Fidic Cartea Galbena 1999 [PDF]

Zitiervorschau

ANEXA nr. 2a la Ordinul nr. ………/……… pentru aprobarea condiiilor contractuale generale si speciale la încheierea contractelor de lucrri

FIDIC 1999

Condiii de Contract pentru Echipamente i Construcii inclusiv Proiectare PENTRU ECHIPAMENTE ELECTRICE I MECANICE, I PENTRU CLDIRI I LUCRRI INGINERETI PROIECTATE DE CTRE ANTREPRENOR

Condiii Generale 1. Prevederi Generale 1.1. Definiii

În Condiiile de Contract („aceste Condiii”), care includ Condiiile Speciale i aceste Condiii Generale, urmtoarele cuvinte i expresii vor avea semnificaiile de mai jos. Cuvintele care indic persoane sau pri includ societi sau alte entiti legale, cu excepia cazurilor în care contextul cere altfel.

1.1.1 Contractul

1.1.1.1

„Contract” înseamn Acordul Contractual, Scrisoarea de Acceptare, Scrisoarea de Ofert, Condiiile de Contract, Cerinele Beneficiarului, Listele, Propunerea Antreprenorului i alte documente (dac exist) care sunt incluse în Acordul Contractual sau în Scrisoarea de Acceptare.

1.1.1.2

„Acord Contractual” înseamn acordul contractual (dac exist) la care se face referire în Sub-Clauza 1.6 [Acordul Contractual]

1.1.1.3

„Scrisoare de Acceptare” înseamn scrisoarea de acceptare oficial a Scrisorii de Ofert, semnat de ctre Beneficiar, inclusiv orice memorandum anexat care cuprinde acordurile între Pri, semnate de acestea. Dac nu exist o astfel de scrisoare de acceptare, expresia „Scrisoare de Acceptare” înseamn Acordul Contractual, iar data de emitere sau primire a Scrisorii de Acceptare înseamn data semnrii Acordului Contractual.

1.1.1.4

„Scrisoare de Ofert” înseamn documentul intitulat scrisoare de ofert, care a fost completat de ctre Antreprenor i include oferta pentru Lucrri, semnat i adresat Beneficiarului.

1.1.1.5

„Cerinele Beneficiarului” înseamn documentul intitulat cerinele Beneficiarului, aa cum este inclus în Contract i orice alte modificri sau adugiri la acest document conform prevederilor Contractului. Acest document specific destinaia i scopul Lucrrilor i/sau ale proiectului i/sau a altor criterii tehnice ale acestora

1.1.1.6

„Liste” înseamn documentul(ele) intitulat(e) liste, completate de ctre Antreprenor i transmise împreuna cu Scrisoarea de Ofert, aa cum sunt incluse în Contract. Asemenea documente pot include date, tabele i liste cu grafice de pli i/sau preuri.

1.1.1.7

„Propunerea Antreprenorului” înseamn documentul intitulat propunere, transmis de ctre Antreprenor împreun cu Scrisoarea de Ofert, aa cum este inclus în Contract. Acest document poate include i proiectul preliminar al Antreprenorului.

1.1.1.8

„Ofert” înseamn Scrisoarea de Ofert i toate documentele incluse în Contract, pe care Antreprenorul le-a depus împreun cu Scrisoarea de Ofert.

1.1.2 Pri i Persoane

1.1.3 Date, Teste, Perioade i Terminare

1.1.1.9

„Anex la Ofert” înseamn formularele completate, intitulate Anexa la Ofert, care sunt anexate la Scrisoarea de Ofert i fac parte din aceasta.

1.1.1.10

„Lista de garanii” i „Graficul de Pli” înseamn documentele numite astfel (dac exist) care sunt cuprinse în Liste.

1.1.2.1

„Parte” înseamn Beneficiarul sau Antreprenorul, dup cum cere contextul.

1.1.2.2

„Beneficiar” înseamn persoana numit beneficiar în Anexa la Ofert i succesorii legali ai acestei persoane.

1.1.2.3

„Antreprenor” înseamn persoana(ele) numit(e) antreprenor în Scrisoarea de Ofert acceptat de ctre Beneficiar i succesorii legali ai acestei(or) persoane.

1.1.2.4

„Inginer” înseamn persoana desemnat de ctre Beneficiar s acioneze ca Inginer în scopurile Contractului i care este nominalizat în Anexa la Ofert, sau alt persoan desemnat din când în când de ctre Beneficiar i notificat Antreprenorului, potrivit prevederilor Sub-Clauzei 3.4 [Înlocuirea Inginerului].

1.1.2.5

„Reprezentantul Antreprenorului” înseamn persoana numit de ctre Antreprenor în Contract sau desemnat din când în când de ctre Antreprenor potrivit prevederilor Sub-Clauzei 4.3 [Reprezentantul Antreprenorului], care acioneaz în numele Antreprenorului.

1.1.2.6

„Personalul Beneficiarului” înseamn Inginerul, asistenii la care se face referire în Sub-Clauza 3.2 [Delegarea de ctre Inginer] i tot restul personalului, fora de munc i ali angajai ai Inginerului sau ai Beneficiarului i oricare alt personal notificat Antreprenorului, de ctre Beneficiar sau Inginer, ca Personal al Beneficiarului.

1.1.2.7

„Personalul Antreprenorului” înseamn Reprezentantul Antreprenorului i întregul personal pe care Antreprenorul îl folosete pe antier, care poate include personalul, fora de munc, ali angajai ai Antreprenorului, ai tuturor Subantreprenorilor i orice alt personal care asist Antreprenorul la execuia Lucrrilor.

1.1.2.8

„Subantreprenor” înseamn orice persoan numit în Contract Subantreprenor, sau orice persoan desemnat ca Subantreprenor pentru o parte de Lucrri i succesorii legali ai acestor persoane.

