Marché Mur de Cloture [PDF]

Zitiervorschau

REPUBLIQUE ALGERIENNE DEMOCRATIQUE ET POPULAIRE WILAYA de MOSTAGANEM RESIDENCE UNIVERSITAIRE HOUARI BOUMEDIENNE 2200 LITS A CITE 200 LOGMTS 5 JUILLET-MOSTAGANEM OPERATION : TRAVEAUX D’AMENAGEMENT D’UN BLOC ADMINISTRATIF ET CUISINE A LA RESIDENCE UNIVERSITAIRE HOUARI BOUMEDIENNE 2200 LITS CITE 5 JUILLET-MOSTAGANEM SERVICE CONTRACTANT : …………………………………………………………………….

MARCHE

Projets : TRAVEAUX D’AMENAGEMENT D’UN BLOC

ADMINISTRATIF ET CUISINE A LA RESIDENCE UNIVERSITAIRE HOUARI BOUMEDIENNE 2200 LOGTS A CITE 5 JUILLET -MOSTAGANEM

1 TRAVEAUX D’AMENAGEMENT D’UN BLOC ADMINISTRATIF ET CUISINE A LA RESIDENCE UNIVERSITAIRE HOUARI BOUMEDIENNE 2200 LOGTS A CITE 5 JUILLET MOSTAGANEM

‫الجمهوريـــــــــة الجزائريـــــــــة الديمقراطيـــــــة الشعبيـــــــــة‬ REPUBLIQUE ALGERIENNE DEMOCRATIQUE ET POPULAIRE WILAYA DE MOSTAGANEM

RESIDENCE UNIVERSITAIRE HOUARI BOUMEDIENNE 2200 LITS A CITE 200 LOGMTS 5 JUILLET-MOSTAGANEM DECLARATION DE CANDIDATURE 1/ Identification du service contractant : Désignation du service contractant : 2/ Objet du marché public :

……………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………… 3/ Objet de la candidature : La présente déclaration de candidature est présentée dans le cadre d'un marché public alloti: Oui

Non

Dans l’affirmative : Préciser les numéros des lots ainsi que leurs intitulés :……………………………………, ……………………………………………………………………………………………………………... 4/ Présentation du candidat ou soumissionnaire : Nom, Prénom, nationalité, date et lieu de naissance du signataire, ayant qualité pour engager la société à l’occasion du marché public :………………………………., Nationalité………………., Né le :…./…../……. à ………………, agissant : En son nom et pour son compte. Au nom et pour le compte de la société qu’il représente.

2 TRAVEAUX D’AMENAGEMENT D’UN BLOC ADMINISTRATIF ET CUISINE A LA RESIDENCE UNIVERSITAIRE HOUARI BOUMEDIENNE 2200 LOGTS A CITE 5 JUILLET MOSTAGANEM

4.1/

candidat ou soumissionnaire seul :

Dénomination de la société :……………………………………. Adresse de la société :………………………………………………………... Forme juridique de la société : ……………………… Privée …….. ……………………………..

Montant du capital social : ……………………………/………………………………………. Numéro et date d’inscription au registre du commerce, au registre de l’artisanat et des métiers ou autre (à préciser) (barrer la mention inutile) …....................................Du  ……………............ 4.2/

candidat ou soumissionnaire groupement momentané d’entreprises :

Le groupement est conjoint ou solidaire Nombre de membres dans le groupement (en chiffre et en lettres): ………………. Nom du groupement : ………………. Présentation des membres du groupement (chaque membre du groupement doit renseigner cette rubrique. Les autres membres du groupement doivent remplir cette rubrique dans une feuille jointe en annexe, en donnant un numéro d'ordre à chaque membre) : 1-Dénomination de la société : ……………….……………….………………. Adresse du siège social : ……………….……………….………………. Forme juridique de la société : ……………….……………….………………. Montant du capital social : ………………………………………………………………………. Numéro et date d’ inscription au registre du commerce, au registre de l’artisanat et des métiers ou autre (à préciser) (barrer la mention inutile) : ……………….………………. ………………. La société est mandataire du groupement Les membres du groupement :

Non ou

Oui

Signent individuellement l'offre du groupement et toutes modifications du marché public qui pourraient intervenir ultérieurement. à

Donnent mandat à un membre du groupement, désigné en qualité de mandataire, conformément

[Convention de groupement qui accompagne l'offre, pour signer, en leur nom et pour leur compte, [Offre du groupement et toutes modifications du marché public qui pourraient intervenir ultérieurement; Dans le cas d'un groupement conjoint préciser les prestations exécutées par chaque membre du groupement, en précisant le numéro du lot ou des lots concerné(s), le cas échéant : …………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………. 5/ Déclaration du candidat ou soumissionnaire : Le candidat ou soumissionnaire déclare qu'il n'est pas exclu ou interdit de participer aux marchés publics :

3 TRAVEAUX D’AMENAGEMENT D’UN BLOC ADMINISTRATIF ET CUISINE A LA RESIDENCE UNIVERSITAIRE HOUARI BOUMEDIENNE 2200 LOGTS A CITE 5 JUILLET MOSTAGANEM

- pour avoir refusé de compléter son offre ou du fait qu'il s'est désisté de l'exécution d'un marché public; - du fait qu'il soit en état de faillite, de liquidation de cessation d'activité ou qu'il fait l'objet d'une procédure relative à l'une de ces situations ; - pour avoir fait l'objet d'un jugement ayant autorité de la chose jugée constatant un délit affectant sa probité professionnelle ; - pour avoir fait une fausse déclaration ; - du fait qu'il soit inscrit sur la liste des entreprises défaillantes ; - du fait qu'il soit inscrit sur la liste des opérateurs économiques interdits de participer aux marchés publics. - du fait qu'il soit inscrit au fichier national des fraudeurs, auteurs d'infractions graves aux législations et réglementations fiscales, douanières et commerciales. - pour avoir fait l'objet d'une condamnation par la justice pour infraction grave à la législation du travail. - du fait qu'il n'a pas honoré son engagement d’investir ; -du fait qu'il ne soit pas en règle avec ses obligations fiscales, parafiscales et envers l'organisme en charge des congés payés et du chômage intempéries des secteurs du bâtiment, des travaux publics et de l'hydraulique, le cas échéant, pour les entreprises de droit algérien et les entreprises étrangères ayant déjà exercé en Algérie; - pour n'avoir pas effectué le dépôt légal des comptes sociaux, pour les sociétés de droit algérien; Non ou Oui Dans la négative (à préciser) : ……………………/……………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………….. Le candidat ou soumissionnaire déclare qu'il : -n'est pas en règlement judiciaire et que son casier judiciaire datant de moins de trois mois porte la mention « néant ». Dans le cas contraire, il doit joindre le jugement et le casier judiciaire. Dans le cas ou l'entreprise fait l'objet d'un règlement judiciaire ou de concordat le candidat ou soumissionnaire déclare qu’il est autorisé à poursuivre son activité. -est inscrit au registre de commerce ou au registre de l'artisanat et des métiers, pour les artisans d'art ou détenir la carte professionnelle d'artisan, en relation avec l'objet du marché public, sous le N°……/…….. du …………/……………, délivré par………/………………. , . -détient le numéro d'identification fiscale suivant :…………………….., délivré Par …………………… Ie : ……………., pour les entreprises de droit algérien et les entreprises étrangères ayant déjà exercé en Algérie. Le candidat ou soumissionnaire déclare qu'il n'existe pas des privilèges, des nantissements, des gages et/ou des hypothèques inscrits à l'encontre de l'entreprise. Non ou Oui Dans l'affirmative :(préciser la nature de ces privilèges, nantissements, gages et/ou hypothèques et joindre à la présente déclaration copie de leurs états, délivrés par une autorité compétente). Le candidat ou soumissionnaire déclare que la société n'a pas été condamnée en application de l'ordonnance N°03-03 du 19 Joumada 1424 correspondant au 19 juillet 2003, modifiée et complétée, relative à la concurrence ou en application de tout autre dispositif équivalent: Non ou Oui Dans l’affirmative : (préciser la cause de la condamnation, la sanction et la date de la décision) ………………………………… /………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………

