?
En los contratos de compra venta de bienes inmuebles y de adquisición de bienes muebles que se entreguen al momento de efectuarse el pago
408
¿Bajo qué criterios se rige el Régimen Especial?
Criterios de selección
409
Señale cual de los siguientes procedimientos no corresponden a Régimen Especial:
Las contrataciones para adquisición de bienes inmuebles
410
Si existe una inconsistencia entre la información registrada en los formularios que hacen parte de la integridad de la oferta con relación a los documentos de soporte o probatorios de una determinada condición, se considerarán errores:
De naturaleza convalidable
411
El incumplimiento de los requisitos mínimos señalados en los pliegos es considerado:
Causa de rechazo de la oferta
412
La responsabilidad de los consultores prescribe :
Cinco años contados a partir de la recepción definitiva de los estudios
413
Se requiere la contratación de una auditoría financiera por un monto es $4.800. ¿Qué procedimiento corresponde utilizar?
Consultoría de Contratación Directa
414
El Plan Anual de Contratación podrá ser reformado:
Por la máxima autoridad o su delegado, mediante resolución debidamente motivada
415
Una Entidad podrá realizar un contrato complementario en el siguiente caso:
En los contratos de servicios, obras y consultoría
416
Para ser considerado proveedor local ¿Cuánto tiempo debe estar domiciliado en la parroquia rural, cantón, provincia o región donde surte efecto el objeto de contratación?
6 meses
417
¿En qué procedimiento el proveedor no necesita estar inscrito o habilitado en el RUP?
Arrendamiento de bienes inmuebles
418
El proveedor que no haya suscrito el contrato respectivo en el plazo de 15 días desde la adjudicación, puede ser declarado:
Adjudicatario Fallido
419
¿Cuánto tiempo después de concluida cada fase del proceso de contratación pública, opera la preclusión de derechos?
Tres días hábiles
420
¿Cuál es el porcentaje mínimo del Valor Agregado Ecuatoriano para bienes que deberá tener una oferta para considerarse como Nacional?
Mayor o igual al 40%
421
Si la Entidad Contratante determina falsedad ideológica en la declaración del valor agregado ecuatoriano en la oferta del proveedor adjudicado, se debe declarar desierto el proceso bajo una de las siguientes causales:
Si una vez adjudicado el contrato, se encontrare que existe inconsistencia, simulación o inexactitud en la información presentada por el adjudicatario, detectada por la Entidad Contratante
422
En vigencia tecnológica. El valor del anticipo debe calcularse sobre:
El valor del bien
423
¿Quién o quiénes pueden invocar las causas imprevistas o técnicas para celebrar contratos complementarios?
La Entidad Contratante o el contratista
424
¿Quién o quiénes pueden calificar las causas imprevistas o técnicas para celebrar contratos complementarios?
La entidad previo informe de la fiscalización de la obra
425
Los requisitos para la celebración de los contratos son: 1. La competencia del órgano de contratación; 2. Identificación del oferente 3. La existencia de disponibilidad presupuestaria y de los recursos financieros; 4. La capacidad del adjudicatario; 5. La formalización del contrato
1, 3, 4, 5
426
Un consorcio o asociación pueden constituirse para:
Cualquier proceso precontractual previsto en la LOSNCP
427
No podrán celebrar contratos quienes constan suspendidos en el RUP, esto se considera en la LOSNCP como:
Inhabilidad General
428
Con la finalidad de asegurar la efectiva aplicación e implementación de los resultados de los estudios de desagregación tecnológica, ¿Cuál de los siguientes enunciados constituye una obligación adicional del fiscalizador del contrato?
Verificar el cumplimiento del porcentaje de participación ecuatoriana ofertado y establecido en el Contrato
429
Para el cómputo del plazo de duración del contrato, prórrogas y multas, se toma en cuenta:
Días Calendario
430
¿Cómo se amortiza el anticipo otorgado al contratista para el caso de obras, bienes o servicios?
Se reducirá en la proporción que se vaya amortizando o se reciban provisionalmente las obras, bienes o servicios
431
¿En qué casos se extienden garantías de buen uso de anticipo entre instituciones públicas?
Ninguna de las anteriores
432 ¿El mantenimiento correctivo de los equipos adquiridos bajo vigencia tecnológica, debe cancelarse?
433
El procedimiento de contratación cuyo objetivo es conseguir mejores condiciones de contratación y aprovechar las economías de escala, para la adquisición de bienes, ejecución de obras de interés común o prestación de servicios incluidos los de consultoría, se denomina:
De acuerdo al programa de mantenimiento establecido por el fabricante, previa presentación de factura
Compras Corporativas
434
Para realizar la contratación de una fiscalización de obra se debe hacer a través de un proceso de:
Consultoría
435
¿Qué documento es necesario para iniciar un proceso de contratación pública cuando dos o más Entidades desean realizar compras corporativas?
Convenio interinstitucional
436
¿Qué parámetro(s) de calificación son de aplicación obligatoria en un procedimiento de Licitación de Obras?
Subcontratación con MYPES o EPS's
437
Cuando en la creación de un proceso de contratación se ha registrado la "Información Básica", y por alguna razón no se ha terminado su creación, ¿es posible continuar con la creación de este procedimiento y de ser el caso, cómo se lo localiza?
Si es posible continuar con la creación del procedimiento y puede locarlizarse en el estado "Borrador"
438
En el sistema, en la etapa "En Recepción" para finalizar un proceso la entidad debe ingresar con el usuario:
Creador del proceso
439
Un contrato complementario se deberá celebrar con:
El mismo contratista
440
¿Qué estado debe tener un proveedor al momento de participar en un proceso de contratación?
Habilitado en el RUP y registrado en el CPC que seleccionó la entidad
441
En cuáles de los siguientes procedimientos, la entidad puede subir el presupuesto de obra en la etapa “Adjudicado-Registro de Contrato”
Menor Cuantía, Cotización
442
En qué procedimientos de Régimen Especial con un monto igual o mayor a de licitación de obras, ¿se despliega el campo de Desagregación Tecnológica?
En los procesos realizados entre entidades públicas o sus subsidiarias, Entre empresas mercantiles del estado y subsidiarias (Giro específico del negocio) y con empresas públicas internacionales
443
¿Qué proveedores podrán enviar su manifestación de interés, para obtener un certificado de producción nacional?
Los proveedores de bienes de origen nacional invitados y los que no han sido invitados que están categorizados en el CPC que corresponde
444
En la convocatoria de un procedimiento de Ferias Inclusivas, ¿cuál de los siguientes enunciados no corresponde a un requisito mínimo?
Garantías exigibles de acuerdo a la normativa
445
¿Qué proveedores pueden realizar preguntas en un procedimiento de menor cuantía de bienes y servicios?
El proveedor seleccionado de la lista de manifestaciones de interés
446
En un procedimiento de menor cuantía bienes y servicios la lista de manifestación de interés tiene una duración de:
72 horas después de la fecha y hora de invitación
447
Si, porque ante la ausencia de micro y pequeñas empresas, ¿Una mediana empresa tiene márgenes de preferencia en un procedimiento de cotización de bienes se acreditará el puntaje a empresas medianas que cumplan y servicios? con el VAE
448
¿Los oferentes extranjeros considerados como micro o pequeñas empresas, domiciliados en un cantón podrán obtener los 5 puntos de localidad en los procedimientos de menor cuantia y cotización?
Si, cuando está registrado como micro o pequeña empresa, domiciliado en el cantón
449
Se requiere contratar a la Empresa Pública de Telecomunicaciones de Colombia para la adquisición de un software por el monto de $300.000. ¿Qué procedimiento debe realizar la entidad contratante?
Régimen Especial con Empresas Públicas Internacionales
450
¿En el procedimiento de menor cuantía obras los proveedores pueden autoinvitarse?
No, los proveedores de la localidad y MYPES son invitados automáticamente
451
¿En el procedimiento de menor cuantía obras el proveedor debe enviar la propuesta económica a través del Portal Institucional del SERCOP?
No, ya que los oferentes se adhieren al presupuesto referencial
452
¿Para qué procedimientos es obligatorio realizar el estudio de desagregación tecnológica?
Para licitación y régimen especial con monto de licitación obras
453
En un procedimiento de menor cuantia obras la habilitación de proveedores en el Portal Institucional del SERCOP para el sorteo, es realizada por:
El operador del portal dueño del proceso
454
¿Qué herramienta del Portal Institucional del SERCOP se debe utilizar para publicar las contrataciones de giro específico del negocio?
Régimen Especial - Empresas publicas, mercantiles o sus subsidiarias
455
¿Qué herramienta del Portal Institucional del SERCOP se debe utilizar para publicar las contrataciones de arrendamiento de bienes inmuebles?
456
Para la contratación del arrendamiento de un salón para recepciones por una semana, ¿qué procedimiento debe realizar si el presupuesto referencial es de USD 6.000?
Infima Cuantía
457
¿Hasta qué fecha pueden los proveedores autoinvitarse en los procedimientos de cotizacion y licitación?
Desde la publicación hasta la fecha límite de entrega de ofertas
Procedimientos Especiales
¿En base a la operatividad definida para los diferentes procedimientos del SNCP, señale la relación que corresponde a cada una de ellas entre procedimiento y relación operativa?