1.1.2.9

„CAD” înseamn o persoan sau trei persoane numite astfel în Contract, sau alt persoan(e) desemnat(e) potrivit prevederilor Sub-Clauzei 20.2 [Numirea Comisiei de Adjudecare a Disputelor] sau Sub-Clauzei 20.3 [Eecul Numirii Comisiei de Adjudecare a Disputelor].

1.1.2.10

„FIDIC” înseamn Federation Internationale des IngenieursConseils, federaia internaional a inginerilor consultani.

1.1.3.1

„Dat de Baz” înseamn data anterioar cu 28 de zile fa de ultima dat de depunere a Ofertei.

1.1.3.2

„Dat de Începere a Lucrrilor” înseamn data notificat, potrivit

prevederilor Sub-Clauzei 8.1 [Începerea Lucrrilor].

1.1.4 Moned i Pli

1.1.3.3

„Durat de Execuie” înseamn timpul necesar finalizrii Lucrrilor sau a unui Sector de Lucrri (dup caz) potrivit prevederilor Sub-Clauzei 8.2 [Durata de Execuie], dup cum este declarat în Anexa la Ofert (cu orice prelungire potrivit prevederilor Sub-Clauzei 8.4 [Prelungirea Duratei de Execuie], calculat din momentul Datei de Începere.

1.1.3.4

„Teste la Terminare” înseamn testele care sunt specificate în Contract sau sunt convenite de ambele Pri, sau dispuse ca Modificri i care sunt efectuate potrivit prevederilor Clauzei 9 [Testele la Terminare] înainte ca Lucrrile sau un Sector de Lucrri (dup caz) s fie recepionate de ctre Beneficiar

1.1.3.5

„Proces Verbal de Recepie la Terminarea Lucrrilor” înseamn un certificat emis potrivit prevederilor Clauzei 10 [Recepia Lucrrilor de ctre Beneficiar].

1.1.3.6

„Teste dup Terminare” înseamn testele care sunt specificate în Contract (dac exist) i care sunt efectuate în conformitate cu prevederile Clauzei 12 [Teste dup Terminare] dup ce Lucrrile sau un Sector de Lucrri (dup caz) sunt recepionate de ctre Beneficiar.

1.1.3.7

„Perioad de Notificare a Defeciunilor” înseamn perioada de notificare a defeciunilor aprute la Lucrri sau Sectoare de Lucrri (dup caz) potrivit prevederilor Sub-Clauzei 11.1 [Terminarea Lucrrilor Neexecutate i Remedierea Defeciunilor], aa cum se menioneaz în Anexa la Ofert (cu toate prelungirile potrivit prevederilor Sub-Clauzei 11.3 [Prelungirea Perioadei de Notificare a Defeciunilor]), calculat de la data la care Lucrrile sau Sectoarele de Lucrri sunt terminate potrivit prevederilor SubClauzei 10.1 [Recepia Lucrrilor i a Sectoarelor de Lucrri].

1.1.3.8

„Proces Verbal de Recepie Final” înseamn certificatul emis potrivit prevederilor Sub-Clauzei 11.9 [Procesul Verbal de Recepie Final].

1.1.3.9

„Zi” înseamn o zi calendaristic i „An” înseamn 365 de zile.

1.1.4.1

„Valoare de Contract Acceptat” înseamn valoarea acceptat în Scrisoarea de Acceptare pentru execuia i terminarea Lucrrilor i remedierea tuturor defeciunilor.

1.1.4.2

„Preul Contractului” înseamn preul definit în Sub-Clauza 14.1 [Preul Contractului] i include actualizrile efectuate în conformitate cu prevederile Contractului.

1.1.4.3

„Cost” înseamn toate cheltuielile fcute (sau care urmeaz s fie fcute) în mod rezonabil de ctre Antreprenor, indiferent dac sunt fcute pe sau în afara antierului, inclusiv cheltuielile indirecte sau costuri similare, exclusiv profitul. „Certificat Final de Plat” înseamn certificatul de plat emis potrivit prevederilor Sub-Clauzei 14.13 [Emiterea Certificatului Final de Plat].

1.1.4.4

1.1.4.5

„Situaie Final de Lucrri” înseamn situaia de lucrri definit potrivit prevederilor Sub-Clauzei 14.11 [Prezentarea Situaiilor Finale de Lucrri].

1.1.5 Lucrri i Bunuri

1.1.4.6

„Moned strin” înseamn o moned în care se pltete parial (sau integral) Preul Contractului, dar nu Moneda Local.

1.1.4.7

„Certificat Interimar de Plat” înseamn certificatul de plat emis potrivit prevederilor Clauzei 14 [Preul Contractului i Plile], altul decât Certificatul Final de Plat.

1.1.4.8

„Moned Local” înseamn moneda rii.

1.1.4.9

„Certificat de Plat” înseamn un certificat de plat emis potrivit prevederilor Clauzei 14 [Preul Contractului i Plile].

1.1.4.10

„Sum Provizionat” înseamn suma (dac exist) care este specificat în Contract ca provizion pentru execuia unei pri a Lucrrilor sau pentru furnizarea de Echipamente, Materiale sau Servicii, potrivit prevederilor Sub-Clauzei 13.5 [Sume Provizionate].

1.1.4.11

„Sume Reinute” înseamn sumele cumulate pe care Beneficiarul le reine potrivit prevederilor Sub-Clauzei 14.3 [Prezentarea Situaiilor Interimare de Lucrri] i le pltete potrivit prevederilor Sub-Clauzei 14.9 [Plata Sumelor Reinute].

1.1.4.12

„Situaie de Lucrri” înseamn situaia de lucrri transmis de ctre Antreprenor ca parte a solicitrii potrivit prevederilor Clauzei 14 [Preul Contractului i Plile], pentru emiterea certificatului de plat.

1.1.5.1

„Utilajele Antreprenorului” înseamn toate aparatele, mainile, vehiculele i altele asemenea necesare pentru execuia i terminarea Lucrrilor i remedierea oricror defeciuni. Sunt excluse Lucrrile Provizorii, Utilajele asigurate de ctre Beneficiar (dac exist), Echipamentele, Materialele i altele asemenea, care vor face sau fac parte din Lucrrile Permanente.