4 TRAVEAUX D’AMENAGEMENT D’UN BLOC ADMINISTRATIF ET CUISINE A LA RESIDENCE UNIVERSITAIRE HOUARI BOUMEDIENNE 2200 LOGTS A CITE 5 JUILLET MOSTAGANEM

Le candidat ou soumissionnaire seul ou en groupement déclare avoir les capacités nécessaires à l'exécution du marché public et produit à cet effet, les documents demandés par le service contractant dans le cahier des charges (lister ci-après les documents joints) : ………………………………………………/ …………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………… Le candidat ou soumissionnaire déclare que : - la société est qualifiée et/ou agréée par une administration publique ou un organisme Spécialisé à cet effet, lorsque cela est prévu par un texte réglementaire : Non ou Oui Dans l'affirmative : (indiquer l'administration publique ou l'organisme qui a délivré le document, son numéro, sa date de délivrance et sa date d'expiration) Conseil National Du l’Ordre Des Architectes Agrées. -la société a réalisé pendant………………………/……………………….. (Indiquer la période considérée) un chiffre d'affaires annuel moyen de (indiquer le montant du chiffre d'affaires en chiffres, en lettres et en hors taxes):……………………………………… /……………………. …………………………………………………………………………………………………………. Dont …/……… sont en relation avec l'objet du marché public ou du lot (barrer la mention inutile). -Le candidat ou soumissionnaire compte présenter dans son offre un sous-traitant: Non ou Oui Dans l'affirmative remplir le formulaire joint en annexe V du présent arrêté. 6/ Signature du candidat ou soumissionnaire seul ou de chaque membre du groupement J’affirme, sous peine de résiliation de plein droit du marché public ou de sa mise en régie aux torts exclusifs de la société, que ladite société ne tombe pas sous le coup des interdictions édictées par la législation et la réglementation en vigueur. Certifie, sous peine de l'application des sanctions prévues par l'article 216 de l'ordonnance N° 66-156 du 18 Safar 1386 correspondant au 8 juin 1966 portant code pénal que les renseignements fournis cidessus sont exacts. Nom, prénom et qualité du signataire ……………………………

Lieu et date de signature ……………………….

signature …………………………………

N.B : -Cocher les cases correspondant à votre choix. -Les cases correspondantes doivent obligatoirement être remplies. -En cas de groupement, remplir une seule déclaration. -En cas d'allotissement chaque lot doit faire l'objet d'une déclaration. -Pour chaque variante remplir une déclaration. 5 TRAVEAUX D’AMENAGEMENT D’UN BLOC ADMINISTRATIF ET CUISINE A LA RESIDENCE UNIVERSITAIRE HOUARI BOUMEDIENNE 2200 LOGTS A CITE 5 JUILLET MOSTAGANEM

-Pour les prix en option remplir une déclaration à part. -Lorsque le soumissionnaire est une personne physique, il doit adapter les rubriques spécifiques aux sociétés, aux entreprises individuelles ‫الجمهوريـــــــــة الجزائريـــــــــة الديمقراطيـــــــة الشعبيـــــــــة‬

REPUBLIQUE ALGERIENNE DEMOCRATIQUE ET POPULAIRE WILAYA DE MOSTAGANEM …………………………………………………………………………. DECLARATION DE PROBITE 1/ Identification du service contractant : Désignation du service contractant : ………………………………..................................... Nom, prénom, qualité du signataire du marché public : ………………………………………………………………………………………………………… ……. 2/ Objet du marché public : ………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………… .. 3/ Présentation du candidat ou soumissionnaire : -Nom, prénom, nationalité, date et lieu de naissance du signataire, ayant qualité pour engager la société à l’occasion du marché public : ………………………………..Gérant(e), Nationalité ……………………, Né le :……………………………, agissant : En son nom et pour son compte. Au nom et pour le compte de la société qu’il représente : Dénomination de la société : …………………………………. Adresse de la société : ………………………………………………………………………………… Forme juridique de la société : ……………………… Privée …….. ……………………………..

Montant du capital social : ……………………………/………………………………………. Numéro et date d’inscription au registre du commerce, au registre de l’artisanat et des métiers ou autre (à préciser) (barrer la mention inutile) : ……………………………………Du : ……………………. ……… ………. 4/ Déclaration du candidat ou soumissionnaire :

6 TRAVEAUX D’AMENAGEMENT D’UN BLOC ADMINISTRATIF ET CUISINE A LA RESIDENCE UNIVERSITAIRE HOUARI BOUMEDIENNE 2200 LOGTS A CITE 5 JUILLET MOSTAGANEM

Je déclare que ni moi, ni l'un de mes employés ou représentants, n'avons fait l'objet de poursuites judiciaires pour corruption ou tentative de corruption d'agents publics. Oui

Non

Dans l'affirmative : (préciser la nature de ces poursuites, la décision rendue et joindre une copie du jugement). M'engage à ne recourir à aucun acte ou manœuvre dans le but de faciliter ou de privilégier le traitement de mon offre au détriment de la concurrence loyale. M'engage à ne pas m'adonner à des actes ou à des manœuvres tendant à promettre d'offrir ou d'accorder à un agent public, directement ou indirectement, soit pour lui-même ou pour une autre entité, une rémunération ou un avantage de quelque nature que ce soit, à l'occasion de la préparation, de la négociation, de la passation, de l'exécution ou de contrôle d'un marché public ou d'un avenant. Déclare avoir pris connaissance que la découverte d'indices concordants de partialité ou de corruption avant, pendant ou après la procédure de passation d'un marché public ou d'un avenant, sans préjudice des poursuites judiciaires, constituerait un motif suffisant pour prendre toute mesure coercitive, notamment de résilier ou d'annuler le marché public ou l'avenant concerné et d'inscrire l'entreprise sur la liste des opérateurs économiques interdits de participer aux marchés publics. Certifie, sous peine de l'application des sanctions prévues par l'article 216 de l'ordonnance N°66-156 du 18 Safar 1386 correspondant au 8 juin 1966 portant code pénal que les renseignements fournis ci-dessus sont exacts.

Fait à………………….., le :…/…/…... Signature du candidat ou soumissionnaire (Nom, qualité du signataire et cachet du candidat ou soumissionnaire)

N.B : -Cocher les cases correspondant à votre choix. -Les cases correspondantes doivent obligatoirement être remplies. -En cas de groupement, remplir une seule déclaration. -En cas d'allotissement chaque lot doit faire l'objet d'une déclaration. -Pour chaque variante remplir une déclaration. -Pour les prix en option remplir une déclaration à part. 7 TRAVEAUX D’AMENAGEMENT D’UN BLOC ADMINISTRATIF ET CUISINE A LA RESIDENCE UNIVERSITAIRE HOUARI BOUMEDIENNE 2200 LOGTS A CITE 5 JUILLET MOSTAGANEM

-Lorsque le soumissionnaire est une personne physique, il doit adapter les rubriques spécifiques aux sociétés, aux entreprises individuelles

8 TRAVEAUX D’AMENAGEMENT D’UN BLOC ADMINISTRATIF ET CUISINE A LA RESIDENCE UNIVERSITAIRE HOUARI BOUMEDIENNE 2200 LOGTS A CITE 5 JUILLET MOSTAGANEM

‫الجمهوريـــــــــة الجزائريـــــــــة الديمقراطيـــــــة الشعبيـــــــــة‬

REPUBLIQUE ALGERIENNE DEMOCRATIQUE ET POPULAIRE WILAYA DE MOSTAGANEM ………………………………………………………………………… DECLARATION A SOUSCRIRE 1/ Identification du service contractant : Désignation du service contractant : RESIDENCE UNIVERCITAIRE HOUARI BOUMEDIENNE 2200 LITS A CITE 5 JUILLET200 LOGTS WILAYA DE MOSTAGANEM Nom, prénom, qualité du signataire du marché public : ………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………… ……………………. 2/Présentation du soumissionnaire et désignation du mandataire, dans le cas d'un Groupement : Désignation du soumissionnaire (reprendre la dénomination de la société telle que figurant dans la déclaration de candidature): Soumissionnaire seul. Dénomination de la société : …………………………… Soumissionnaire groupement momentané d’entreprises : Conjoint

ou Solidaire

Dénomination de chaque société: 1/…………………………………………………………………………………………………………. 2/…………………………………………………………………………………………………………. 3/…………………………………………………………………………………………………………. 4/…………………………………………………………………………………………………………. Dénomination du groupement : ……………………………………………………… -Désignation du mandataire : Les membres du groupement désignent le mandataire suivant: 3/ Objet de la déclaration à souscrire: Objet du Marché …………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………..