Procedimiento: 1.- Subasta Inversa Electrónica, 2.- Menor Cuantía de Obras, 3.- Cotización, 4.- Infima Cuantía de B y S, 5.- Feria Inclusiva, 6.- Deagregación Tecnológica, 7.- Contratación DIrecta, 8.- Consultoría, 9.- Catálogo Electrónico, 10.- Menor Cunatía B y S; 458 Relación Operativa: a.-Cuando el monto del contrato sea inferior a $ 68.601,27, b.- Evento al que acuden las Entidades contratantes a presentar sus demandas de bienes y servicios, c.-Estudio pormenorizado que se realiza sobre las características técnicas del proyecto y de cada uno de sus componentes objeto de la contratación, d.-Son servicios profesionales especializados no normalizados., e.- El sistema determina al ganador una vez terminada la puja, f.- Se realiza la adquisición cuando el monto sea inferior a $ 6.860,13, g.La contratación para la adquisición de bienes y servicios no normalizados, exceptuando los de consultoría, cuyo presupuesto referencial oscile entre $68.601,27 y $514.509,56 h.- El sistema determina al ganador mediante sorteo, i.- El sistema selecciona a un solo proveedor para presentar oferta, j.- Permite adquirir productos sin limite de monto y cantidad
1e, 2h, 3g, 4f, 5b, 6c, 7a, 8d, 9j,10i
459 En un procedimiento de menor cuantía de obras, la oferta económica enviada por el proveedor:
Siempre tiene que ser igual al presupuesto referencial
460 ¿Una vez registrada en el sistema una ínfima cuantía, que campo es el que no se puede editar?
El número de la factura
461 La máxima autoridad de una entidad contratante o su delegado podrá declarar desierto un proceso:
Por no celebrarse el contrato por causas imputables al adjudicatario
462
Cuál es el mecanismo que debe realizar la entidad contratante para recibir la convalidación de errores en un procedimiento de Subasta Inversa Electrónica?
Se debe recibir la convalidación de errores de los proveedores en una misma fecha pero a diferente hora
463
¿En qué procedimientos de contratación pública, la oferta económica no puede ser evaluada con más del 20%?
Consultoría Lista Corta y Concurso Público
464
¿En qué procedimientos los proveedores no requieren ofertar todas las especificaciones descritas en el pliego?
En ningún proceso de contratación pública
465 En un procedimiento de cotización la adjudicación podrá ser:
Total o Parcial
Indique según el objeto de contratación a que procedimiento corresponde.
Objeto de Contratación:
1.-Adquisición de alimentos para unidades civiles o militares ubicadas en la frontera., 2.-Contratación de mantenimiento de vehículos por $30.000 dólares., 3.-Adquisición de suministros de oficina que se encuentran en el catálogo electrónico por $7.500 dólares, 4.-Contratación de seguros, en el caso de que se contrate con una empresa privada., 5.-Contratación de servicios de guardias de seguridad por $70.000 dólares, tomando en cuenta que ya se realizó una Subasta Inversa Electrónica y que la Entidad procederá a reaperturarlo bajo otro procedimiento., 6.-Adquisición de uniformes de oficina por un monto de $150.000 dólares, 7.-Contratación del diseño de la página web de la institución por $40.000 dólares, 8.466 Arrendamiento de bienes inmuebles, 9.-Contratación de servicios de transporte de correos con la Empresa Correos del Ecuador., 10.-Contratación de servicios de asesoría jurídica; Procedimiento: a.- Subasta Inversa Electrónica, b.- Compra por Catálogo, c.- Licitación, d.- Cotización, e.Procedimiento Especial, f.- Menor Cuantía, g.- Contratación directa, h.- Régimen Especial entre Entidades Contratantes, i.- Ínfima Cuantía, j.- Régimen Especial - Asesoría y Patrocinio Jurídico
467 ¿Cómo se denomina al proveedor que siendo adjudicado no suscribe el contrato?
468 ¿Cuál es el formato sugerido para codificar un proceso?
469
¿En cuál de los siguientes casos puede acogerse la Entidad para la cancelación de un procedimiento?
470 ¿En qué procesos es obligatoria la Comisión Técnica?
1i,2f,3b,4c,5d,6a,7g,8e,9h,10j
Adjudicatario fallido
Siglas del tipo de procedimiento – siglas de la Entidad – número del proceso – año de publicación
Por violación sustancial de un procedimiento precontractual
Subasta Inversa Electrónica por montos superiores al 0,000002 del PIE, Cotización, Licitación, Lista Corta y Concurso Público
471
¿Cuáles son los procesos de contratación pública que no se requiere necesariamente de Comisión Técnica?
Ínfima Cuantía, Menor Cuantía,Procesos de Emergencia, SIE < $64.160,73
472
En una subasta inversa electrónica en donde existió negociación, el sistema validará que la oferta económica inicial deberá ser:
Mayor a la oferta de Negociación.
473 En una puja con Márgenes de Preferencia, la oferta ganadora será
La oferta de mejor costo según los Márgenes de Preferencia
474
¿Cuál es la información que debe enviar el proveedor a través del sistema para que pueda ser evaluado por la Entidad Contratante en un procedimiento de Menor Cuantía de Obras?
Adherirse al presupuesto referencial a través de la carta de aceptación o manifestación de interés, posterior a eso enviar la oferta del plazo de entrega por el sistema.
475
¿Cuál es la fecha máxima de publicación del Plan Anual de Contratación (PAC) en el portal institucional del SERCOP?
El PAC debe ser publicado dentro de los 15 días del mes de enero de cada año.
Cuando en la creación de un procedimiento ha pasado el primer paso de información básica, y por 476 alguna razón no termina su creación, ¿Es factible continuar con este procedimiento, y como se lo localiza?
477 ¿Cuál de los siguientes elementos no es parte del valor agregado ecuatoriano?
Sí es posible continuar con el procedimiento, localizándolo en estado "Borrador"
Transporte
478
¿Cuál de las siguientes actores no puede hacer el estudio de la desagregación tecnológica para los pliegos?
Proveedor
479
¿Cuál de las siguientes etapas o pasos es el que no se requiere al momento de crear un proceso de consultoría en Lista Corta?
Ingresar el valor de la oferta
480
¿Cuál de los siguientes actores tendrá la responsabilidad de la contratación en un procedimiento por situación de emergencia?
Máxima Autoridad
481
¿En un procedimiento de menor cuantía de obras, el sistema a quién me permite invitar como proveedor?
482 ¿En cuál de los siguientes casos es posible contar con los servicios de un fiscalizador?
A los proveedores categorizados en el código CPC del objeto de contratación
En la contratación de obras
En un procedimiento de contratación pública, no se especificó en los pliegos desde cuándo corría el 483 plazo de ejecución de la obligación contractual, de acuerdo a la normativa vigente ¿Desde cuando correría el plazo de ejecución de la obligación?
484 El proveedor que haya sido adjudicado y no quiera suscribir el contrato, se le conocerá como:
485
Los oferentes que se encuentren afectados en sus intereses por actos de procedimiento realizados por la entidad contratante, se lo denomina como reclamo:
486
En caso de que un proveedor no haya sido invitado a un proceso de contratación por cotización, ¿Qué podrá hacer para participar dentro del proceso?
487
¿En cuál fase o etapa del proceso será obligatoria la presentación de las garantías correspondientes?
488
De las siguientes opciones, ¿En cuál procedimiento no es necesario rendir garantías de fiel cumplimiento?
489 ¿En qué caso se puede ejecutar la garantía de fiel cumplimiento?
490
Sin perjuicio de que se puedan elaborar documentos que contengan las obligaciones particulares que asuman las partes. ¿Con qué documento se instrumentarán las contrataciones de menor cuantía?
491 ¿Bajo quién recae la responsabilidad de subcontratar total o parcialmente un contrato?
492
¿En que caso las normas contenidas en la LOSNCP y RGLOSNCP no regirán para procesos de adquisición?
493 Un contrato complementario se deberá celebrar con:
De las siguientes opciones y de acuerdo a la LOSNCP, en las contrataciones que se financien, previo 494 convenio con fondos provenientes de organismos multilaterales. ¿A qué marco legal se regirán principalmente?
495
¿Qué documento se debe tener para iniciar un proceso de contratación pública cuando dos o más Entidades deseen realizar compras corporativas?
496 ¿Cuál de las siguientes opciones no es válida para la presentación de ofertas?
Desde la suscripción del contrato
Adjudicatario Fallido
Administrativo
Autoinvitarse con los requerimientos para operar el portal
En la suscripción del contrato
Infima Cuantía
Para efectivizar las multas impuestas
Factura emitida por el proveedor
Contratista
Bienes adquiridos en el extranjero
El mismo proveedor
A lo acordado en los respectivos convenios
Firmar convenio interinstitucional
Presentar sin formularios la oferta
¿La entidad contratante tiene 5 ofertas técnicas en un proceso que se publicó para adquirir muebles de oficina, las dos primeras ofertas cumplen especificaciones técnicas y su agregado nacional ha 497 sido inferior al 40%, la tercera oferta no cumple las especificaciones técnicas y tiene un agregado nacional de 70%, las dos restantes tienen un agregado mayor al 40% y cumplen especificaciones técnicas. ¿cuantas ofertas quedarán habilitadas para realizar la puja o una negociación?
2 ofertas
Una Entidad Contratante tiene previsto adquirir un bien normalizado que no se encuentra en catálogo electrónico, por un monto de $ 17.700, para lo cual en la Contratación se establece la forma de pago 498 de la siguiente manera: en el primer cuatrimestre: $ 5.000, en el segundo cuatrimestre: $ 8.000 y en el tercer cuatrimestre: $ 4.700. Indicar cuál es el proceso de contratación que debe aplicar para la ejecución de esta adquisición.