1.1.5.2

„Bunuri” înseamn Utilajele Antreprenorului, Materialele, Echipamentele i Lucrrile Provizorii, sau oricare din acestea, dup caz.

1.1.5.3

„Materiale” înseamn produse de orice tip (altele decât Echipamentele) care vor face sau fac parte din Lucrrile Permanente, inclusiv numai livrarea de materiale (dac exist) furnizate de ctre Antreprenor, potrivit prevederilor Contractului.

1.1.5.4

„Lucrri Permanente” înseamn lucrrile permanente necesar a fi executate de ctre Antreprenor potrivit prevederilor Contractului.

1.1.5.5

„Echipamente” înseamn aparatele, mainile, instalaiile i vehiculele care vor face sau fac parte din Lucrrile Permanente.

1.1.5.6

„Sector” înseamn o parte din Lucrri specificat în Anexa la Ofert ca Sector (dac exist).

1.1.5.7

„Lucrri Provizorii” înseamn toate lucrrile provizorii de orice tip (altele decât Utilajele Antreprenorului), necesare pe antier pentru execuia i terminarea Lucrrilor Permanente i remedierea oricror defeciuni.

1.1.5.8

„Lucrri” înseamn Lucrrile Permanente i Lucrrile Provizorii, sau oricare dintre acestea, dup caz.

1.1.6 Alte Definiii

1.2 Interpretri

1.1.6.1

„Documentele Antreprenorului” înseamn calculele, programele de computer i alt software, plane, manuale, modele i alte documente tehnice (dac exist), furnizate de ctre Antreprenor conform prevederilor Contractului; aa cum este descris în SubClauza 5.2 [Documentele Antreprenorului].

1.1.6.2

„ar” înseamn ara în care este amplasat antierul (sau cea mai mare parte a acestuia), unde urmeaz a fi executate Lucrrile Permanente.

1.1.6.3

„Utilaje Asigurate de ctre Beneficiar” înseamn toate aparatele, mainile i vehiculele (dac exist) puse la dispoziie de ctre Beneficiar pentru a fi utilizate de ctre Antreprenor la execuia Lucrrilor, aa cum se menioneaz în Cerinele Beneficiarului, dar nu includ Echipamentele care nu au fost recepionate de ctre Beneficiar.

1.1.6.4

„For Major” este definit în Clauza 19 [Fora Major].

1.1.6.5

„Legi” înseamn toate legile naionale (sau ale rii), decretele, ordonanele i alte legi, reglementri i hotrâri ale oricrei autoriti publice legal constituite.

1.1.6.6

„Garanie de Bun Execuie” înseamn garania (sau garaniile, dac exist) asigurat potrivit prevederilor Sub-Clauzei 4.2 [Garania de Bun Execuie].

1.1.6.7

„antier” înseamn locurile în care vor fi executate Lucrrile Permanente i unde se vor livra Echipamentele i Materialele, i oricare alte locuri prevzute în Contract ca fiind parte component a antierului.

1.1.6.8

„Imprevizibil” înseamn ceea ce nu poate fi prevzut în mod rezonabil de ctre un Antreprenor cu experien, pân la data depunerii Ofertei.

1.1.6.9

„Modificare” înseamn orice modificare a Cerinelor Beneficiarului sau a Lucrrilor, care se dispune sau se aprob ca i modificare, potrivit prevederilor Clauzei 13 [Modificri i Actualizri].

Cu excepia situaiilor în care în Contract contextul cere altfel: (a) (b) (c) (d)

cuvintele care indic un gen includ toate genurile; cuvintele care indic singularul includ i pluralul i cuvintele care indic pluralul includ i singularul; prevederile care includ cuvintele „a conveni”, „convenit” sau „acord” necesit înregistrarea în scris a acordului, i „scris” sau „în scris” înseamn scris de mân, dactilografiat, tiprit sau redactat electronic care devine înregistrare permanent.

Notele de pe margine sau alte titluri nu vor fi luate în considerare la interpretarea acestor Condiii. 1.3 Comunicarea

În orice situaie în care, potrivit prevederilor acestor Condiii este necesar emiterea de aprobri, certificate, consimminte, stabiliri, întiinri i solicitri, comunicarea se va face dup cum urmeaz:

(a)

în scris i livrat personal (cu confirmare de primire), trimis prin pot sau curier sau prin oricare din sistemele de transmitere electronic acceptate, dup cum se menioneaz în Anexa la Ofert; i livrat, trimis sau transmis la adresa de contact a destinatarului, menionat în Anexa la Ofert. În situaiile în care:

(b)

(i) (ii)

destinatarul transmite o întiinare de schimbare a adresei, toat corespondena va fi transmis în consecin; i destinatarul nu a declarat o alt adres în momentul solicitrii unei aprobri sau consimmânt, rspunsul poate fi transmis la adresa de la care s-a expediat solicitarea.

Aprobrile, certificatele, consimmintele i stabilirile nu vor fi reinute sau întârziate nejustificat. Atunci când unei Pri i se emite un certificat, emitentul va transmite o copie i celeilalte Pri. Când se transmite o întiinare unei Pri, de ctre cealalt Parte sau de ctre Inginer, trebuie transmis o copie i Inginerului sau celeilalte Pri, dup caz. 1.4 Legea i Limba

Contractul va fi guvernat de legile rii (sau altei jurisdicii) menionate în Anexa la Ofert. Dac exist versiuni ale oricrei pri din Contract, scrise în mai multe limbi, va prevala versiunea în limba de referin menionat în Anexa la Ofert. Limba folosit pentru comunicare va fi menionat în Anexa la Ofert. Dac în anex nu se menioneaz o limb de comunicare, se va utiliza limba în care a fost redactat Contractul (sau cea mai mare parte a acestuia).