Wilaya(s) où seront exécutées les prestations, objet de la convention : MOSTAGANEM La présente déclaration à souscrire est présentée dans le cadre d'un marché public alloti : Non ou Oui Dans l’affirmative : Préciser les numéros des lots ainsi que leur intitulé  …………………………………………………. ……………………………………………………………………………………………… Offre de base variante(s) suivante(s) (décrire les variantes sans mentionner leurs montants) :…………. …………………………………………………………………………………………………………...

9 TRAVEAUX D’AMENAGEMENT D’UN BLOC ADMINISTRATIF ET CUISINE A LA RESIDENCE UNIVERSITAIRE HOUARI BOUMEDIENNE 2200 LOGTS A CITE 5 JUILLET MOSTAGANEM

Prix en option(s) suivantes) (décrire les prestations, objet des prix en options, sans Mentionner leurs montants) :………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………….. 4/ Engagement du soumissionnaire: Après avoir pris connaissance des pièces constitutives du marché public prévues dans le Cahier des charges, et conformément à leurs clauses et stipulations, Le signataire S’engage, sur la base de son offre et pour son propre compte; Dénomination de la société : ………………………… Adresse de la société : …………………………………………………………………. Forme juridique de la société : ……………………… Privée …….. ……………………………..

Montant du capital social : ……………………………/………………………………………. Numéro et date d’inscription au registre du commerce, au registre de l’artisanat et des métiers ou autre (à préciser) (barrer la mention inutile) : ………………………………….. Du :…………………………. Nom, Prénom, nationalité, date et lieu de naissance du signataire, ayant qualité pour engager la société à l’occasion du marché public : …………………………….., Nationalité……………., Né le : ………………………….. Engage la société, sur la base de son offre; Dénomination de la société:………………………………………………………………………… Adresse du siège social :…………………………………………………………………………… Forme juridique de la société:…………………………………………………………………...... Montant du capital social:………………………………………………………………………….. Numéro et date d'inscription au registre du commerce, au registre de l'artisanat et des métiers ou autre (à préciser) (barrer la mention inutile) :……………………………………………….. Nom, Prénom, nationalité, date et lieu de naissance du signataire, ayant qualité pour engager la société à l'occasion du marché public :………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………. L'ensemble des membres du groupement s'engagent, sur la base de l'offre du groupement Présentation des membres du groupement (chaque membre du groupement doit renseigner cette rubrique. Les autres membres du groupement doivent remplir cette rubrique dans une feuille jointe en annexe, en donnant un numéro d'ordre à chaque membre) : Dénomination de la société : …………………………………………………….. Adresse du siège social : ……………………………………………………………… Forme juridique de la société : ………………… Montant du capital social : ……………………….. Numéro et date d’inscription au registre du commerce, au registre de l’artisanat et des métiers ou autre (à préciser) (barrer la mention inutile) : ………………………………………………………………..

10 TRAVEAUX D’AMENAGEMENT D’UN BLOC ADMINISTRATIF ET CUISINE A LA RESIDENCE UNIVERSITAIRE HOUARI BOUMEDIENNE 2200 LOGTS A CITE 5 JUILLET MOSTAGANEM

Nom, Prénom, nationalité, date et lieu de naissance du signataire, ayant qualité pour engager la société à l’occasion du marché public : ……………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………… ……………………………………. Dans le cas d'un groupement conjoint préciser les prestations exécutées par chaque membre du groupement, en précisant le numéro du lot ou des lots concernées), le cas échéant: Désignation des membres

………………………………................. ………………………………………….. …………………………………………..

Nature des prestations

………………………….. ………………………….. ………………………….

Montant HT des prestations

……………………………. ……………………………. …………………………….

à livrer les fournitures demandées ou à exécuter les prestations demandées aux prix cités à la lettre de soumission prévue à l'annexe IV du présent arrêté, et dans un délai de (en chiffres et en lettres) ……………………………………. à compter de la date d'entrée en vigueur du marché public, dans les conditions fixées dans le cahier des charges. Le présent engagement me lie pour le délai de validité des offres. 5/ Signature de l'offre par le soumissionnaire: J'affirme, sous peine de résiliation de plein droit du marché public ou de sa mise en régie aux Torts exclusifs de la société, que ladite société ne tombe pas sous le coup des interdictions Édictées par la législation et la réglementation en vigueur.

11 TRAVEAUX D’AMENAGEMENT D’UN BLOC ADMINISTRATIF ET CUISINE A LA RESIDENCE UNIVERSITAIRE HOUARI BOUMEDIENNE 2200 LOGTS A CITE 5 JUILLET MOSTAGANEM

Certifie, sous peine de l'application des sanctions prévues par l'article 216 de l'ordonnance N° 66-156 du 18 Safar 1386 correspondant au 8 juin 1966 portant code pénal que les Nom, prénom et qualité du signataire

…………………………………..

Lieu et date de signature

signature

………………………………...

renseignements fournis ci-dessus sont exacts. 6/ Décision du service contractant: La présente offre est…………………………………………………………………………………… A……………………, le………………………….. Signature du représentant du service contractant:

N.B : -Cocher les cases correspondant à votre choix. -Les cases correspondantes doivent obligatoirement être remplies. -En cas de groupement, remplir une seule déclaration. -En cas d'allotissement chaque lot doit faire l'objet d'une déclaration. -Pour chaque variante remplir une déclaration. -Pour les prix en option remplir une déclaration à part. -Lorsque le soumissionnaire est une personne physique, il doit adapter les rubriques spécifiques aux sociétés, aux entreprises individuelles.

RÉPUBLIQUE ALGÉRIENNE DÉMOCRATIQUE ET POPULAIRE WILAYA DE MOSTGANEM 12 TRAVEAUX D’AMENAGEMENT D’UN BLOC ADMINISTRATIF ET CUISINE A LA RESIDENCE UNIVERSITAIRE HOUARI BOUMEDIENNE 2200 LOGTS A CITE 5 JUILLET MOSTAGANEM

………………………………………………………………..……………..

LETTRE DE SOUMISSION 1/Identification du service contractant : Désignation du service contractant …………………………………………………….. …………………………………………………………………………………………………………… Nom, prénom, qualité du signataire du marché public : ………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………. 2/Présentation du soumissionnaire: Désignation du soumissionnaire (reprendre la dénomination de la société telle que figurant dans la déclaration de candidature): Soumissionnaire seul. Dénomination de la société …………………………………………………………………………………………………………… ……… Soumissionnaire groupement momentané d’entreprises : Conjoint ou Solidaire Dénomination de chaque société : 1/………………………………………………………………………………………………………… 2/………………………………………………………………………………………………………… 3/………………………………………………………………………………………………………… 4/ …………………………………………………………………………………………………………… Dénomination du groupement : ………………………………………………. 3/Objet de la lettre de soumission : ………………………………………………………… ………………………………………………………………………… ………………….. …………………………………………………………………………………… Wilaya(s) où seront exécutées les prestations, objet du marché public: Wilaya de MOSTAGANEM La présente lettre de soumission est présentée dans le cadre d’un marché public alloti : Non ou Oui Dans l’affirmative : Préciser les numéros des lots ainsi que leurs intitulés: ……………………………………………………………………… ………………………………………………………………… 4/Engagement du soumissionnaire : Le signataire S’engage, sur la base de son offre et pour son propre compte ; Dénomination de la société : ………………………………………….. 13 TRAVEAUX D’AMENAGEMENT D’UN BLOC ADMINISTRATIF ET CUISINE A LA RESIDENCE UNIVERSITAIRE HOUARI BOUMEDIENNE 2200 LOGTS A CITE 5 JUILLET MOSTAGANEM

Adresse de la société : ……………………………………………………………………... Forme juridique de la société : ……………………… Privée …….. ……………………………..