Subasta Inversa Electrónica con entregas parciales
En un proceso de menor cuantía de obras, se suscribió un contrato por el monto de $ 65.000, por lo que no se requirió la garantía de fiel cumplimiento, sin embargo en el transcurso de la ejecución de 499 la obra se suscribe un contrato complementario por el 30 % del monto del contrato inicial. ¿Es pertinente requerir ahora la Garantía de fiel cumplimiento, y si fuese necesario, cuál es el monto de la garantía que debe presentar?
Es necesario por el total del inicial más el complementario
500
Un proveedor X, que está en la categoría del los MYPES, tiene suscritos 7 contratos de obras con el municipio de Quito, cuyos montos ascienden a $ 240.104,46; y ha ganado en un procedimiento de cotización por un monto de $ 250.000 por el Consejo Provincial de Manabí. ¿Cuál es el procedimiento correcto a seguir?
Adjudicar el contrato
501 Escoga una opción de las siguientes que no sea parte del Valor Agregado Ecuatoriano VAE:
Garantía de bienes
502 ¿En cuál de los siguientes procedimientos será necesario el estudio de desagregación tecnológica?
Licitación de obras
En un procedimiento de consultoría Lista Corta, solo un proveedor ha participado y ha cumplido con 503 la oferta técnica de acuerdo a lo señalado en la normativa ¿Cuál de las siguientes opciones es la correcta a fin de continuar el proceso?
Negociación con el proveedor
504
La manifestación de interés en un procedimiento de menor cuantía de bienes y servicios, se realiza mediante:
El portal institucional del SERCOP
505
¿Cuál de las siguientes opciones es la correcta para escoger al proveedor en un proceso de menor cuantía de servicios?
Directamente al proveedor que el sistema selecciona de la lista de proveedores que manifestaron interés
506 ¿Cuál de las siguientes actividades no es una función del administrador?
507 ¿Cuál será el porcentaje máximo para los contratos complementarios de servicios?
508
En procedimientos de obras, ¿Cuál de los siguientes casos no se puede tomar en cuenta para un contrato complementario?
509
En el procedimiento de cotización, ¿Cuál es el proveedor o proveedores que tendrán preferencia de contratación de acuerdo al domicilio?
Terminar unilateralmente el contrato por incumplimientos
0,15
Ordenes de cobro
Domicilio en el cantón del objeto de contratación
510 En un procedimiento de menor cuantía de bienes y servicios, la oferta económica será:
Puede ser igual o inferior al presupuesto referencial
511 ¿En qué procedimiento de contratación pública, el sistema codifica a los proveedores?
Subasta inversa electrónica
512 En el procedimiento de ferias inclusivas, las adjudicaciones se realizan:
513
En un procedimiento de subasta inversa electrónica de contratación de servicios, requieren necesariamente de la creación de:
514 La resolución de adjudicación en menor cuantía de obras la debe suscribir:
A todos los participantes en el proceso, de acuerdo con su capacidad operativa
Un solo lote
La máxima autoridad de la entidad
En una contratación en situación de emergencia por caso fortuito o fuerza mayor, ¿Cuál es el 515 cuerpo legal a tomarse en cuenta para la relación entre el motivo y la definición del caso fortuito o
Código Civil
fuerza mayor?
516 ¿Cuál de los siguientes grupos de proveedores no se relacionan con la contratación preferente?
Grande empresa
517
¿Cuál de las siguientes opciones no es un sustento válido para la declaratoria de inconveniencia de una oferta u ofertas presentadas por los proveedores?
Razones ideológicas
518
Si una Entidad contratante obtuviese una oferta de bienes y servicios de mejor costo, que los que consten publicados en el catálogo electrónico, la entidad contratante deberá:
Informar al SERCOP
519
El precio que se convenga para la adquisición de un determinado bien inmueble, no podrá excederse por ningún concepto en el valor de:
520
Deacuerdo a la Ley Orgánica de Contratación Pública Vigente y Reformada, ¿Cuál es el nuevo nombre que da al organismo rector del sistema nacional de contratación pública en el Ecuador?
521
¿En qué momento la máxima autoridad de la Entidad, podrá declarar cancelado un procedimiento de En cualquier momento entre la convocatoria y veinticuatro contratación, sin que de lugar a ningún tipo de reparación o indemnización? horas antes de la entrega de las ofertas.
522 ¿El procedimeinto de subasta inversa, para que tipo de adquisición se utiliza?
523
¿En la selección de productos en un procedimiento de licitación por adjudicación total de bienes o servicios, cuántos ítems puede escoger?
524
¿Los contratos de adquisición de bienes contra entrega y pagos inmediatos, se sujetarán a reajuste de precios?
El 10% sobre el avalúo realizado por la Dirección de Avalúos y Catastros del Municipio
Servicio Nacional de Contratación Pública
Para la adquisición de bienes y servicios normalizados que no se encuentren en el catálogo electrónico
Cualquier cantidad de ítems
No, ya que en adquisición de bienes contra entrega no se prevé el reajuste de precios
Cuando las adquisiciones que se realizan atentan a la planificación institucional
525 ¿Cuándo se dice que hay subdivisión de contratos?
526
¿Cuál de los siguientes rubros no deberá ser aprobado por el fiscalizador en la modalidad costo más porcentaje?
527
Si un proveedor quiere calificarse como una mediana empresa, para participar en los diferentes procesos de contratación pública, qué parámetros debe tomar en cuenta para su calificación
528
¿Cuántos oferentes o particpantes es el mínimo es recomendable para el proceso de contratación en situaciones de emergencia?
Cantidad de dinero a gastar
Tener entre cincuenta y ciento cincuenta y nueve trabajadores.
1
Correlacione el Objeto de Contratación con el procedimiento que corresponde.
Objeto de Contratación:
529
1.-Contratación de un fiscalizador, 2.-Contratación integral por precio fijo, 3.-Adquisición de bienes normalizados, de una adecuación de la sala comunal por $3500, 5.-Adquisición de alimentos para unidades civiles ubicadas en la frontera, un proceso para la adquisición de varios servicios inferiores a $75000 7.-Contratación de la construcción de la caseta de guardianía básica y pequeña, 8.-Adquisición de vehículos ;
4.-Contratación 6.-Realización de
1G, 2F, 3D, 4B, 5B, 6E, 7A, 8C
Procedimiento: a.- Menor cuantía de obras, b.-Ínfima Cuantía, c.- Compra por Catálogo, d.-Subasta inversa, e.-Cotización, f.- Licitación, g.-Consultoría
En un procedimiento de Menor Cuantía para bienes y servicios, el proveedor presenta su 530 manifestación de interés, y la oferta física la entrega antes de la fecha y hora fijada en la programación, pero no confirma la oferta a través del sistema, ¿cuál es la situación de este proceso?
531
Se debe convocar a otro proveedor de la lista de proveedores que manifestaron interés
En una subasta inversa, se presentan cinco ofertas económicas iniciales, de las cuales cuatro participan en el acto de la puja, sin embargo ninguna de ellas fue inferior a la oferta económica inicial Adjudicar a la menor oferta y que no participó en el acto de del proveedor que no participó en la puja, ¿qué decisión debe adoptar la máxima autoridad ante esta puja situación?
En un proceso de menor cuantía de obras, se suscribió un contrato por el monto de $ 65.000, por lo que no se requirió la garantía de fiel cumplimiento, sin embargo en el transcurso de la ejecución de 532 la obra se suscribe un contrato complementario por el 11 % del monto del contrato inicial. ¿Es pertinente requerir ahora la Garantía de fiel cumplimiento, y si fuese necesario, cuál es el monto de la garantía que debe presentar?
Ninguna de las anteriores
533
Si una Entidad Contratante suscribe dos contratos con artesanos por un monto de $ 37.800 y de $ 41,600, como resultado de un proceso de feria inclusiva, y los proveedores no entregan la garantía del anticipo para darles el 70% acordado en el contrato, ¿esto sería una razón para declarar terminado el contrato?
534
¿Cuál es el objeto de una sesión de negociación mediante el procedimiento de subasta inversa electrónica?
Mejorar la oferta económica
535
¿Las personas jurídicas extranjeras que deseen ejercer actividades de consultoría, deben estar registradas en el RUP y por consecuencia estar domiciliadas en el Ecuador?
Si, lo ordena la Ley de Compañías y la LOSNCP
536
¿En caso de consorcio en proceso de cotización, cuál de las siguientes opciones será la adecuada para calificar el parámetro "participación local" de los proveedores?
En los procedimientos de consultoría a través de lista corta, donde se invita a seis consultores, 537 suponiendo que de ellos califican cuatro, y en el caso de que no se llegue a un acuerdo con el primero, ni tampoco con el segundo,¿ cuál es el siguiente paso a realizar?
No, porque no se llego a firmar el contrato por falta de garantías
Todos domiciliados en el mismo cantón del objeto del contrato
La negociación prosigue de acuerdo con el orden de prelación
En un procedimiento de licitación de obras se presentan tres oferentes, el uno es una persona natural, el segundo es una persona jurídica y el tercero es un consorcio integrado por tres proveedores, siendo los tres personas naturales. El primer oferente presenta una oferta con un valor del 9 % superior al presupuesto referencial, el segundo oferente presenta una oferta sin adjuntar los documentos relacionados con la experiencia del ingeniero residente, y el tercer oferente presenta su 538 oferta donde se puede detectar que según el registro del SERCOP, uno de los que integran el consorcio está registrado en el RUP, pero al momento no se encuentra habilitado. Según el analista de compras públicas de la Entidad, en razón de que los tres tienen problemas con la presentación de sus ofertas, sugiere declarar desierto el proceso. Analice el caso y conteste las siguientes preguntas, razonando sus respuestas: a. ¿El analista de compras públicas tiene argumentos para sugerir la declaratoria de desierto del proceso?