1.5 Prioritatea Documentelor

Documentele care alctuiesc Contractul trebuie considerate ca documente care se expliciteaz reciproc. În scopul interpretrii, prioritatea documentelor va fi aplicat în conformitate cu ordinea de mai jos: (a) (b) (c) (d) (e) (f) (g) (h)

Acordul Contractual (dac exist) Scrisoarea de Acceptare Scrisoarea de Ofert Condiiile Speciale Aceste Condiii Generale Cerinele Beneficiarului Listele, i Propunerea Antreprenorului i orice alte documente care fac parte din Contract.

În caz de ambiguitate sau discrepane ale documentelor, Inginerul va emite clarificrile sau instruciunile necesare. 1.6 Acordul Contractual

1.7 Cesionarea

Dac nu s-a convenit altfel, Prile vor încheia un Acord Contractual în termen de 28 de zile dup primirea Scrisorii de Acceptare de ctre Antreprenor. Acordul Contractual va avea coninutul din formularul anex la Condiiile Speciale. Costurile aferente taxelor de timbru sau altor taxe similare (dac exist) impuse de lege în legtur cu încheierea Acordului Contractual vor fi suportate de ctre Beneficiar.

Nici o Parte nu va cesiona o parte sau întregul Contract, beneficiu sau orice alt drept în cadrul sau asupra Contractului. Prin excepie, fiecare Parte: (a)

poate cesiona întregul Contract sau orice parte a acestuia cu acordul

(b)

1.8 Pstrarea i Furnizarea Documentelor

prealabil al celeilalte Pri i numai la latitudinea exclusiv a acelei Pri, i poate cesiona, sub form de garanie în favoarea unei bnci sau unei alte instituii financiare, dreptul su la orice sume de încasat sau care vor deveni încasabile în derularea Contractului.

Fiecare din Documentele Antreprenorului se va afla în custodia i grija Antreprenorului pân la data prelurii acestora de ctre Beneficiar. Dac nu este altfel prevzut în Contract, Antreprenorul va furniza Inginerului ase copii ale fiecrui Document al Antreprenorului. Antreprenorul va pstra, pe antier, o copie a Contractului, publicaiile menionate în Cerinele Beneficiarului, Documentele Antreprenorului, Modificrile i alte comunicri emise potrivit prevederilor Contractului. Personalul Beneficiarului va avea dreptul de acces la toate aceste documente în orice moment rezonabil. Dac una dintre Pri descoper o eroare sau o deficien de natur tehnic într-un document care a fost elaborat pentru a fi folosit la execuia Lucrrilor, Partea va notifica cu promptitudine cealalt Parte cu privire la acea eroare sau deficien.

1.9 Erori ale Cerinelor Beneficiarului

Dac Antreprenorul înregistreaz întârzieri i/sau se produc costuri ca urmare a unei erori în Cerinele Beneficiarului, iar un antreprenor cu experien nu a descoperit eroarea atunci când a studiat Cerinele Beneficiarului potrivit prevederilor Sub-Clauzei 5.1 [Obligaii Generale de Proiectare], Antreprenorul va întiina Inginerul i, cu condiia respectrii prevederilor Sub-Clauzei 20.1 [Revendicrile Antreprenorului], va avea dreptul la: (a)

(b)

o prelungire a duratei de execuie pentru orice întârziere de acest fel potrivit prevederilor Sub-Clauzei 8.4 [Prelungirea Duratei de Execuie], dac terminarea lucrrilor este sau va fi întârziat, i plata costurilor suplimentare la care se adaug un profit rezonabil, care vor fi incluse în Preul Contractului.

Dup primirea acestei întiinri, Inginerul va aciona în conformitate cu prevederile Sub-Clauzei 3.5 [Stabilirea Modului de Soluionare] pentru a conveni sau stabili (i) dac i (în acest caz) în ce msur eroarea ar fi putut fi identificat i (ii) problemele descrise în sub-paragrafele (a) i (b) de mai sus în legtur cu aceasta. 1.10 Utilizarea Documentelor Antreprenorului de ctre Beneficiar

În relaia dintre Pri, Antreprenorul îi va pstra dreptul de autor i alte drepturi de proprietate intelectual asupra Documentelor Antreprenorului i alte documente de proiectare elaborate de ctre Antreprenor (sau în numele acestuia). Se consider c Antreprenorul (prin semnarea Contractului) acord Beneficiarului licen permanent, transferabil, neexclusiv i scutit de tax de redeven, pentru a copia, folosi i transmite Documentele Antreprenorului, inclusiv efectuarea i folosirea modificrilor acestora. Aceast licen: (a) (b)

se va aplica pe întreaga durat de via programat sau efectiv (cea mai lung din cele dou) a prilor relevante ale Lucrrii; va da dreptul oricrei persoane care se afl în posesia licit a sectoarelor relevante de Lucrri s multiplice, s foloseasc i s transmit Documentele Antreprenorului în scopul finalizrii, operrii, întreinerii, modificrii, ajustrii, reparrii i demolrii Lucrrilor, i

(c)

în cazul în care Documentele Antreprenorului se gsesc în forma unor programe de computer sau alt tip de software, va permite folosirea acestora pe orice computer de pe antier i alte locuri prevzute în Contract, inclusiv pe computerele furnizate i înlocuite de ctre Antreprenor.

Documentele Antreprenorului i alte documente de proiectare întocmite de Antreprenor (sau în numele acestuia) nu vor fi, fr acceptul Antreprenorului, copiate sau transmise de ctre Beneficiar (sau în numele acestuia) unei tere pri pentru a fi utilizate în alte scopuri decât cele permise de aceast SubClauz. 1.11 Utilizarea Documentelor Beneficiarului de ctre Antreprenor

1.12 Informaii Confideniale

1.13 Respectarea Legilor

În relaia dintre Pri, Beneficiarul îi va rezerva dreptul de autor i alte drepturi de proprietate intelectual asupra Cerinelor Beneficiarului i altor documente întocmite de ctre Beneficiar (sau în numele acestuia). Antreprenorul va putea, pe cheltuiala sa, s copieze, s foloseasc i s obin dreptul de transmitere a acestor documente în scopurile Contractului. Acestea nu vor putea fi utilizate, copiate sau transmise de ctre Antreprenor unei tere pri, fr acceptul Beneficiarului, cu excepia situaiilor de necesitate pentru scopurile Contractului.