Montant du capital social : ……………………………/………………………………………. Numéro et date d’inscription au registre du commerce, au registre de l’artisanat et des métiers ou autre (à préciser) (barrer la mention inutile) : ………………………………… Du :…………….………………. Nom, Prénom, nationalité, date et lieu de naissance du signataire, ayant qualité pour engager la société à l’occasion du marché public : ……………………………………., Nationalité………… Né le :……………………………… . Engage la société, sur la base de son offre ; Dénomination de la société: …………………………………………………………………………………….. Adresse du siège social : ……………………………………………………………………………………………….. Forme juridique de la société : ……………………………………………………………………………………… Montant du capital social : …………………………………………………………………………………………….. Numéro et date d’inscription au registre du commerce, au registre de l’artisanat et des métiers ou autre (à préciser) (barrer la mention inutile) : ……………………………………………………………. , modifie le …………………….. Nom, Prénom, nationalité, date et lieu de naissance du signataire, ayant qualité pour engager la société à l’occasion du marché public : …………………………………………………………………………………………………………… ……. L’ensemble des membres du groupement s’engagent, sur la base de l’offre du groupement Présentation des membres du groupement (chaque membre du groupement doit renseigner cette rubrique. Les autres membres du groupement doivent remplir cette rubrique dans une feuille jointe en annexe, en donnant un numéro d’ordre à chaque membre) : 1/Dénomination de la société: ………………………………………. Adresse du siège social : …………………………………………………………. Forme juridique de la société : …………………………….. Montant du capital social : ……………………………. Numéro et date d’inscription au registre du commerce, au registre de l’artisanat et des métiers ou autre (à préciser) (barrer la mention inutile) : …………………………………………………… ……………………………………………………………….. Nom, Prénom, nationalité, date et lieu de naissance du signataire, ayant qualité pour engager la société à l’occasion du marché public: …………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………… Après avoir pris connaissance des pièces du projet de marché public et après avoir apprécié, à mon point de vue et sous ma responsabilité, la nature et la difficulté des prestations à exécuter : -remets, revêtus de ma signature, un bordereau des prix et un détail estimatif, établis conformément aux cadres figurant au dossier du projet de marche. -me soumets et m’engage envers ……………………………………………………………… (indiquer le nom du service contractant) à exécuter les prestations conformément aux conditions du cahier des prescriptions spéciales et moyennant la somme de: ………………………………………………………………………………….. 14 TRAVEAUX D’AMENAGEMENT D’UN BLOC ADMINISTRATIF ET CUISINE A LA RESIDENCE UNIVERSITAIRE HOUARI BOUMEDIENNE 2200 LOGTS A CITE 5 JUILLET MOSTAGANEM

……………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………………. (Indiquer le montant du marché public en dinars et, le cas échéant, en devises étrangères, en chiffres et en lettres, et en hors taxes et en toutes taxes). Imputation budgétaire : ………………………/………………………………………………………………... Le service contractant se libère des sommes dues, par lui, en faisant donner crédit au ………………………………………………………………………………………… Adresse: ……………………………………………………………………………………. 5/Signature de l’offre par le soumissionnaire: J’affirme, sous peine de résiliation de plein droit du marché public ou de sa mise en régie aux torts exclusifs de la société, que ladite société ne tombe pas sous le coup des interdictions édictées par la législation et la réglementation en vigueur. Certifie, sous peine de l’application des sanctions prévues par l’article 216 de l’ordonnance Nom, prénom, qualité du Lieu et date de signature Signature signataire …………………………………… ……………………………… ………………………………. ………………………… n° 66-156 du 18 Safar 1386 correspondant au 8 juin 1966 portant code pénal que les renseignements fournis ci-dessus sont exacts 6/Décision du service contractant : La présente offre est ……………………………………………………………………………. A……………………., le …………………… Signature du représentant du service contractant :

15 TRAVEAUX D’AMENAGEMENT D’UN BLOC ADMINISTRATIF ET CUISINE A LA RESIDENCE UNIVERSITAIRE HOUARI BOUMEDIENNE 2200 LOGTS A CITE 5 JUILLET MOSTAGANEM

REPUBLIQUE ALGERIENNE DEMOCRATIQUE ET POPULAIRE WILAYA DE MOSTAGANEM

RESIDENCE UNIVERSITAIRE HOUARI BOUMEDIENNE 2200 LITS A CITE 200 LOGMTS 5 JUILLET-MOSTAGANEM

PROJET : TRAVEAUX D’AMENAGEMENT D’UN BLOC ADMINISTRATIF ET CUISINE A LA RESIDENCE UNIVERSITAIRE HOUARI BOUMEDIENNE 2200 LITS CITE 5 JUILLET-MOSTAGANEM

Conclu entre : CONCLU ENTRE LES SOUSSIGNES Le Maître de l’ouvrage : Monsieur ………….. de LA Wilaya de ……………….. représenté par ……………………………………………………. la wilaya de……………………………………………………… "LE SERVICE CONTRACTANT".…….

D’une part, et : L’Entreprise : ………………………………………… Représentée par son Directeur (Gérant(E)))  ………………………………………. Dont le siège est au ……………………………………………………………………………………………………… Désigné dans le présent marché par le terme : «: «LE CO CONTRACTANT "………………………………………… " D’autre part, Il a arrêté et convenu ce qui suit :

16 TRAVEAUX D’AMENAGEMENT D’UN BLOC ADMINISTRATIF ET CUISINE A LA RESIDENCE UNIVERSITAIRE HOUARI BOUMEDIENNE 2200 LOGTS A CITE 5 JUILLET MOSTAGANEM

CAHIERS DES PRESCRIPTIONS SPECIALES

17 TRAVEAUX D’AMENAGEMENT D’UN BLOC ADMINISTRATIF ET CUISINE A LA RESIDENCE UNIVERSITAIRE HOUARI BOUMEDIENNE 2200 LOGTS A CITE 5 JUILLET MOSTAGANEM

SOMMAIRE ARTICLE 01 : OBJET DU MARCHE ARTICLE 02 : MODE DE PASSATION ARTICLE 03 : PIECES CONTRACTUELS ARTICLE 04 : CONSISTANCE DU TRAVAUX ARTICLE 05 : MODE D’EVALUATION DES TRAVAUX ARTICLE 06 : DEFINITION DES PRIX ARTICLE 07 : MONTANT DU CONTRAT ARTICLE 08 : DELAI DE REALISATION DU PROJET ARTICLE 09 : PENALITES DE RETARD ARTICLE 10 : CAS DE FORCE MAJEURE ARTICLE 11 : FOURNITURE DES MATERIAUX ET PRODUITS FABRIQUES ARTICLE 12 : PRISCRIPTIOS GENERALES ARTICLE 13 : REPERES DE NIVELLEMENT ARTICLE 14 : CONSTATIONS EVENTUELLES DES METRES ARTICLE 15 : ATACHEMENTS DES TRAVAUX ARTICLE 16 : ORDRE DE SERVICE ARTICLE 17 : DELAIS DE CONSTATATION, DE MANDAMENT ET INTERET MORATOIRES ARTICLE 18 : DROITS DE TIMBRE D’ENREGISTREMENT ARTICLE 19 : INSALLATION PROVISOIRE DU CHANTIER ARTICLE 20 : INSALLATION ET ORGANISATION DU CHANTIER ARTICLE 21 : PROPRETE DES CHANTIERS DES CHANTIERS ARTICLE 22 : CALENDRIER D’AVANCEMENT DES TRAVAUX ARTICLE 23 : PLANING D’EXECUTION ARTICLE 24 : RESPONSABILITE DE COCONTRACTANT EN CE QUI CONCERNE LES DEGATS, LES GENES CAUSES AUX TIERS ET LES MESURES D’ORDRE ET DE SECURITE. ARTICLE 25 : PRESENCE DU PARTENAIRE COCONTRACTANT SUR LE CHANTIER ARTICLE 26 : CAUTION DE BONNE EXECUTION ARTICLE 27 : RESTITUTION DE LA CAUTION DE GARANTIE ARTICLE 28 : SANCTIONS