No, porque la primera oferta cumple los requisitos establecidos en los pliegos
En un procedimiento de licitación de obras se presentan tres oferentes, el uno es una persona natural, el segundo es una persona jurídica y el tercero es un consorcio integrado por tres proveedores, siendo los tres personas naturales. El primer oferente presenta una oferta con un valor del 9 % superior al presupuesto referencial, el segundo oferente presenta una oferta sin adjuntar los documentos relacionados con la experiencia del ingeniero residente, y el tercer 539 oferente presenta su oferta donde se puede detectar que según el registro del SERCOP, uno de los que integran el consorcio está registrado en el RUP, pero al momento no se encuentra habilitado. Según el analista de compras públicas de la Entidad, en razón de que los tres oferentes tienen problemas con la presentación de sus ofertas, sugiere declarar desierto el proceso. Analice el caso y conteste la siguiente pregunta, razonando sus respuestas ¿El procedimiento de licitación, permite que el proveedor ingrese su oferta económica con valores superiores al valor referencial?
No porque existe ya un presupuesto referencial
En un proceso de licitación de obra se presentan tres oferentes, el uno es una persona natural, el segundo es una persona jurídica y el tercero es un consorcio integrado por tres proveedores, siendo los tres personas naturales. El primer oferente presenta una oferta con un valor del 9 % superior al presupuesto referencial, el segundo oferente presenta una oferta sin adjuntar los documentos relacionados con la experiencia del ingeniero residente, y el tercer oferente presenta 540 su oferta donde se puede detectar que según registro del INCOP, uno de los que integran el consorcio está registrado en el RUP, pero al momento no se encuentra habilitado. Según el analista de compras públicas de la Entidad, en razón de que los tres tienen problemas con la presentación de sus ofertas, sugiere declarar desierto el proceso. Analice el caso y conteste las siguientes preguntas, razonando sus respuestas: Con respecto al segundo proveedor, cuál debería ser la acción que le corresponde seguir a la Entidad
Solictar convalidar error
En un proceso de licitación de obra se presentan tres oferentes, el uno es una persona natural, el segundo es una persona jurídica y el tercero es un consorcio integrado por tres proveedores, siendo los tres personas naturales. El primer oferente presenta una oferta con un valor del 9 % superior al presupuesto referencial, el segundo oferente presenta una oferta sin adjuntar los documentos relacionados con la experiencia del ingeniero residente, y el tercer oferente presenta su oferta donde se puede detectar que según registro del INCOP, uno de los que integran el 541 consorcio está registrado en el RUP, pero al momento no se encuentra habilitado. Según el analista de compras públicas de la Entidad, en razón de que los tres tienen problemas con la presentación de sus ofertas, sugiere declarar desierto el proceso. Analice el caso y conteste las siguientes preguntas, razonando sus respuestas: d. ¿En el caso del consorcio, si los dos miembros de este se encuentran debidamente habilitados y el tercero, por alguna razón se encuentra deshabilitado, sería argumento para no calificar su oferta?
Si porque está inhabilitado para firmar el contrato
542
Para un proceso de contratación pública con un monto de USD. 75.000,00, realizado por el procedimiento de Subasta Inversa Electrónica, ¿quién debe calificar las ofertas técnicas?
La comisión técnica
¿En un proceso de contratación pública realizado mediante el procedimiento de Subasta Inversa 543 Electrónica, cuál es el tiempo mínimo entre la publicación de inicio de proceso y la presentación de
7 días término
la oferta económica inicial?
544
Se tiene que refaccionar el edificio de la institución donde usted trabaja, por un valor de $20.000, el edificio tiene 5 pisos. ¿Cuál es el procedimiento más idóneo para llevar a cabo la contratación?
Menor Cuantía Obras
Si el SERCOP ha requerido la entrega de información sobre adquisiciones realizadas a través del 545 procedimiento de Ínfima Cuantía, ¿cuál es el tiempo máximo que tienen las entidades contratantes
10 días
para remitir dicho informe?
546
En una Entidad Contratante se ha presentado un daño en la red eléctrica, la unidad requirente solicita que se inicie un proceso de contratación para reparar la red eléctrica dañada, el monto de contratación es de $6.500 más IVA. ¿Cuál es el procedimiento más idóneo para llevar a cabo la contratación?
Ínfima Cuantía
547
De los enunciados que se describen a continuación, ¿Cuál no corresponde a los principios para la aplicación de la LOSNCP?
Privacidad
548 La consultoría se refiere a la prestación de servicios profesionales especializados:
549
En una entidad del sector público ¿quién es la persona que puede delegar todas las facultades y atribuciones en materia de contratación pública de acuerdo a la LOSNCP?
550 De los siguientes enunciados, ¿cuál no corresponde a una Situación de Emergencia?
551
La unidad requirente de una Entidad Contratante ha realizado un pedido de 30 computadoras, argumentando que es importante para el funcionamiento de la entidad, sin embargo dicho requerimiento no se contempla en el PAC, ¿Cuál es la acción que debe realizar la entidad, para efectuar el proceso de contratación?
De conformidad con la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública, para la 552 celebración de los contratos, ¿Cuál es el requisito previo que deben presentar los consorcios o
asociaciones?
Si por causas de fuerza mayor o caso fortuito se produjera una caída del sistema o suspensión del 553 servicio que impida o limite la accesibilidad al Portal Institucional del SERCOP, ¿qué debería hacer
la entidad contratate?
No normalizado
Máxima Autoridad de la entidad contratante
Urgente
Reformar el PAC vigente
Escritura pública mediante la cual se haya celebrado el contrato de asociación o consorcio
Notificar al SERCOP para proceder a la reprogramación correspondiente
554
¿En cuál de los siguientes procedimientos de contratación pública no es necesario aplicar las Reglas de Participación?
Contratación entre Entidades del sector público
555
¿Cuál de los siguientes enunciados, no corresponde a documentación considerada como relevante en la fase precontractual de los procesos de contratación pública?
Contrato suscrito entre la entidad contratante y el contratista
556
¿Cuál de las siguientes opciones no corresponde a uno de los caso para declarar desierto un proceso de contratación pública?
557 ¿Cuántos años de sanción prevé la normativa vigente para los adjudicatarios fallidos?
558
Seleccione el número de días término mínimo y máximo que se puede fijar para que un oferente pueda presentar una convalidación de errores de forma:
De no persistir la necesidad, en cuyo caso se archivará el expediente
3 años
2 días mínimo, 5 días máximo
En un proceso de contratación pública, el oferente que va a ser adjudicado, tiene un familiar 559 trabajando de conserje en su entidad pública. De las siguientes opciones ¿Cuál es la más idónea
Adjudicar y celebrar el contrato pertinente
para aplicar? En un proceso de contratación pública, el oferente que va ser adjudicado, es familiar en segundo 560 grado de afinidad del Presidente de la República. De las siguientes opciones ¿Cuál es la más idónea
No adjudicar y no celebrar el contrato pertinente
para aplicar? En un proceso de contratación pública, el oferente ganador es hermano del alcalde de un cantón 561 diferente en donde se está realizando el proceso de contratación pública. ¿Cuál es la opción más
Adjudicar y celebrar el contrato pertinente
idónea para aplicar?
En un proceso de contratación pública, el oferente que va ser adjudicado estuvo con su RUP 562 habilitado hasta el día anterior a la firma del contrato, y el día del contrato fue deshabilitado. ¿Cuál
No adjudicar y no celebrar el contrato pertinente
es la opción más idónea para aplicar?
563
En un proceso de contratación pública de obras, el oferente que va ser adjudicado, es el mismo que realizó previamente los estudios y diseños. ¿Cuál es la opción más idónea para aplicar?
No adjudicar y no celebrar el contrato pertinente
En un proceso de contratación pública, el oferente que va ser adjudicado en un proceso de 564 actualización de diseños, fue el mismo que hace un año realizó los estudios de diseño iniciales. De
Adjudicar y celebrar el contrato pertinente
las siguientes opciones ¿Cuál es la más idónea para aplicar?
565
En un proceso de adquisición de bienes, el oferente que va ser adjudicado es primo de uno de los miembros del área requirente. ¿Cuál es la más idónea para aplicar?
566 ¿Cuál de las siguientes opciones no es un requisito para la celebración de contratos?
567
Para el año 2021, ¿cuál es la cuantía vigente para la protocolización de un contrato ante notario público?
No adjudicar y no celebrar el contrato pertinente
El informe técnico legal para celebrar el contrato
962410,9
En un proceso de contratación pública, luego de haber celebrado el contrato, se verifica que se fijó 568 la entrega de un anticipo, sin embargo, no se precisó la fecha de entrega del mismo. ¿Cuál de las
Entregar el anticipo en máximo 30 días
siguientes opciones es la correcta?
569
Si un contratista de manera injustificada demora la entrega de los bienes. ¿Cuál de las siguientes opciones es la correcta?
Ejecutar la multa, según el contrato
En un proceso de contratación pública, se ha celebrado un contrato y se ha entregado el anticipo; 570 sin embargo, se detecta que no se ha publicado el proceso en el Portal Institucional del SERCOP. De
Solicitar la nulidad del contrato
las siguientes opciones ¿Cuál es la más idónea para aplicar?
571 ¿Qué persona es la encargada de imponer multas a un contratista?