Antreprenorul va prezenta, la solicitarea rezonabil a Inginerului, toate informaiile confideniale sau alte informaii, pentru a verifica dac Antreprenorul respect prevederile Contractului.

La executarea Contractului, Antreprenorul va respecta Legile în vigoare. Cu excepia altor prevederi ale Condiiilor Speciale: (a)

(b)

1.14 Obligaii Comune i Individuale

Beneficiarul a obinut (sau va obine) aprobrile pentru planurile de sistematizare, de zonare sau alte autorizaii similare pentru Lucrrile Permanente i orice alte aprobri descrise în Cerinele Beneficiarului ca fiind deja obinute (sau în curs de obinere) de ctre Beneficiar; Beneficiarul va despgubi Antreprenorul i îl va proteja împotriva consecinelor datorate eecului obinerii acestor aprobri; i Antreprenorul va transmite toate întiinrile, va plti toate taxele, impozitele i onorariile i va obine toate autorizaiile, licenele i aprobrile în conformitate cu Legile în vigoare pentru proiectarea, execuia i terminarea Lucrrilor i remedierea oricror defeciuni. Antreprenorul va despgubi Beneficiarul i îl va proteja împotriva consecinelor datorate neîndeplinirii acestor obligaii.

Dac Antreprenorul constituie (potrivit prevederilor Legilor în vigoare) o asociere, un consoriu sau o alt grupare de dou sau mai multe persoane: (a) (b) (c)

2 Beneficiarul

aceste persoane vor fi considerate ca având obligaii comune i individuale fa de Beneficiar pentru executarea Contractului; aceste persoane vor notifica Beneficiarul cu privire la liderul lor care va avea autoritatea de Antreprenor pentru toi membrii asocierii; i Antreprenorul nu îi va modifica componena sau statutul legal fr aprobarea prealabil a Beneficiarului.

2.1 Dreptul de Acces pe antier

Beneficiarul va acorda Antreprenorului dreptul de acces pe antier i punerea în posesie a tuturor prilor antierului la termenul(ele) specificat(e) în Anexa la Ofert. Aceste drepturi i posesii pot s nu fie acordate în mod exclusiv Antreprenorului. Dac, potrivit prevederilor Contractului, Beneficiarului i se va solicita s pun Antreprenorul în posesia unor fundaii, structuri, echipamente sau ci de acces, Beneficiarul va aciona în acest sens la termenul i în condiiile prevzute în Cerinele Beneficiarului. Beneficiarul poate retrage dreptul de acces sau de posesie pân la prezentarea Garaniei de Bun Execuie. Dac termenul nu este specificat în Anexa la Ofert, Beneficiarul va acorda Antreprenorului dreptul de acces i punerea în posesie asupra antierului la o dat care s dea Antreprenorului posibilitatea s acioneze în conformitate cu programul transmis conform prevederilor Sub-Clauzei 8.3 [Programul de Execuie]. Dac Antreprenorul înregistreaz întârzieri i/sau se produc Costuri suplimentare ca urmare a omisiunii Beneficiarului de acordare a dreptului de acces sau punere în posesie la termen, Antreprenorul va întiina Inginerul i, cu condiia respectrii prevederilor Sub-Clauzei 20.1 [Revendicrile Antreprenorului], va avea dreptul la: (a)

(b)

prelungirea perioadei de execuie pentru orice întârziere din aceast cauz, potrivit prevederilor Sub-Clauzei 8 [Prelungirea Duratei de Execuie], dac terminarea lucrrilor este sau va fi întârziat i plata Costurilor suplimentare la care se adaug un profit rezonabil, care vor fi incluse în Preul Contractului.

Dup primirea unei asemenea întiinri, Inginerul va aciona potrivit prevederilor Sub-Clauzei 3.5 [Stabilirea Modului de Soluionare] pentru a conveni sau a stabili modul de soluionare a acestor probleme. În situaia în care eecul Beneficiarului a fost cauzat de o eroare sau întârziere a Antreprenorului, inclusiv erori sau întârzieri de transmitere a Documentelor Antreprenorului, Antreprenorul nu va mai avea dreptul la prelungirea perioadei de execuie, la Costuri suplimentare sau profit.

2.2 Autorizaii, Acorduri, Aprobri

Beneficiarul va asigura (unde este în msur), la cererea Antreprenorului, asisten pentru: (a) (b)

obinerea de copii dup Legile rii, necesare derulrii Contractului i care nu sunt uor accesibile, i obinerea de ctre Antreprenor a oricror autorizaii, acorduri sau aprobri necesare potrivit prevederilor Legilor rii: (i)

pe care Antreprenorul trebuie s le obin conform prevederilor SubClauzei 1.13 [Respectarea Legilor], (ii) pentru livrarea Bunurilor, inclusiv taxe vamale, i (iii) pentru exportul Utilajelor Antreprenorului la eliberarea antierului. 2.3 Personalul Beneficiarului

Beneficiarul va fi responsabil pentru ca Personalul Beneficiarului i ali eventuali antreprenori ai Beneficiarului pe antier: (a)

s colaboreze cu Antreprenorul potrivit prevederilor Sub-Clauzei 4.6

(b)

2.4 Asigurarea Resurselor Financiare de ctre Beneficiar

2.5 Revendicrile Beneficiarului

[Colaborarea] i s aplice msuri similare cu cele pe care trebuie s le aplice Antreprenorul potrivit prevederilor sub-paragrafelor (a), (b) i (c) ale SubClauzei 4.8 [Proceduri de Securitate] i Sub-Clauzei 4.18 [Protecia Mediului].