18 TRAVEAUX D’AMENAGEMENT D’UN BLOC ADMINISTRATIF ET CUISINE A LA RESIDENCE UNIVERSITAIRE HOUARI BOUMEDIENNE 2200 LOGTS A CITE 5 JUILLET MOSTAGANEM

ARTICLE 01: OBJET DU MARCHE Le Présent marché à pour objet de fixer les conditions techniques, administratives et financières pour la réalisation du projet   : TRAVEAUX D’AMENAGEMENT D’UN BLOC ADMINISTRATIF ET CUISINE A LA RESIDENCE UNIVERSITAIRE HOUARI BOUMEDIENNE 2200 LITS CITE 5 JUILLETMOSTAGANEM

………………………………………………………………………………………………. ARTICLE 02 : MODE DE PASSATION DU MARCHE Le présent marché est conclu après : Appel d’offre ouvert conformément a l’ article 43 du décret présidentiel n° 15-247 du 16 septembre 2015 portant réglementation des marchés publics. ARTICLE 03 : PIECES CONTRACTUELLES -La déclaration de candidature -La déclaration de probité -La soumission. -La déclaration à souscrire. -Le cahier des prescriptions spéciales. -Le cahier des prescriptions communes. -Le devis descriptif. -Le bordereau des prix unitaires. -Le devis quantitatif et estimatif. ARTICLE 04 : CONSISTANCE DES TRAVAUX Les travaux à réaliser, du présent marché, consistent en :  : TRAVEAUX D’AMENAGEMENT D’UN BLOC ADMINISTRATIF ET CUISINE A LA RESIDENCE UNIVERSITAIRE HOUARI BOUMEDIENNE 2200 LITS CITE 5 JUILLET-MOSTAGANEM ARTICLE 05 : MODE D’EVALUATION DES TRAVAUX Les travaux objet du présent marché sont évalués au métré, c'est-à-dire le règlement des travaux sera opéré en application des prix unitaires du bordereau des prix unitaires aux quantités réellement exécutées. ARTICLE 06 : DEFINITION DES PRIX Les prix définis par le bordereau des prix unitaires comprennent toutes les charges, sujétions et frais nécessaires à la bonne exécution de l'ouvrage. Les prix unitaires sont en hors TVA. ARTICLE 07 : MONTANT DU MARCHE Le montant du Présent marché est arrêté comme suit : En Lettre : …………………………………………………………………………………………….. …………………………………………………………………….. En Chiffre : …………………………………………………………….. ARTICLE 08 : DELAI DE REALISATION DU PROJET : Le délai de réalisation du projet est fixé à : ……………………………………………………………………………………………………………. ARTICLE 09 : PENALITES DE RETARD

19 TRAVEAUX D’AMENAGEMENT D’UN BLOC ADMINISTRATIF ET CUISINE A LA RESIDENCE UNIVERSITAIRE HOUARI BOUMEDIENNE 2200 LOGTS A CITE 5 JUILLET MOSTAGANEM

En application des dispositions de l’article 147 du décret présidentiel n°15-247 du 16 septembre 2015, portant réglementation des marchés publics, et à défaut de l'entreprise d'avoir terminé les travaux dans les délais fixés, il lui sera appliquée une pénalité de retard. Le montant de la pénalité est déterminé par la formule suivante : M P = --------- N 10 x D Où: P= Montant total des pénalités. M = Montant du marche augmenté d'éventuels avenants N= Nombre de jours de retard. D= Délai d'exécution exprime en jours calendaires. ARTICLE 10 : CAS DE FORCE MAJEURE Aucune des partes ne sera réputée faillir à ses obligations contractuelles dans la mesure ou l'exécution de celles- ci serait retardée, entravée ou empêchée par un cas de force majeure. Ne peuvent être considérés comme cas de force majeur que les événements échappant à la volonté des parties et présentant un caractère imprévisible, irrésistible et insurmontable. Le cocontractant sera exonéré de ses obligations sous réserve qu'il informe par écrit le Maître de l'ouvrage du cas de force majeure dans un délai de sept (07) jours à compter de l'acte de l'événement. ARTICLE 11 : FOURNITURE DES MATERIAUX ET PRODUITS FABRIQUES Toutes les fournitures de matériaux et produits disponibles sur le marché devront répondre aux normes en vigueurs et les prescriptions contenues. Celles qui ne sont pas expressément exécutées selon le présent cahier des prescriptions et qui sont destinées à être incorporées aux ouvrages incombent au cocontractant qui en proposera la substitution préalable au maître de l'ouvrage par l'introduction d'avenants appropriés sous réserve d'une autorisation dûment formulée par le maître de l'ouvrage. ARTICLE 13 : PRESCRIPTIONS GENERALES Tous les travaux compris dans le présent marché ou ordonnés en cours de réalisation seront exécutés suivant les normes techniques en vigueur conformément aux documents graphiques et contractuels y afférent Le cocontractant devra avant de commencer l'exécution des travaux, soumettre à l'approbation du Maître de L'ouvrage, quand elle n'est pas précisée au marché, la marque de tous les matériaux qu’il compte utiliser, accompagnée de procès verbaux de résistance au laboratoire et d'homologation. ARTICLE 14 : REPERES DE NIVELLEMENT Les côtes d'altitude des ouvrages seront rapportées au nivellement général de l'Algérie, le repère sera le point 0, et sera attaché aux côtes de niveaux portées sur les plans d'exécution établis par le Maître de l'ouvrage. ARTICLE 15 : CONSTATATIONS EVENTUELLES DES METRES Les métrés éventuels seront dressés contradictoirement par le cocontractant et le Maître de L'œuvre et approuvés par le Maître de L'ouvrage. Les situations, mémoires et décomptes seront produits en douze (12) exemplaires par le cocontractant, ils sont transmis entre le premier et le cinq de chaque mois. Passé ce délai, les situations présentées ne seront prises en compte que le mois suivant.

20 TRAVEAUX D’AMENAGEMENT D’UN BLOC ADMINISTRATIF ET CUISINE A LA RESIDENCE UNIVERSITAIRE HOUARI BOUMEDIENNE 2200 LOGTS A CITE 5 JUILLET MOSTAGANEM