El administrador del contrato
En un proceso de contratación pública, celebrado con anterioridad en su entidad, usted llega a 572 conocer que el contratista con el que se está ejecutando el contrato ha quebrado y ha sido
Solicitar la terminación unilateral del contrato
sentenciado judicialmente. De las siguientes opciones ¿Cuál es la más idónea para aplicar?
Luego de celebrado y ejecutado un proceso de contratación pública en su entidad contratante, uno 573 de los administradores del contrato acepta una invitación a un almuerzo para él y su familia. ¿Cuál
Destitución o desvinculación sin derecho a indemnización
de las siguientes opciones prevé la LOSNCP como sanción a este tipo de conductas?
574
De acuerdo a la normativa vigente del SERCOP, ¿quién es la persona que puede firmar oficios dirigidos a este organismo para realizar consultas?
Máxima Autoridad
En caso de que un contrato celebrado en su entidad contratante tenga errores manifiestos de 575 hecho, de transcripción o de cálculo, que se hubieren producido de buena fe. ¿Cuál es el
Firmar un contrato modificatorio
procedimiento idóneo para subsanarlos?
576
¿Cuál de las siguientes opciones es el parámetro a ser tomado en cuenta al momento de computar o sumar los plazos de vigencia, contrato y multas?
En un proceso de contratación pública, se ha celebrado un contrato complementario por la 577 prestación de un servicio. Del contrato principal no se requirió garantía de fiel cumplimiento.
Señale en que caso se debe presentar esta garantía.
578
En un contrato celebrado con anterioridad en su entidad contratante, no se ha pactado cláusula compromisoria o cláusula arbitral y actualmente existe controversia con el proveedor. ¿Cuál de las siguientes opciones sería la adecuada para sustanciar controversias en materia de contratación pública?
Todos los días calendario
Cuando la sumatoria del monto de los contratos principal y complementario superen $64,160.73
A través de los Tribunales Distritales de lo Contencioso Administrativo
En una obra contratada por su entidad, el contratista ha finalizado la obra y desea realizar la 579 entrega. De las siguientes opciones, ¿cuál es la que la entidad contratante debería aplicar para la
Una recepción provisional y una definitiva
recepción de la obra?
580
En un proceso de contratación pública, el proveedor ha entregado todos los bienes o servicios ofertados a satisfacción de la entidad, sin embargo, el funcionario de tesorería o pagaduría ha olvidado cancelar al proveedor sus haberes correspondientes sin motivo alguno ¿Qué sanción tendría que afrontar de acuerdo a la LOSNCP?
Destitución del cargo y multa de 10 SBU mínimo
581
Escoja la opción correcta: ¿Cuál es la entidad u organismo que emitirá las fórmulas, precios e índices de precios para los contratos celebrados que tengan variación de precios?
INEC
En un contrato de obra, por concepto de rubros nuevos se han emitido 10 órdenes de trabajo, cada 582 una corresponde al 1% del valor del contrato principal, ¿cuál de las siguientes opciones es el
Crear un contrato complementario
procedimiento idóneo para seguir contratando otros rubros?
En un contrato de obra vigente, a lo largo de la ejecución del mismo han existido diferencias de 583 cantidades entre lo presupuestado y lo ejecutado, ascendiendo en total al 20% del valor del
contrato original. ¿Cuál opción es la correcta para cancelar esos valor nuevos al contratista?
Pagar directamente dejando constancia en un documento suscrito por las partes
584
Si un proveedor desea entregar como garantía una letra de cambio firmada por él. ¿Cuál de las siguientes opciones debe seguir la Entidad Contratante?
585
En los procesos de adquisición de uniformes institucionales, para verificar el origen nacional de los textiles. ¿Qué documento se le deberá solicitar al contratista?
586
De acuerdo a la resolución sobre la adquisición de uniformes para los servidores administrativos del sector público ¿Qué prendas constituyen el uniforme institucional para el caso de hombres?
4 camisas y 2 ternos
587
En un proceso de adquisición de uniformes, el contratista entrega los uniformes a entera satisfacción de la entidad contratante, pero tiempo después de esta entrega se demuestra que el proveedor ocupó telas extranjeras en vez de nacionales. ¿Cuál de las siguientes opciones es la adecuada a seguir?
Declarar contratista incumplido al proveedor
588
¿Cuál de las siguientes opciones no es un elemento del cálculo de porcentaje del valor agregado ecuatoriano?
Valor de impuestos pagados al Estado
589 ¿Cuáles son los elementos que integran el presupuesto referencial para la adquisición de vehículos?
Costo del bien, más costo del servicio de mantenimiento preventivo
590
Se han adquirido 100 computadores por un valor de $100.000, el valor contempla costo de bienes más costo de servicio de mantenimiento preventivo. Dentro de los pliegos se contempló la entrega de un anticipo al proveedor del 50%. ¿Cuál de las siguientes opciones es la adecuada para calcular el anticipo?
Rechazar la garantía de letra de cambio y solicitar una diferente
Facturas de adquisición de los textiles
Entregar el anticipo solo por el valor de los bienes
Al menos con 72 horas de anticipación
591
En bienes para los cuales se aplica vigencia tecnológica, ¿cuál es el tiempo mínimo para comunicar la ejecución del mantenimiento preventivo al proveedor?
592
La entidad contratante tiene contratada una agencia de viajes, pero en el último mes todos los tickets o boletos aéreos entregados a los funcionarios de la entidad han sido rechazados en el registro (chequeo) de los aeropuertos sin justificación alguna. ¿Cuál de las siguientes opciones es la adecuada a seguir?
Terminar el contrato y solicitar que se declare como contratista incumplido
593
En el caso de adquisición de bienes, para los cuales aplica el principio de vigencia tecnológica, ¿qué manuales debe entregar el proveedor a la entidad contratante?
Manual de uso y operación, y el manual de servicio técnico
Ordenar los criterios de adquisición de vehículos de aplicación especial, basado en el lugar de fabricación, del criterio más preferente al menos preferente siendo estos los criterios: 1) Producción Subregional Andina, 594 2) Producción Nacional, 3) Terceros países 4) Países con los que se tenga convenios comerciales en materia de vehículos.
595
Cuál de las siguientes opciones no es una condición válida para ser proveedor participante en las Ferias Inclusivas?
2, 1, 4, 3
Ser una mediana o grande organización de producción o de prestación de servicios
Le solicitan iniciar el proceso de contratación de actualización de un software, creado por una 596 empresa ecuatoriana exclusivamente para la entidad contratante donde usted labora. ¿Cuál es el
Régimen Especial
proceso de contratación más adecuado a seguir?
597 ¿Cuál es el monto máximo vigente al 2021 para la ínfima cuantía?
6416,07
598
Se desea contratar una consultoría por un valor de $800,00 ¿Cuál es el procedimiento de contratación más adecuado a seguir?
599
Se desea adquirir una impresora normalizada por un valor de $3.600,00, que no consta en catálogo electrónico. ¿Cuál es el procedimiento de contratación más adecuado a seguir?
Ínfima Cuantía
600
Se desea contratar la construcción de una bodega nueva para su entidad contratante por un valor de $5.000,00. ¿Cuál es el procedimiento de contratación más adecuado a seguir?
Menor Cuantía Obras
Contratación Directa
Se desea contratar la refacción y reparación única de una bodega existente de su entidad 601 contratante por un valor de $5,000.00. ¿Cuál es el procedimiento de contratación más adecuado a
Ínfima Cuantía
seguir?
602
En caso de declararse desierto un proceso realizado con procedimiento dinámico con un monto inferior al 0,000002 del PIE ($68.601,27). ¿Cuál es el procedimiento de contratación a seguir?
Menor Cuantía
Si en un procedimiento de menor cuantía bienes y servicios, al momento de invitar a un proveedor 603 seleccionado, éste se encuentra deshabilitado en el portal institucional del SERCOP, ¿Cuál es el
Invitar a otro proveedor de la lista de interés
paso más adecuado a seguir a fin de que continúe el proceso de contratación?
604
En un procedimiento de cotización usted ha seleccionado incorrectamente el cantón de destino al momento de publicar el proceso. ¿Qué acción será la correcta a fin de corregir el error?
605
¿Cuál es el tiempo mínimo y máximo que tiene la comisión técnica para realizar la etapa de preguntas y aclaraciones en un procedimiento de cotización?
606
En un procedimiento de cotización ¿Cuál es el número de días mínimo entre la convocatoria y la apertura de ofertas?
607
De acuerdo al reglamento a la LOSNCP, en un proceso de licitación que presente un nivel alto de complejidad y magnitud de la información a presentarse, ¿de quién se deberá obtener autorización, para que la entidad contratante permita a los oferentes entregar sus ofertas técnicas en físico?
608
En un procedimiento de licitación, ¿Cuál es el término de días mínimo a fijarse entre la convocatoria y la apertura de ofertas?
Cancelar o declara desierto el proceso
mínimo 2 días, máximo 5 días
7 días
SERCOP
10 días
609
En un procedimiento de licitación, si la complejidad de la contratación lo exige, ¿cuántos días adicionales podrán fijarse para la evaluación de las ofertas?
5 días
610
En un procedimiento de licitación de bienes y servicios, ¿Cuál es el término de días máximo a fijarse entre la convocatoria y la apertura de ofertas?
30 días
611
En un procedimiento de licitación de obras, ¿Cuál es el término de días máximo a fijarse entre la convocatoria y la apertura de ofertas?
45 días
612
¿Cuál es el porcentaje máximo de incidencia de calificación económica del total de calificación de la oferta en un procedimiento de lista corta de consultoría?