În termen de 28 de zile de la primirea unei solicitri din partea Antreprenorului, Beneficiarul va prezenta dovada asigurrii resurselor financiare, necesare pentru plata Preului Contractului (estimat pân la momentul respectiv) în conformitate cu prevederile Clauzei 14 [Preul Contractului i Plile]. Dac Beneficiarul intenioneaz s modifice semnificativ condiiile de finanare, acesta trebuie s întiineze Antreprenorul i s prezinte detaliile necesare.

Dac Beneficiarul se consider îndreptit la o plat potrivit prevederilor unei clauze din aceste Condiii sau în legtur cu Contractul i/sau la o prelungire a Perioadei de Notificare a Defeciunilor, Beneficiarul sau Inginerul vor întiina Antreprenorul i îi vor prezenta acestuia detaliile necesare. În situaia unor pli efectuate potrivit prevederilor Sub-Clauzei 4.19 [Electricitate, Ap i Gaz], Sub-Clauzei 4.20 [Utilajele Beneficiarului i Materiale Asigurate Gratuit] sau pentru alte servicii solicitate de Antreprenor, aceast întiinare nu este necesar. Întiinarea va fi transmis de îndat ce Beneficiarul are cunotin despre evenimentul sau contextul care genereaz revendicarea. Întiinarea cu privire la prelungirea Perioadei de Notificare a Defeciunilor va fi transmis înainte de expirarea acestei perioade. Detaliile prezentate trebuie s specifice Clauza sau alt motivaie a revendicrii i trebuie s includ o justificare a sumei i/sau prelungirii la care Beneficiarul se consider îndreptit potrivit prevederilor Contractului. În continuare Inginerul va aciona, în conformitate cu prevederile Sub-Clauzei 3.5 [Stabilirea Modului de Soluionare], pentru a conveni sau a stabili (i) suma (dac exist) pe care Beneficiarul este îndreptit s o primeasc de la Antreprenor i/sau (ii) prelungirea (dac e cazul) Perioadei de Notificare a Defeciunilor în conformitate cu prevederile Sub-Clauzei 11.3 [Prelungirea Perioadei de Notificare a Defeciunilor]. Aceast sum poate fi dedus din Preul Contractului i din Certificatele de Plat. Beneficiarul va fi îndreptit s compenseze sau s opereze o deducere dintr-o suma confirmat într-un Certificat de Plat, sau s o revendice Antreprenorului numai în conformitate cu prevederile acestei Sub-Clauze.

3. Inginerul 3.1 Responsabilitile i Autoritatea Inginerului

Beneficiarul va numi un Inginer care va îndeplini sarcinile care îi revin potrivit prevederilor Contractului. Personalul Inginerului va include ingineri cu experien i calificare corespunztoare i alt personal de specialitate care s aib competena de a-i îndeplini responsabilitile. Inginerul nu va avea autoritatea de a modifica Contractul. Inginerul poate s exercite autoritatea atribuit Inginerului conform prevederilor Contractului sau cea implicat de executarea Contractului. Dac pentru anumite atribuii Inginerul trebuie s obin aprobarea Beneficiarului

înainte de a-i exercita autoritatea, atribuiile respective vor fi cele specificate în Condiiile Speciale. Beneficiarul nu va impune alte constrângeri asupra autoritii Inginerului, cu excepia celor stabilite cu Antreprenorul. În orice situaie în care Inginerul îi exercit o autoritate specific pentru care este necesar aprobarea Beneficiarului, se va considera (in interesul Contractului) c acordul Beneficiarului, a fost dat. Cu excepia altor prevederi menionate în aceste Condiii: (a)

(b) (c)

3.2 Delegarea de ctre Inginer

se va considera c Inginerul acioneaz în numele Beneficiarului de fiecare dat când îndeplinete sarcini sau exercit autoritatea atribuit sau implicat de Contract. Inginerul nu are autoritatea de a absolvi nici o Parte de sarcinile, obligaiile sau responsabilitile prevzute în Contract; i orice aprobare, verificare, certificat, consimmânt, examinare, inspecie, instrucie, notificare, propunere, cerere, test sau alte aciuni similare întreprinse de Inginer (inclusiv absena obieciunilor) nu vor absolvi Antreprenorul de nici o responsabilitate pe care o are potrivit prevederilor Contractului inclusiv responsabilitatea pentru erori, omisiuni, discrepane i neconformiti.

Inginerul poate din când în când s atribuie sarcini i s delege autoritatea asistenilor si i s revoce aceste atribuiri de sarcini sau delegri. Aceti asisteni pot include un inginer rezident i/sau inspectori independeni numii pentru verificarea i/sau testarea unor pri ale Echipamentelor sau Materialelor. Numirea, delegarea sau revocarea vor fi fcute în scris i nu vor intra în vigoare decât dup primirea copiilor documentului de ctre ambele Pri. Inginerul nu va putea face delegarea de autoritate pentru luarea deciziilor asupra oricrei probleme în conformitate cu prevederile Sub-Clauzei 3.5 [Stabilirea Modului de Soluionare], fr aprobarea ambelor Pri. Asistenii trebuie s fie persoane cu calificare corespunztoare, care au competen pentru îndeplinirea sarcinilor i exercitarea autoritii delegate, i care vorbesc fluent limba folosit pentru comunicare stabilit de prevederile Sub-Clauzei 1.4 [Legea i Limba]. Fiecare asistent cruia i s-au atribuit sarcini sau cruia i-a fost delegat autoritate va fi autorizat s emit instruciuni ctre Antreprenor numai în limita stabilit prin delegare. Orice aprobare, verificare, certificat, consimmânt, examinare, inspecie, instrucie, notificare, propunere, cerere, test sau alte aciuni similare efectuate de ctre un asistent în conformitate cu delegaia de autoritate vor avea acelai efect ca i cum ar fi efectuate de ctre Inginer. Totui: (a)

(b)

3.3 Instruciunile Inginerului

omisiunea de a respinge unele lucrri, Echipamente sau Materiale necorespunztoare, nu reprezint aprobarea acestora i nu va prejudicia dreptul Inginerului de a respinge ulterior astfel de lucrri, Echipamente sau Materialele; dac Antreprenorul pune la îndoial deciziile sau instruciunile unui asistent, Antreprenorul poate s prezinte problema Inginerului, care va confirma, va retrage sau va modifica, cu promptitudine, deciziile sau instruciunile asistentului.