ARTICLE 16 : ATTACHEMENTS DES TRAVAUX Le cocontractant devra sous sa responsabilité faire connaître en temps utile et avant qu'ils soient cachés les ouvrages et fournitures dont les quantités et les qualités ne pourraient pas être constatés ultérieurement. Les attachements des travaux ou fournitures dont la nécessité aurait été rendue évidente en cours d'exécution devront être établis contradictoirement par le cocontractant et le Maître de l'œuvre et soumis à la vérification du Maître de L'ouvrage en tenant compte des obligations précisées ci-dessus et aux prescriptions de l'article 39 du C.C.A G. ARTICLE 17 : ORDRE DE SERVICE L'ordre de service prescrivant le commencement des travaux sera délivré par le Maître de L'ouvrage après approbation du marché par l'autorité compétente, et toutes modifications de travaux fera objet également d'un ordre de service et d’un avenant. ARTICLE 18 : DELAIS DE CONSTATATION, DE MANDAMENT ET INTERET MORATOIRES. a) Délai de constatation : En vertu des dispositions de l'article 121du décret présidentiel n° 15247 du 16 septembre 2015 portant réglementation des marchés publics et des délégations de service public, il est prévu un délai ouvert pour procéder aux constatations ouvrant droit à paiement de 15 jours. Ces délais courent à partir de la demande du titulaire appuyée des justifications nécessaires (il s'agit des délais pour vérifier et approuver les attachements conformément à l'article 39 du C.C.A.G). b) Délai de mandatement : En vertu des dispositions de l'article 122 du décret présidentiel n° 15247 du 16 septembre 2015 portant réglementation des marchés publics et des délégations de service public ,il est prévu un délai de mandatement des acomptes ou de solde de 30 jours à compter de la réception de la situation. c) Intérêts moratoires: A défaut de mandatement dans les délais de 30 jours cités ci-dessus fait courir de plein droit et sans autres formalité au bénéfice du cocontractant des intérêts moratoires calculés conformément aux dispositions de l'article 121 du décret présidentiel n° 15-247 du 16 septembre 2015, et par application de la formule suivante : Montant de la situation déposée x T.I.B.C. x N I.M =______________________________________ 12x30 OU I.M. Intérêts moratoires T.I.B.C.: taux d'intérêt bancaire des crédits à court terme N: nombre de jours de retard dans le paiement de la situation ARTICLE 19 : DROITS DE TIMBRES ET D’ENREGISTREMENT. Le présent marché est dispensé de timbre et d'enregistrement par application de l'ordonnance n° 76103 du 09 décembre 1976, et portant code des timbres (J.O.R.A) n° 81 du 18 décembre 1986 et (J.O.R.A) n° 39 du 15 mai 1977. ARTICLE 20: INSTALLATION PROVISOIRE DU CHANTIER Toutes les installations et constructions provisoires nécessaires pendant l'exécution des travaux sont à la charge du cocontractant. Le cocontractant soumettra un plan d'organisation de chantier au maître de l'ouvrage pour approbation ARTICLE 21 : INSTALLATION ET ORGANISATION DU CHANTIER Le cocontractant est réputé connaître la situation de l'état des lieux, leurs conditions d'accès et d'approvisionnements ainsi que les difficultés d'exécution des travaux Il lui appartiendra de s'informer de tous les règlements administratifs auxquels il doit se conformer pour I 'exécution des travaux et de prévoir les charges éventuelles dans ses prix unitaires En outre, il sera responsable de la protection

21 TRAVEAUX D’AMENAGEMENT D’UN BLOC ADMINISTRATIF ET CUISINE A LA RESIDENCE UNIVERSITAIRE HOUARI BOUMEDIENNE 2200 LOGTS A CITE 5 JUILLET MOSTAGANEM

du chantier contre les intempéries, inondation, éboulement de terrain, tous les ouvrages provisoires éventuellement nécessaires pour assurer cette protection sont à sa charge. Le cocontractant disposera pour l'exécution de ces travaux de l'ensemble du terrain suivant les limites définies aux plans de masses. Il prendra connaissance des réseaux de distributions d'eau, de gaz, d'électricité, de téléphone. D’égouts etc. pouvant exister sur le terrain afin d'éviter toute détérioration. ARTICLE 22: PROPRETE DES CHANTIERS Dans le cadre de la protection de l'environnement et la préservation de l'hygiène et de la salubrité publique. Le cocontractant est tenu de procéder au maintien permanent de l'état de propreté de son chantier et de son environnement immédiat par un nettoyage régulier. Faute de quoi, des sanctions seront prises en conséquence, conformément à la législation et la réglementation en vigueur. ARTICLE 23 : CALENDRIER D’AVANCEMENT DES TRAVAUX Avant le début du chantier, le cocontractant remettra le planning prévisionnel des travaux en faisant ressortir ses moyens humains par catégorie professionnel. Moyens matériel ainsi que les quantités des matériaux nécessaires à l'approvisionnement constant du chantier. Ce document sera soumis à l'approbation du Maître de l'ouvrage. (Le planning doit être le même que celui qui est présenté avec l’offre.) ARTICLE 24 : PLANNING D’EXECUTION Dans le cas ou l'avancement des travaux ne correspondraient pas au planning établi, l’administration se réserve le droit de faire application des mesures prévues à l'article 35 du CCAG. ARTICLE 25 : RESPONSABILITE DU COCONTRACTANT EN CE QUI CONCERNE LES DEGATS, LES GENES CAUSES AUX TIERS ET LES MESURES D’ORDRE ET DE SECURITE. Le cocontractant sera seul responsable des dégâts causés au tiers. Il devra prendre toutes les mesures nécessaires pour réparer tous les dégâts et toutes gènes aux tiers. Le cocontractant prendra spontanément toutes les mesures d'ordre et de sécurité pour éviter les accidents sur son chantier et aux abords. La signalisation du chantier devra être assurée conformément aux dispositions réglementaires en vigueur. ARTICLE 26 : PRESENCE DU PARTENAIRE CO-CONTRACTANT SUR LE CHANTIER Le cocontractant sera tenu d'assister personnellement ou se faire représenter par un agent qualifié susceptible de prendre des décisions sur chantier lors des réunions hebdomadaires fixées par le Maître de L'ouvrage. La direction de ce chantier devra être effectivement assurée sans interruption. Si la qualification du responsable n'apparaît pas suffisante, le Maître de l'ouvrage pourrait en demander le remplacement ou l'assistance jugée nécessaire. ARTICLE 27 : CAUTION DE BONNE EXECUTION : Le cocontractant est tenu de constituer une caution de bonne exécution d’un montant égal à 5 % de celui de sa convention y compris ses avenants éventuels .Cette caution est destinée à garantir la bonne exécution du contrat, en application de l’article 130 du décret présidentiel n° 15-247 du 16.09.2015 portant réglementation des marchés publics et délégation de service public. Elle sera constituée au plus tard à la date à laquelle le partenaire cocontractant remet le premier acompte et ce auprès de la caisse de garantie des marchés publics ou toute autre banque agréé. Elle sera transformée en caution de garantie à la réception provisoire.

22 TRAVEAUX D’AMENAGEMENT D’UN BLOC ADMINISTRATIF ET CUISINE A LA RESIDENCE UNIVERSITAIRE HOUARI BOUMEDIENNE 2200 LOGTS A CITE 5 JUILLET MOSTAGANEM

ARTICLE 28 : RESTITUTION DE LA CAUTION DE GARANTIE : En application des dispositions de I 'article 134, du décret présidentiel n° 15-247 du 16 septembre 2015 portant réglementation des marchés publics, la caution de garantie et totalement restituée dans un délai d'un mois à compter de la date de réception définitive des travaux. ARTICLE 29 : SANCTIONS  Sans préjudice des sanctions prévues par la législation et la réglementation en vigueur, toute entreprise ou groupe d'entreprises -Ayant fait l'objet de défaillances avérées dans l'exécution de son contrat, -Ayant produit de faux documents au moment de sa soumission. -Ayant enfreint la législation du travail et notamment n'avoir pas déclaré son personnel aux caisses de sécurité sociale, Encourt des sanctions allant de la mise en garde au retrait provisoire ou définitif du certificat de qualification et de classification professionnelle.