613 ¿Cuál es el requerimiento académico mínimo para que una persona natural pueda ser consultor?
0,2
Título de Tercer Nivel
En un procedimiento de consultoría mediante la modalidad concurso público, sólo existe una oferta 614 presentada y, esta cumple con lo requerido en el pliego. Para poder llegar a adjudicar el proceso.
Llegar a un acuerdo en la negociación
¿Qué paso previo se deberá seguir?
615
¿Cuál es el tiempo mínimo y máximo que se tiene para entregar la oferta técnica en un procedimiento de consultoría mediante la modalidad concurso público?
616
¿Cuál es el tiempo mínimo y máximo que se tiene para realizar preguntas a la entidad contratante en un procedimiento de consultoría por lista y concurso público?
617
¿Cuántos días hábiles puede prorrogarse las preguntas, respuestas o aclaraciones en un procedimiento de consultoría mediante modalidad de concurso público?
15 días mínimo, 30 días máximo
3 días mínimo, 6 días máximo
10 días
Una persona ha demandado judicialmente en materia penal internacional a la máxima autoridad 618 de la entidad donde usted labora ¿Cuál de las siguientes opciones será el procedimiento de
Asesoría y Patrocinio Jurídico (Régimen Especial)
contratación pública adecuado a seguir para contratación de la defensa del funcionario?
619
Se requiere la defensa jurídica de un profesional experto en el área bancaria y de seguros para la recuperación de unos valores adeudados a su entidad contratante de forma urgente. ¿Cuál de las siguientes opciones será el procedimiento de contratación pública adecuado a seguir para la contratación del servicio defensa jurídica de su entidad?
Consultas Puntuales y Específicas (Régimen Especial)
Se requiere la contratación del servicio de correo nacional para la notificación y entrega de varios 620 oficios que emite de forma masiva su entidad contratante ¿Con qué tipo de empresa deberá
Empresa Pública de Correos
contratar de forma principal el requerido servicio?
Se requiere la contratación del servicio de correo nacional para su entidad contratante ¿Cuál de las 621 siguientes opciones será el procedimiento de contratación pública adecuado a seguir para suplir
Régimen Especial
este servicio?
Se requiere la contratación del seguro general contra daño y/o pérdida de bienes muebles e 622 inmuebles para su entidad contratante, con una prima total de $4.500. De las siguientes opciones
Ínfima Cuantía
¿Cuál será el proceso más adecuado a seguir?
Una compañía de seguros con capital mayoritario del Estado Ecuatoriano, requiere dentro del giro 623 específico de su negocio, el contratar servicios de reaseguro. ¿Cuál será el proceso más adecuado a
Ninguno de los anteriores
seguir?
624
¿Cuál es el camino legal que permite la LOSNCP para que una entidad pública ocupe por necesidad institucional y adquiera el inmueble de un tercero con fines sociales justificados?
Declaratoria de utilidad pública
En caso de adquisición de un inmueble, al momento de negociar el precio con el dueño del 625 mencionado bien, ¿Cuál es el porcentaje máximo que la entidad contratante podrá convenir sobre
el avalúo municipal del inmueble?
0,1
626
Se requiere contratar de manera prioritaria el arrendamiento de 150 computadores y servidores. ¿Cuál será el procedimiento más adecuado a seguir?
Subasta Inversa Electrónica
627
Se requiere contratar el arriendo de mobiliario de oficina por 6 meses, por un valor de $100.000,00. ¿Cuál será el procedimiento más adecuado a seguir?
Subasta Inversa Electrónica
En procedimientos de ínfima cuantía los bienes y servicios normalizados y no normalizados, deben ser adquiridos tomando en cuenta las siguientes circunstancias, que no deben ser concurrentes: 1.Que sea una adquisición emergente 2. Que aunque consten en el PAC, no constituyan un requerimiento constante y recurrente durante 628 el ejercicio fiscal 3. Que su adquisición no haya sido planificada, por lo tanto no se encuentre en el PAC 4. Que no sobrepase el monto mínimo establecido 5. Que no consten en el catálogo electrónico vigente Cuando a un proveedor se le declara adjudicatario fallido, se le suspenderá en el RUP por un lapso de: 1. 2 años 629 2. 3 años 3. 5 años 4. 6 años Cuando a un proveedor se le declara Contratista Incumplido, se le suspenderá en el RUP por un lapso de: 1. 2 años 630 2. 3 años 3. 5 años 4. 6 años Para el registro de Contratistas Incumplidos o Adjudicatarios Fallidos se deberá adjuntar la siguiente información: 1. Solicitud enviada por la máxima autoridad o su delegado con el requerimiento de incluir en el registro de contratistas incumplidos y adjudicatarios fallidos al proveedor 2. Garantías de fiel cumplimiento 631 3. Copia certificada de la resolución en la que se declaró adjudicatario fallido al proveedor o la terminación unilateral del contrato 4. Pliegos del Proceso 5. Acta de aprobación de pliegos 6. Constancia de la notificación realizada al proveedor De los siguientes enunciados elija los procedimientos que se someterán a la normativa de Régimen Especial: 1. Seguridad Interna y Externa 2. Ferias Inclusivas 632 3. Asesoría y Patrocinio Jurídico 4. Producción Nacional 5. Contrato entre entidades públicas o sus subsidiarias 6. Convenio Marco Para la adquisición de fármacos por el procedimiento de Subasta Inversa Corporativa la Comisión Técnica estará conformada por: 1. Un delegado del Director General del SERCOP 2. Un delegado técnico del Ministerio de Finanzas 3. Un delegado técnico del Ministerio de Salud Pública 633 4. Un delegado técnico del Director General del IESS 5. Un delegado técnico del Ministerio de Desarrollo Social 6. Un delegado técnico del Ministerio de Sectores Estratégicos 7. Un delegado técnico del Director General del ISSFA 8. Un delegado del Director General del ISSPOL
634
¿ Cuándo se realiza un procedimiento de Contratación Directa para la adquisición de fármacos?
2, 3 y 5
2
3
1,3,6
1,3,5
1,3,4,7,8
Cuando el fabricante o proveedor sea exclusivo para un tipo de fármaco, y siempre que no esté disponible en el Repertorio de Medicamentos
Ordene correctamente los pasos del procedimiento de Régimen Especial de Seguridad Interna y Externa: 1. La máxima autoridad dispondrá el inicio del proceso 635 2. La máxima autoridad solicitará la calificación por parte del señor presidente de la república 3. La máxima autoridad emitirá una resolución fundamentada, demostrando la existencia de la necesidad
3,2,1
El procedimiento de Régimen Especial de Comunicación Social podrá realizarse a través de dos tipos que son: 1. Ínfima Cuantía 636 2. Proceso de Selección 3. Lista Corta 4. Contratación Directa 5. Menor Cuantía
2, 4
Ordene correctamente los pasos del procedimiento de Régimen Especial de Obras o Actividades Artísticas, Literarias o Científicas: 1. Enviar invitación directa al proveedor seleccionado 2. Resolución motivada 637 3. Se llevará a cabo una audiencia de preguntas y aclaraciones, en el término de 3 días desde su publicación 4. La máxima autoridad adjudicará o declarará desierto mediante resolución motivada 5. Publicación de la resolución en el Portal Institucional del SERCOP 6. Recepción de ofertas del proveedor invitado
2,5,1,3,6,4
Se aplicará el Procedimiento de Régimen Especial para Repuestos y Accesorios en los siguientes casos: 1. Mantenimiento 638 2. Daños en los equipos 3. Reparación 4. Re potenciamiento de equipos 5. Accesorios en mal estado
1,3,4
Las contrataciones de bienes, obras y servicios incluidos los de consultoría, en un procedimiento de Régimen Especial a través de Sectores Estratégicos, requiere de la calificación y reglamentación especifica que regirá el procedimiento por parte de: 1. Ministerio de Sectores Estratégicos 639 2. Servicio de Contratación Pública SERCOP 3. Presidencia de la República 4. Ministerio de Finanzas Se aplicará el procedimiento de contrataciones en situaciones de emergencia, cuando exista un acontecimiento grave como: 1. Catástrofes naturales 2. Requerimiento urgente de la máxima autoridad 640 3. Grave conmoción interna 4. Sequías 5. Falta de presupuesto 6. Guerra internacional 7. Obras inconclusas De acuerdo con la normativa, los requisitos para la celebración de los contratos son: 1. Competencia del órgano de contratación 2. Capacidad jurídica del adjudicatario 3. Pliegos 641 4. Existencia de disponibilidad presupuestaria 5. Recursos financieros necesarios para el cumplimiento de las obligaciones 6. Oferta ganadora 7. Formalización del contrato observando el debido proceso De acuerdo con la Normativa, los procedimientos de contratación que no requerirán de un contrato son: 1. Catalogo electrónico 2. Menor cuantía 642 3. Licitación 4. Ínfima cuantía 5. Convenio Marco 6. Consultoría Contratación Directa En el expediente del Administrador de Contrato se hará constar hechos, actuaciones y documentación referente a: 1. Pagos, 2. Contratos complementarios, 3. Terminación del contrato, 4. Cédula del Representante Legal, 643 5. Ejecución de garantías, 6. Aplicación de multas, 7. RUP 8. Sanciones , 9. Recepciones, 10. Nombramiento de Representante Legal
3
1,3,4,6
1,2,4,5,7
1,2,4
3,2,1,5,6,8,9