Inginerul poate emite (oricând) ctre Antreprenor instruciuni i plane suplimentare sau modificate care pot fi necesare pentru execuia Lucrrilor i remedierea oricror defeciuni, în conformitate cu prevederile Contractului. Antreprenorul va primi instruciuni numai de la Inginer sau de la un asistent

cruia i-a fost delegat autoritatea conform acestei Clauze. În cazul în care o instruciune constituie o Modificare, se va aplica Clauza 13 [Modificri i Actualizri]. Antreprenorul va respecta instruciunile primite de la Inginer sau de la asistenii delegai pentru orice problem în legtur cu Contractul. Aceste instruciuni vor fi date în scris. 3.4 Înlocuirea Inginerului

3.5 Stabilirea Modului de Soluionare

Dac Beneficiarul dorete s înlocuiasc Inginerul, acesta va transmite Antreprenorului, cu cel puin 42 de zile înainte de data propus pentru înlocuire, o întiinare cuprinzând numele, adresa i experiena relevant a celui care este potenialul înlocuitor al Inginerului. Beneficiarul nu îl va înlocui pe Inginer cu o persoan împotriva creia Antreprenorul are obieciuni rezonabile, întiineaz Beneficiarul i prezint motivaia obieciunilor.

Ori de câte ori aceste Condiii stipuleaz c Inginerul va aciona în conformitate cu prevederile Sub-Clauzei 3.5 pentru a conveni sau a stabili modul de soluionare a unei probleme, Inginerul se va consulta cu fiecare Parte în încercarea de a ajunge la un acord. Dac nu se ajunge la un acord, Inginerul va stabili o soluionare imparial în conformitate cu prevederile Contractului, luând în considerare toate circumstanele relevante. Inginerul va întiina ambele Pri cu privire la fiecare acord sau stabilire a modului de soluionare, prezentând motivaia de susinere. Fiecare Parte se va conforma oricrui acord sau stabilire a modului de soluionare pân când intervine, dac intervine, o revizuire prin aplicarea Clauzei 20 [Revendicri, Dispute i Arbitraj].

4. Antreprenorul 4.1 Obligaiile Generale ale Antreprenorului

Antreprenorul va proiecta, executa i termina Lucrrile în conformitate cu prevederile Contractului i va remedia orice defeciuni ale Lucrrilor. Lucrrile terminate trebuie s corespund scopurilor pentru care au fost executate aa cum au fost definite în Contract. Antreprenorul va furniza Echipamentele i Documentele Antreprenorului specificate în Contract, precum i tot Personalul Antreprenorului, Bunurile, consumabilele i alte produse sau servicii, provizorii sau permanente, necesare pentru proiectarea, execuia, terminarea lucrrilor i remedierea defeciunilor. Lucrrile vor include orice lucrare care este necesar pentru a satisface Cerinele Beneficiarului, Propunerea Antreprenorului i Listele, sau impuse de prevederile Contractului, precum i toate lucrrile care (dei nu sunt menionate în Contract) sunt necesare pentru asigurarea rezistenei, stabilitii i siguranei în exploatare a Lucrrilor. Antreprenorul va fi responsabil de corectitudinea, stabilitatea i sigurana tuturor operaiunilor de antier i ale tuturor metodelor de execuie ale Lucrrilor. Antreprenorul va transmite, oricând sunt cerute de ctre Inginer, detalii referitoare la msurile i metodele pe care Antreprenorul le propune spre a fi adoptate pentru executarea Lucrrilor. Nu va fi fcut nici o modificare

semnificativ a acestor msuri sau metode fr ca acest lucru s fie supus în prealabil ateniei Inginerului. 4.2 Garania de Bun Execuie

Antreprenorul va obine (pe cheltuiala sa) o Garanie de Bun Execuie pentru realizarea corespunztoare a lucrrilor la valoarea i în moneda stipulate în Anexa la Ofert. Dac în Anexa la Ofert nu se menioneaz suma, aceast Sub-Clauz nu se va aplica. În termen de 28 de zile dup primirea Scrisorii de Acceptare, Antreprenorul va prezenta Beneficiarului Garania de Bun Execuie i va transmite o copie i Inginerului. Garania de Bun Execuie va fi emis de o entitate i dintr-o ar (sau alt jurisdicie) aprobate de ctre Beneficiar, i având coninutul formularului anexat Condiiilor Speciale sau un alt format acceptat de Beneficiar. Antreprenorul se va asigura c Garania de Bun Execuie este valabil i în vigoare pân la execuia i terminarea Lucrrilor de ctre Antreprenor i remedierea oricror defeciuni. Dac termenii Garaniei de Bun Execuie specific data de expirare a acesteia, iar Antreprenorul nu este îndreptit s obin Procesul Verbal de Recepie Final cu 28 de zile înainte de data de expirare a garaniei, Antreprenorul va prelungi valabilitatea Garaniei de Bun Execuie pân când Lucrrile vor fi terminate i toate defeciunile remediate. Beneficiarul nu va formula nici o revendicare privind executarea Garaniei de Bun Execuie cu excepia revendicrii sumelor la care Beneficiarul este îndreptit potrivit prevederilor Contractului, în eventualitatea în care: (a)

(b)

(c)

(d)

Antreprenorul nu reuete s prelungeasc valabilitatea Garaniei de Bun Execuie, aa cum este descris în paragraful anterior, situaie în care Beneficiarul poate revendica întreaga valoare a Garaniei de Bun Execuie; Antreprenorul nu pltete Beneficiarului, în termen de 42 de zile, o sum datorat, convenit de ctre Antreprenor sau stabilit potrivit prevederilor Sub-Clauzei 2.5 [Revendicrile Beneficiarului] sau Clauzei 20 [Revendicri, Dispute i Arbitraj]; Antreprenorul nu reuete s remedieze o defeciune în termen de 42 de zile de la primirea solicitrii Beneficiarului privind remedierea defeciunii, sau se creeaz circumstane care s îndrepteasc Beneficiarul s rezilieze contractul potrivit prevederilor Sub-Clauzei 15.2 [Rezilierea Contractului de ctre Beneficiar], indiferent dac s-a trimis sau nu întiinare de reziliere.