Lu et approuvée par : LE CO-CONTRACTANT ………………. le :………………

LE CONTRACTANT ………………………………le :……………………

23 TRAVEAUX D’AMENAGEMENT D’UN BLOC ADMINISTRATIF ET CUISINE A LA RESIDENCE UNIVERSITAIRE HOUARI BOUMEDIENNE 2200 LOGTS A CITE 5 JUILLET MOSTAGANEM

CAHIERS DES PRESCRIPTIONS COMMUNES

24 TRAVEAUX D’AMENAGEMENT D’UN BLOC ADMINISTRATIF ET CUISINE A LA RESIDENCE UNIVERSITAIRE HOUARI BOUMEDIENNE 2200 LOGTS A CITE 5 JUILLET MOSTAGANEM

SOMMAIRE

ARTICLE 01 : TRAVAUX SUPPLEMENTAIRES ARTICLE 02 : AVENANT ARTICLE 03 : SOUS -TRAITONCE ARTICLE 04 : OBLIGATION DU COCONTRACTANT ARTICLE 05 : PAIEMENT DES TRAVAUX ARTICLE 06 : NANTISSEMENT ARTICLE 07 : ELECTION DOMICILE DE CO-CONTRACTANT ARTICLE 08 : DOMICILIATION BANCAIRE DU CO-CONTRACTANT ARTICLE 09 : RESILIATION ARTICLE 10 : REGLEMENT DES LITIGES ARTICLE 11 : ASSURANCE ABLIGTOIRES ARTICLE 12 : CONDITIONS DE RECEPTION DES OUVERAGES ARTICLE 13 : DELAIS DE VALIDITE DES OFFRES ARTICLE 14 : ACTUALISATION DES PRIX ARTICLE 15 : REVISION DES PRIX ARTICLE 16 : PROPRETE DE CHANTER ARTICLE 17 : EVACUATION DES GRAVATS A LA DECHARGE PUBLIQUE ARTICLE 18 : RESPECT DE LA LEGISLATION DE TRAVAIL ARTICLE 19 : UTILISATION DE LA MAIN D’OUVRE LOCALE ARTICLE 20 : MAIN D’ŒUVRE /HYGIENE ET SECURITE ARTICLE 21 : CARACTERE CONFIDENTIEL DE LA PROCEDURE D'ANALYSE ET D'EVALUATION DES OFFRES   ARTICLE 22 : ENTREE EN VIGUEUR DU MARCHE ARTICLE 23 : TEXTE GENERAUX

25 TRAVEAUX D’AMENAGEMENT D’UN BLOC ADMINISTRATIF ET CUISINE A LA RESIDENCE UNIVERSITAIRE HOUARI BOUMEDIENNE 2200 LOGTS A CITE 5 JUILLET MOSTAGANEM

PRESCRIPTIONS COMMUNES ARTICLE 01: TRAVAUX SUPPLEMENTAIRES Le cocontractant ne doit en aucun cas entreprendre sans l'accord préalable du maître de l'ouvrage, l'exécution des travaux supplémentaires ou non prévus. Ces travaux doivent dans tous les cas d'espèces faire l'objet d'un ordre de service et d'un avenant signé par le maître de l'ouvrage. ARTICLE 02: AVENANT Le Maître de L'ouvrage peut recourir à la conclusion d'avenants au présent contrat si des modifications dans la mise en œuvre des travaux interviennent par rapport aux prévisions initiales, en application du décret présidentiel n° 15-247 du 16 septembre, portant réglementation des marchés publics (articles 135 à 139). ARTICLE 03 : SOUS-TRAITANCE Il n’est pas prévu de sous traitance dans le présent marché ARTICLE 04: OBLIGATION DU COCONTRACTANT Le cocontractant est responsable de la totalité des travaux, qui doivent répondre aux règles de l'art et aux normes conformément à la réglementation. ARTICLE 05 : PAIEMENT DES TRAVAUX Le paiement des travaux s'effectuera par acomptes mensuels sur présentation de situations des travaux réalisés accompagnées des relevés contradictoires de prises d'attachements. ARTICLE 06 : NANTISSEMENT En vue du nantissement éventuel dans les législations en vigueur des marchés publics reconduites par l'article 145 du décret présidentiel n° 15-247 du 16 septembre, portant réglementation des marches publics. Sont désignés : - Comptable chargé du paiement ………………………………………………………... - Fonctionnaire chargé de fournir les renseignements prévus par l'article 110 sus visé : Monsieur ………….. de la wilaya de MOSTAGANEM.représenté par …………………………………………………………………………….. ARTICLE 07   : ELECTION DOMICILE DU CO-CONTRACTANT Pour l'exécution de son contrat. Le co-contractant fait élection de son domicile à l'adresse suivante : …………………………………………………………………………... ARTICLE 08 : DOMICILIATION BANCAIRE DU CO-CONTRACTANT Pour la facturation la domiciliation bancaire de l'entreprise est ouvert au nom de: …………………………………………………………………… Sous le Numéro : ……………………………………………………………………. Adresse: …………………………………………………………………………………………. ARTICLE 09: RESILIATION En cas de résiliation, il sera fait application des dispositions des articles 149,150,151 et 152 du décret présidentiel n° 15-247 du 16 septembre , portant réglementation des marchés publics . 26 TRAVEAUX D’AMENAGEMENT D’UN BLOC ADMINISTRATIF ET CUISINE A LA RESIDENCE UNIVERSITAIRE HOUARI BOUMEDIENNE 2200 LOGTS A CITE 5 JUILLET MOSTAGANEM

ARTICLE 10 : REGLEMENT DES LITIGES. Les litiges qui pourront naître à l'occasion de l'exécution du marché seront régis par les dispositions de l'article 153 du décret présidentiel n° 15-247 du 16 septembre, portant réglementation des marchés publics A défaut d'un accord à l’amiable, le litige est soumis à l’examen du comité de règlement amiable des litiges compétent, institué en vertu des dispositions de l’article 154 ci-après conformément aux conditions prévues à l’article 155 du décret présidentiel n° 15-247 du 16 septembre. ARTICLE 11 : ASSURANCES OBLIGATOIRES En application de l'ordonnance 95-07 du 25/01/95 relative aux assurances, Le cocontractant est tenu de justifier qu'il a contracté toutes les assurances prévues aux textes réglementaires en vigueur à la date de commencement des travaux, notamment l'assurance contre l'effondrement des travaux en cours et la responsabilité civil à l'égard de tiers. Le cocontractant doit souscrire les contrats d'assurance appropriés permettant de garantir contre les risques énumérés ci-après Accidents de la circulation Doivent être garantis par le cocontractant, tous les risques relatifs aux accidents de la circulation, les garanties doivent notamment couvrir - les véhicules et autres engins mobiles, propriétés du cocontractant - les personnes transportées. - les tiers Accidents du travail : Les accidents du travail survenant au personnel du cocontractant doivent être garantis conformément à la réglementation en vigueur. Responsabilités civiles Doivent être garantis par le cocontractant. Les responsabilités civiles lui incombant, en raison des dommages qui entre l'ordre de service de commencer les travaux et la réception définitive seraient causés aux agents et aux mandataires du maître de l'ouvrage ou aux tiers, par les travaux objet du présent marché, les marchandises, les matériels, les installations ou le personnel du cocontractant. Présentation des polices a) Le cocontractant est tenu d'adresser au maître de l'ouvrage avant tout commencement d'exécution des travaux, la photocopie des polices d'assurances contractées pour la couverture des risques énumérés ci-dessus. Elles devront toutes comporter une clause interdisant leur résiliation, sans un avis préalable de la compagnie d'assurance au maître de l’ouvrage. Ces polices devront être prises auprès d'une (ou) plusieurs compagnies (s) d'assurances. Le maître de l'ouvrage pourra refuser toute police qui ne lui conviendra pas , en donnant les raisons motivées de son refus. b) Le cocontractant devra également fournir au maître de L'ouvrage des attestations émanant de la ou des compagnies d'assurances certifiant que les primes ont été bien réglées. 27 TRAVEAUX D’AMENAGEMENT D’UN BLOC ADMINISTRATIF ET CUISINE A LA RESIDENCE UNIVERSITAIRE HOUARI BOUMEDIENNE 2200 LOGTS A CITE 5 JUILLET MOSTAGANEM