De acuerdo a la normativa, cuales son las formas de dar por terminado un contrato: 1. Por cumplimiento de las obligaciones contractuales 2. Fuerza mayor o caso fortuito debidamente comprobados 3. Por mutuo acuerdo de las partes 644 4. Por quiebra o insolvencia del contratista 5. Por sentencia o laudo ejecutoriados que declaren la nulidad del contrato o la resolución del mismo 6. Por haberse celebrado contratos contra expresa prohibición de esta Ley 7. Por declaración unilateral del contratante, en caso de incumplimiento del contratista
1,3,5,7
De acuerdo a la Normativa, en cuales de los siguientes casos se da la Terminación Unilateral del Contrato: 1. Por incumplimiento del contratista 2. Si el valor de las multas supera el monto de la garantía de fiel cumplimiento del contrato 3. Por cumplimiento de las obligaciones contractuales 645 4. Por muerte del contratista o por disolución de la persona jurídica 5. Por suspensión de los trabajos, por decisión del contratista, por más de 60 días, sin que medie fuerza mayor o caso fortuito 6. Por mutuo acuerdo de las partes 7. En los demás casos estipulados en el contrato, de acuerdo con su naturaleza
1,2,5,7
Un contrato puede darse por Terminado por Causas Imputables a la Entidad por las siguientes causas: 1. Por incumplimiento de las obligaciones contractuales por más de 60 días. 2. Por la suspensión de los trabajos por más de 60 días dispuestos por la Entidad sin que medie 646 fuerza mayor o caso fortuito. 3. Cuando la entidad no haya entregado al contratista los informes técnicos del proyecto 4. Cuando los diseños definitivos sean técnicamente inejecutables o no se hubieren solucionado defectos de ellos
1,2,4,6
La suma total de las cuantías de los contratos complementarios para servicios y obras, no podrán exceder del: 1. 15 % del valor actualizado o reajustado del contrato principal 647 2. 25% del valor del contrato principal 3. 35% del contrato principal con ajuste de precios 4. 25% del valor del contrato principal mas el reajuste del contrato complementario
1
El valor de los contratos complementarios de consultoría no podrá exceder del: 1. 35 % del valor actualizado o reajustado del contrato principal 648 2. 15 % del valor del contrato menos la negociación realizada
3. 25% del valor del contrato menos la negociación realizada 4. 15 % del valor actualizado o reajustado del contrato principal
400%
Si al ejecutarse la obra de acuerdo con los planos y especificaciones del contrato se establecieren diferencias entre las cantidades reales y las que constan en el cuadro de cantidades estimadas en el contrato, la Entidad podrá ordenar y pagar directamente sin necesidad de contrato complementario, hasta el: 649 1. 10% del valor reajustado del contrato 2. 5 % del valor reajustado del contrato, siempre que no se modifique el objeto del contrato. 3. 15% del valor del contrato, siempre que no se modifique el objeto del contrato 4. 8% del valor del contrato
2
Se realiza contratos modificatorios para enmendar casos de errores, únicamente cuando estos son errores: 1. Falta de sumillas 650 2. Manifiestos de hecho 3. Falta de foliado 4. De transcripción 5. De cálculo
2,4,5
Cuáles son los tipos de garantías que las entidades contratantes podrían solicitar al contratista previo la firma del contrato? 1. Garantía de seriedad de oferta 2. Garantía de Fiel cumplimiento 651 3. Garantía por anticipo 4. Garantía de pertinencia de reclamo 5. Garantía técnica 6. Garantía de buena calidad de los materiales
2,3,5
El monto de la garantía de fiel cumplimiento, respecto al valor del contrato es equivalente al: 1. 10% 652 2. 5% 3. 20% 4. 15%
2
La garantía de fiel cumplimiento no se exigirá en los siguientes casos: 1. Contratos de ejecución de obras 2. Contratos de bienes y servicios 653 3. Contratos de compraventa de bienes inmuebles y de adquisición de bienes muebles que se entreguen al momento de efectuarse el pago 4. Contratos de consultoría
3
El monto del anticipo lo regulará la Entidad Contratante en consideración de la naturaleza de la contratación, en bienes y servicios será hasta: 1. 50% 654 2. 30% 3. 70% 4. 60%
3
La devolución de las garantías se realizará en los siguientes casos: 1. La garantía de fiel cumplimiento emitida en contrataciones de ejecución de obra, se devolverá al momento de terminación de la obra 2. La garantía de fiel cumplimiento emitida en contrataciones de ejecución de obra, se devolverá al momento de la entrega recepción definitiva, real o presunta 655 3. La garantía por anticipo se devolverá cuando se culmine con el objeto de contratación 4. La garantía técnica se devolverá una vez entregado los bienes objetos del contrato 5. La garantía por anticipo se devolverá cuando el desembolso garantizado se haya devengado en su totalidad 6. La garantía técnica se redimirá según las condiciones establecidas en cada caso.
2,5,6
Cuando la entidad contratante realiza la liquidación económico contable del contrato se dejará constancia de: 1. Lo ejecutado, 2. Se determinarán los valores recibidos por el contratista, 656 3. Análisis presupuestario 4. Los pendientes de pago o los que deban deducírsele o deba devolver por cualquier concepto, aplicando los reajustes correspondientes. 5. Actas entrega recepción
1,2,4
Si el contrato no se celebrare por causas imputables a la Entidad Contratante, el adjudicatario podrá: 1. Demandar la correspondiente indemnización de los daños y perjuicios o reclamar administrativamente los gastos en que ha incurrido, siempre que se encuentren debida y 657 legalmente comprobados 2. Demandar a él o los funcionarios o empleados responsables. 3. Solicitar el pago de una indemnización de los daños y perjuicios a los funcionarios o empleados responsables. 4. Solicitar que se realice un nuevo contrato a la Entidad Contratante
1
En la recepción y liquidación de un contrato de bienes y servicios se realizará: 1. Una recepción provisional y una definitiva 658 2. Una sola recepción definitiva
2
3. Informe final: provisional y definitivo 4. Las recepciones parciales que correspondan
Cuando el contratista ha solicitado la recepción y liquidación de su contrato, ¿cuánto tiempo debe esperar para que su solicitud sea atendida? 1. 5 días 659 2. 10 días 3. 15 días 4. 30 días
2
La autorización de importación de vehículos la confiere el siguiente organismo: 1. Servicio Nacional de Aduana del Ecuador 660 2. Servicio Nacional de Contratación Pública
3. Ministerio de Finanzas 4. Ventanilla única de Viceministerio de Comercio Exterior
2
El Plan Anual de Contratación deberá contener, por lo menos, la siguiente información: 1. Los procesos de contratación 2. Nombres del proyecto en ejecución 661 3. Una descripción del objeto de las contrataciones 4. Presupuesto estimativo 5. Cronograma de implementación del Plan 6. Forma de pago
1,3,4,5
Las adquisiciones a través del procedimiento de compra por catálogo es aplicable a: 1. Biene y servicios no normalizados 662 2. Obras 3. Bienes y servicios normalizados 4. Contratación en Situación de Emergencia
3
¿En qué casos del procedimiento de Subasta Inversa Electrónica se realizará el proceso de negociación única? 1. Si existe una sola oferta presentada 663 2. Que la oferta técnica haya sido calificada 3. Que un solo proveedor habilitado haya enviado la oferta económica inicial. 4. Si el oferente tiene la oferta más baja
3
¿Cuál es el plazo que se aplica en el procedimiento se Subasta Inversa Electrónica entre la publicación de inicio del proceso y la presentación de la oferta económica inicial? 1. No menor a 3 días 664 2. No menor a 7 días 3. No mayor a 5 días 4. No mayor a 9 días
2
¿Cuál es la causa por la que un proveedor puede ser suspendido en el RUP de forma definitiva? 1. Haber entregado información fuera del plazo establecido. 2. Haber sido declarado contratista incumplido 665 3. Haber entregado para su registro información adulterada, siempre que dicha situación haya sido declarada en sentencia ejecutoriada de última instancia. 4. Haber sido declarado adjudicatario fallido
3
Hasta que monto se puede comprar por catálogo electrónico? 1. Cuando el presupuesto referencial del contrato sea inferior o igual $6,416.07 666 2. Siempre que el presupuesto referencial oscile entre 64,160.73 y $481,205.45
3
3. No existe monto establecido 4. Cuando el presupuesto referencial del contrato supere los $ 962,410.90
Las actas de recepción provisional, parcial, total y definitivas deberán ser suscritas por el: 1. Administrador de contrato 2. Representante Legal 667 3. Contratista 4. Director Financiero 5. Técnico que no haya intervenido en el proceso de ejecución del contrato 6. Director del área requirente
1,3,5
En el procedimiento de Subasta Inversa Electrónica a través de que mecanismo informático se entrega la oferta económica inicial? 1. Sobre cerrado con la oferta 668 2. Asistiendo a una reunión de negociación 3. Portal Institucional del SERCOP 4. Correo electrónico
3
En un procedimiento de Menor Cuantía de Bienes y Servicios, ¿cuál es el máximo de días que tiene el proveedor invitado para Aceptar la Propuesta? 1. 1 día 669 2. 2 días 3. 3 días 4. 5 días
1
En las contrataciones de Cotización y Menor Cuantía se privilegiará la contratación con: 1. Micro y pequeñas empresas 670 2. Micro y medianas empresas
1, 3
3. Sectores de la economía popular y solidaria 4. Medianas y grandes empresas
¿Cuál es el orden de prelación cuando se aplica medidas de preferencia? 1. Pequeñas empresas 671 2. Microempresas
3,2,1,4
3. Actores de la economía popular y solidaria 4. Medianas empresas
¿Cuál es el tiempo mínimo y máximo para ejecutar la etapa de convalidación de errores, desde la fecha de notificación? 1. Mínimo 3 días, máximo 6 672 2. Mínimo 3 días, máximo 5 3. Mínimo 2 días, máximo 6 4. Mínimo 2 días, máximo 5 ¿Qué tipos de contrato están sujetos al sistema de reajuste de precios? 1. Los contratos de ejecución de obras, adquisición de bienes o de prestación de servicios cuya forma de pago corresponda al sistema de precios unitarios. 673 2. Los contratos de adquisición de bienes con entrega y pagos inmediatos 3. Los contratos de consultoría que se suscribieran bajo cualquier modalidad. 4. Únicamente los contratos bajo la modalidad de régimen especial 5. Todos los contratos suscritos al amparo de la Ley
400%
1,3
¿Cuáles son los costos directos que se toma en cuenta en un procedimiento de consultoría? 1. Remuneraciones 674 2. Viáticos
1,2,4
3. Utilidad empresarial 4. Subcontratos
¿A cuáles de los siguientes procedimientos se los conoce como dinámicos? 1. Catálogo electrónico 2. Licitación 675 3. Menor Cuantía 4. Ínfima Cuantía 5. Subasta Inversa Electrónica Indique cuáles procedimientos son considerados como especiales: 1. Sectores Estratégicos 2. Adquisición de bienes inmuebles 3. Ferias Inclusivas 676 4. Repuestos o accesorios 5. Contratación integral por precio fijo 6. Comunicación Social 7. Contrataciones en situaciones de emergencia Indique quienes podrán participar en un procedimiento de Ferias Inclusivas: 1. Artesanos 2. Micro y pequeñas unidades productivas 677 3. Medianas empresas 4. Organizaciones de la economía popular y solidaria 5. Entidades de economía mixta
1,5
2,3,5,7
1,2,4
La participación de la consultoría extranjera se aceptará cuando: 1. Presenten toda la documentación habilitante 678 2. Se encuentren habilitados en el RUP
3
3. No existe capacidad técnica o experiencia de la consultoría nacional 4. Sea la única oferta presentada en el procedimiento
La calificación de la calidad de las propuestas de consultoría, se realizará sobre la base de lo previsto en los pliegos respectivos, debiendo tenerse en cuenta algunos de los siguientes requisitos: 1. Capacidad técnica y administrativa disponible 2. Antecedentes y experiencia demostrables del personal que será asignado a la ejecución del contrato 679 3. Disponibilidad de movilización 4. Plan de trabajo, metodología propuesta y conocimiento probado de las condiciones generales, locales y particulares del proyecto materia de la consultoría 5. Capacidad económica 6. Disponibilidad de los recursos, instrumentos y equipos necesarios para la realización de la consultoría
1,2,4,6
680
¿En cuál de los siguientes procedimientos de contratación pública se requiere conformar una comisión técnica?
Cotización
681
¿Cuál es el tiempo mínimo que deben tener de caducidad los medicamentos al momento de su recepción en la entidad contratante?
12 meses
682
¿Cuál de los siguientes tipos de necesidad no debería ser contratado mediante un procedimiento de Régimen Especial?
Adquisición de uniformes institucionales
Se requiere adquirir alimento balanceado para animales de un destacamento militar en la frontera 683 con Colombia, por un monto de $6.500. ¿Cuál de las siguientes opciones es el procedimiento de
Ínfima Cuantía
contratación pública más adecuado a seguir?
¿Cuál es el procedimiento de contratación pública más idóneo para la contratación de un espacio 684 televisivo para difundir a la ciudadanía la inauguración de Hospitales Construidos por el Gobierno
Régimen Especial - Comunicación Social
Nacional?
Relacione las fases de la contratación con las características correspondientes Fase Características 1) Pre-Contractual A) Actas Entrega Recepción 685 2) Contractual B) Resolución de Adjudicación C) Delegación del Administrador del contrato D) Declaración de Contratista Incumplido
686
¿En que casos no se puede aplicar el procedimiento de ínfima cuantía para la contratación de obras ?
¿Cuál es el orden correcto de las partes que conforman un pliego de Bienes y Servicios? 1) Condiciones Particulares del Contrato 2) Condiciones Generales del Contrato 687 3) Condiciones Particulares 4) Índice 5) Condiciones Generales 6) Formulario de Oferta
1BC, 2AD
Construcción de la Obra
4, 3, 5, 6, 1, 2
Elija las características que determinen que un bien o servicio es normalizado 1) Características Estandarizadas 2) El monto del Bien o del Servicio 688 3) Especificaciones Técnicas homologadas 4) Comparable en igualdad de condiciones 5) Complejidad del Proceso de Contratación
1, 3, 4
¿Qué aspectos se privilegian en una contratación de menor cuantía o cotización de bienes y servicios? 1) Monto del Bien o Servicio 689 2) Contratación con Micro y Pequeñas Empresas 3) Bien o Servicio No Normalizado 4) La ubicación o domicilio de las empresas 5) Origen Nacional de los Bienes o Servicios
2, 4, 5
¿Cuáles son los principales principios de la Contratación Pública del país? 1) Obtener el mejor costo en los bienes, servicios y Consultorías a contratar 2) Legalidad, trato justo e igualdad 690 3) Crecimiento Económico del País 4) Calidad, Vigencia Tecnológica 5) Transparencia, Publicidad y Participación Nacional
2, 4, 5
En la determinación de las condiciones de los pliegos, se debe perseguir: 1) Menor Costo 2) Rapidez en la contratación 691 3) Eficacia 4) Eficiencia 5) Calidad
3, 4, 5
692 ¿Quién aprueba el Plan Anual de Contratación (PAC)?
693 ¿Cuándo se aplica el reajuste de precios en un contrato de obras o servicios?
694 ¿En qué tipo de procedimientos de contratación pública no se exigirá garantías?
695 ¿Cuándo se devuelve una garantía de fiel cumplimiento?
696 ¿Cuándo se devuelve una garantía de buen uso del anticipo?
Máxima Autoridad o su delegado
Cuando la contratación se realiza por costos unitarios
Régimen Especial entre entidades del sector público
Cuando se haya suscrito el acta entrega recepción definitiva o única
Cuando se haya devengado el anticipo en su totalidad
¿Qué tipos de procedimientos no deben constar en el PAC?
697
1) Catálogo Electrónico 2) Subasta Inversa Electrónica 3) Ínfima Cuantía 4) Régimen Especial 5) Contrataciones en situaciones de Emergencia 6) Menor Cuantía
698
¿Qué tipo de procedimiento se puede aplicar para la contratación de un proveedor que no este calificado en el RUP?
699
Como producto de un fallo en la electricidad ocasionado por una tormenta eléctrica ocurrida en la zona donde se encuentra la entidad pública, se quemó el generador que da luz eléctrica a su entidad. Se requiere comprar uno nuevo por un valor de USD. 50.000,00 de manera inmediata. ¿Qué procedimiento aplicaría para la adquisición inmediata del bien?
3, 5
ínfima cuantía
Contratación en situaciones de Emergencia
Una institución requiere arrendar un bien inmueble por un periodo de 1 año con un presupuesto 700 referencial de $ 6.000.
Ínfima cuantía
¿Qué procedimiento aplicaría para dicha contratación?
701
¿Cuál es el tiempo máximo para suscribir un contrato después de la adjudicación del procedimiento?
15 días término
Se requiere contratar la provisión de 1000 computadoras portátiles para funcionarios de una 702 institución pública, el presupuesto referencial es de USD 1.000,00 por cada computadora.
¿Qué procedimiento de contratación pública se debe realizar?
Compra por Catálogo
703
El convenio marco es la modalidad con la cual se selecciona proveedores cuyos bienes y servicios serán ofertados en:
704 Para participar en un proceso de contratación pública se requiere estar habilitado en el:
De los siguientes procedimientos de contratación, cuales se consideran para la contratación de bienes y servicios no normalizados: A) Catálogo electrónico 705 b) Licitación c) Menor cuantía d) Subasta inversa electrónica
706
Para la adquisición de pasajes aéreos, ¿cuál de los siguientes procedimientos no es aplicable a este objeto?
Catálogo Electrónico
Registro Único de Proveedores
B-C
Giro específico del negocio
707 De las siguientes contrataciones ¿cuáles se consideran parte del régimen especial?
Las calificadas por el Presidente de la República
708 De las siguientes contrataciones: ¿En cuál de ellas no se requiere comisión técnica?
Contratación Directa (Consultoría)
En cuáles de los siguientes casos puede darse por terminada la relación contractual de manera unilateral por parte de la entidad contratante a) Por convenir a los interés de la Entidad Contratante 709 b) Por disposición del Presidente de la República c) Por Incumplimiento del Contratista d) Si el valor de las multas supera el monto de la garantía de fiel cumplimiento
710 ¿Cuál es el término para proceder con la suscripción del contrato por parte del contratista?
711 ¿En cuál de los siguiente procedimientos se prioriza la contratación preferente?
712
¿Cuál es el número de días máximo para la evaluación, negociación y adjudicación en un proceso de Contratación Directa de Consultoría?
713
¿Cuál de las siguientes opciones corresponde al "Mejor Costo" con el que se adjudicarán los contratos de consultoría?
714
¿Cuánto tiempo tiene el SERCOP para verificar, y de ser el caso, autorizar a la entidad contratante el concurso de prestadores de servicios de consultoría extranjeros?
C-D
15 días término
Cotización
3 días
Calidad y Costo
8 días