c) Si le co-contractant ne prend pas toutes les assurances précédemment citées, le maître de l'ouvrage est habilité à souscrire, en ses lieu et place, les dites assurances dont les primes seraient récupérées sur les sommes dues par lui au cocontractant. ARTICLE 12: CONDITIONS DE RECEPTION DES OUVRAGES A) LA RECEPTION PROVISOIRE A l'achèvement complet des travaux du présent marché, le cocontractant informera par lettre recommandée le maître de l'ouvrage et le maître de l'œuvre en vue de la réception provisoire qui sera sanctionnée par un procès-verbal signé par les trois parties. Dans le cas ou des malfaçons ou des défaillances seraient constatées, le maître de l'ouvrage pourra refuser la réception provisoire et la reporter à une date ultérieure, jusqu'à que les réserves soient satisfaites par contre, si des retouches ou des modifications de faibles importances, sont nécessaires sans que l'utilisation de l'ouvrage soit affectée, le maître de l'ouvrage pourra admettre la réception avec réserves mentionnées au procès-verbal qui précisera le délai sous le quel ces réserves devront être levées, si à l'expiration de ce délai, les retouches ou modifications demandées n'ont pas été effectuées, celles-ci pourront être faites par le maître de l'ouvrage aux frais risques et périls de l'entreprise. Durant la période de garantie, le cocontractant est tenu de remédier à ses frais et risques à tous les désordres qui surviendront à l'ouvrage sauf pour les ceux ne relevant pas de sa responsabilité. Une réception provisoire partielle est prononcée chaque fois que le Maître de L'ouvrage use de prendre possession anticipée d'une partie des travaux B) DELAI DE GARANTIE Le délai de garantie des travaux faisant l'objet du présent contrat est fixé à douze (12) mois à compter de la date du procès-verbal de la réception provisoire des travaux. C) RECEPTION DEFINIIIVE Si l'ensemble des réserves justifies ont été levées, la réception définitive est prononcée à l'expiration de la période de garantie de douze (12) mois. La convocation des parties pour prononcer la réception définitive se fera à l'initiative du cocontractant par lettre recommandée. ARTICLE 13 :DELAI DE VALIDITE DES OFFRES Les offres seront valables pendant 90 jours plus les 15 jours représentants le délais de préparation des offres ; soit 105 jours. ARTICLE 14 :ACTUALISATION DES PRIX Il n’est pas prévu d’actualisation des prix dans le présent marché. ARTICLE 15 :REVISION DES PRIX Les prix du présent marche son fermes et non révisables ARTICLE 16: PROPRETE DU CHANTIER Dans le cadre de la protection de l'environnement et la préservation de l'hygiène et de la salubrité publique, le cocontractant est tenu de procéder au maintien permanent de l'état de propreté de son chantier et de son environnement immédiat par un nettoyage régulier. Faute de quoi, des sanctions seront prises en conséquence, conformément à la législation et la réglementation en vigueur. 28 TRAVEAUX D’AMENAGEMENT D’UN BLOC ADMINISTRATIF ET CUISINE A LA RESIDENCE UNIVERSITAIRE HOUARI BOUMEDIENNE 2200 LOGTS A CITE 5 JUILLET MOSTAGANEM

ARTICLE 17   : EVACUATION DES GRAVATS A LA DECHARGE PUBLIQUE L’entreprise doit obligatoirement évacuer les déblais et gravats à la décharge publique ARTICLE 18   : RESPECT DE LA LEGISLATION DE TRAVAIL Le cocontractant est tenu de respecter la législation du travail notamment la loi N° 90-11 du 21.04.1990 relative aux relations de travail. ARTICLE 19 : UTILISATION DE LA MAIN D'OEUVRE LOCALE Le cocontractant est tenu de respecter la législation en ce qui concerne l'utilisation de la main d'œuvre locale et cela en application des dispositions du décret présidentiel n° 15-247 du 16 septembre, modifié et complété portant réglementation des marchés publics. ARTICLE 20   : MAIN D’ŒUVRE / HYGIENE ET SECURITE. Ministère de l’intérieure loi N° 2953 du 20/12/2015 1-Main d’œuvre : Les conditions de recrutement et emploi de la main d’œuvre seront conformes à la réglementation en vigueur. 2-Hygiène et sécurité : L’entrepreneur devra se conformer aux lois et règlements sanitaires, médicaux et d’hygiène en vigueur en Algérie. ARTICLE 21 : CARACTERE CONFIDENTIEL DE LA PROCEDURE D'ANALYSE ET D'EVALUATION DES OFFRES :  Aucune information relative à l'examen, aux éclaircissements, à l’évaluation, à la Comparaison des offres et aux recommandations relatives à l'attribution provisoire du Marché, ne pourra être divulguée aux soumissionnaires, ou à toute personne étrangère à la procédure d'examen et d'évaluation des plis, et ce jusqu'à l'annonce par voie de presse et BOMOP de l'attribution provisoire du marché. Toute tentative effectuée par un soumissionnaire pour influencer la commission d’ouverture des plis et d’évaluation des offres au cours de la procédure d'examen, d'évaluation et de comparaison des offres, conduira au rejet de son offre avec application, à son encontre des mesures coercitives prévues par la loi 06-01 du 20/02/2006 relative à la prévention et à la lutte contre la corruption. ARTICLE 22 : ENTREE EN VIGUEUR DU MARCHE. Le présent marché entrera en vigueur dés La mise en vigueur de la convention est subordonnée à :  Son visa par la commission des marchés public de la wilaya  Son visa par le contrôleur financier de la wilaya  Son approbation par le maitre de l’ouvrage ;  Sa signature par les deux parties contractantes ;  Sa notification par O.D.S. par le Service Contractant au Cocontractant pour commencer l’exécution des travaux. 29 TRAVEAUX D’AMENAGEMENT D’UN BLOC ADMINISTRATIF ET CUISINE A LA RESIDENCE UNIVERSITAIRE HOUARI BOUMEDIENNE 2200 LOGTS A CITE 5 JUILLET MOSTAGANEM

ARTICLE 23 : TEXTE GENERAUX Le co-contractant est soumis : Au cahier des clauses administratives générales applicables aux contrat de travaux approuvé par arrête du 21/11/1964 Au cahier des prescriptions communes pour les travaux dépendant de l'Administration des ponts et chaussées C.P.C Aux fascicules des clauses usuelles applicables aux travaux de génie civil modifie par la circulaire ministérielle N° 216/IG du 17 mars 1967. A la loi n' 90/11 du 21 Avril 1990 relative aux relations de travail A l'ordonnance n° 95/07 du 25.01.95 relative aux assurances, A la réglementation en vigueur relative à la protection de l'environnement. A l'ordonnance n° 03/03 du 19.07.2003 relative à la concurrence, modifiée et complétée par la loi n' 08/12 du 25.06.2008 relative à la réglementation en vigueur relative à l'utilisation de la main d'œuvre locale. Il est de plus précisé que toute clause qui pourrait être contraire aux dispositions du décret présidentiel n° 15-247 du 16 septembre portant réglementation des marchés publics doit être considérée comme nulle et non avenue.

LU ET ACCEPTER PAR  : LE CO-CONTRACTANT MOSTAGANEM le..................

LE SERVICE CONTRACTANT MOSTAGANEM le..................

30 TRAVEAUX D’AMENAGEMENT D’UN BLOC ADMINISTRATIF ET CUISINE A LA RESIDENCE UNIVERSITAIRE HOUARI BOUMEDIENNE 2200 LOGTS A CITE 5 JUILLET MOSTAGANEM

BORDEREAU DES PRIX UNITAIRE

………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………

31 TRAVEAUX D’AMENAGEMENT D’UN BLOC ADMINISTRATIF ET CUISINE A LA RESIDENCE UNIVERSITAIRE HOUARI BOUMEDIENNE 2200 LOGTS A CITE 5 JUILLET MOSTAGANEM

………………..

DEVIS QUANTITATIF ET ESTIMATIF ………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………. . …………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………… …

32 TRAVEAUX D’AMENAGEMENT D’UN BLOC ADMINISTRATIF ET CUISINE A LA RESIDENCE UNIVERSITAIRE HOUARI BOUMEDIENNE 2200 LOGTS A CITE 5 JUILLET MOSTAGANEM