Beneficiarul va despgubi Antreprenorul i nu îl va considera vinovat pentru daunele, pierderile i cheltuielile (inclusiv taxe legale i cheltuieli) care rezult dintr-o revendicare privind executarea Garaniei de Bun Execuie, în msura în care Beneficiarul nu era îndreptit la revendicare. Beneficiarul va returna Antreprenorului Garania de Bun Execuie în termen de 21 de zile dup primirea unei copii a Procesului Verbal de Recepie Final. 4.3 Reprezentantul Antreprenorului

Antreprenorul va numi un Reprezentant al Antreprenorului i îi va atribui acestuia toat autoritatea necesar pentru a aciona în numele Antreprenorului potrivit prevederilor Contractului. Cu excepia cazurilor în care Reprezentantul Antreprenorului este numit prin Contract, Antreprenorul va prezenta Inginerului pentru obinerea consimmântului, înainte de Data de Începere, numele i referinele privind

persoana pe care Antreprenorul o propune pentru a fi numit Reprezentant al Antreprenorului. Dac nu este dat consimmântul sau este revocat ulterior, sau dac persoana numit nu reuete s acioneze ca Reprezentant al Antreprenorului, Antreprenorul va transmite numele i referinele altei persoane corespunztoare ocuprii acestei funcii. Antreprenorul nu va revoca numirea Reprezentantului Antreprenorului i nu va numi un înlocuitor fr consimmântul prealabil al Inginerului. Timpul Reprezentantului Antreprenorului va fi alocat în totalitate coordonrii executrii Contractului. Dac Reprezentantul Antreprenorului este temporar absent de pe antier pe parcursul execuiei Lucrrilor, se va numi o persoan corespunztoare care s îl înlocuiasc, cu consimmântul prealabil al Inginerului, Inginerul fiind notificat în consecin. Reprezentantul Antreprenorului va primi în numele acestuia instruciunile emise da ctre Inginer potrivit prevederilor Sub-Clauzei 3.3 [Instruciunile Inginerului]. Reprezentantul Antreprenorului va putea s delege autoritatea, funcii sau împuterniciri oricrei persoane competente i va putea oricând, s revoce aceast delegare. Delegarea sau revocarea nu vor intra în vigoare pân când Inginerul nu va primi o întiinare prealabil semnat de ctre Reprezentantul Antreprenorului în care s fie numit persoana i care s specifice împuternicirile, funciile i autoritatea care au fost delegate sau revocate. Reprezentantul Antreprenorului i toate persoanele numite vor vorbi fluent limba de comunicare definit în Sub-Clauza 1.4 [Legea i Limba]. 4.4 Subantreprenorii

Antreprenorul nu va subcontracta în totalitate Lucrrile. Antreprenorul va fi responsabil pentru aciunile sau erorile Subantreprenorilor, ale agenilor sau angajailor si, ca i cum acestea ar fi aciunile sau erorile Antreprenorului. Cu excepia altor prevederi ale Condiiilor Speciale: (a)

(b) (c)

4.5 Subantreprenorii Nominalizai

4.6 Colaborarea

Antreprenorului nu i se va cere s obin aprobarea pentru furnizorii de Materiale sau pentru subcontractare când Subantreprenorul este numit în Contract; pentru numirea Subantreprenorilor propui dup semnarea Contractului va fi obinut consimmântul prealabil al Inginerului; Antreprenorul va transmite Inginerului întiinri cu cel puin de 28 de zile înainte de termenele la care Subantreprenorul intenioneaz s înceap lucrrile, precum i datele efective de începere a lucrrilor pe antier ;

În aceast Sub-Clauz, „Subantreprenor nominalizat” înseamn un Subantreprenor pe care Inginerul, conform prevederilor Clauzei 13 [Modificri i Actualizri], îl desemneaz s fie angajat ca Subantreprenor, conform unei instruciuni transmise Antreprenorului. Antreprenorul nu va avea obligaia s angajeze un Subantreprenor nominalizat împotriva cruia Antreprenorul a ridicat obiecii justificate i întiineaz Inginerul cât de repede posibil, prezentând motivaia corespunztoare.

Antreprenorul va crea, în conformitate cu prevederile Contractului sau cu instruciunile Inginerului, condiii corespunztoare desfurrii activitii pentru: (a)

Personalul Beneficiarului

(b) (c)

ali antreprenori angajai de Beneficiar, i personalul autoritilor publice legal constituite,

care pot fi angajai pentru execuia, pe sau în zona antierului, unor lucrri care nu sunt cuprinse în Contract. Orice astfel de instruciune va constitui o Modificare, dac i în msura în care produce Antreprenorului Costuri Imprevizibile. Serviciile pentru acest personal i ali antreprenori pot include folosirea Utilajelor Antreprenorului, a Lucrrilor Provizorii sau a acceselor amenajate pentru care este responsabil Antreprenorul. Antreprenorul va fi responsabil pentru propriile activiti de execuie pe antier i va coordona propriile sale activiti cu cele ale altor antreprenori în condiiile (dac exist) specificate în Cerinele Beneficiarului. Dac, potrivit prevederilor Contractului, Beneficiarului i se solicit s acorde Antreprenorului dreptul de utilizare a unor fundaii, structuri, echipamente sau ci de acces în conformitate cu Documentele Antreprenorului, Antreprenorul va transmite Inginerului documentele necesare, la termenele i în condiiile prevzute în Cerinele Beneficiarului. 4.7 Trasarea Lucrrilor

Antreprenorul va trasa Lucrrile în funcie de reperii originali, coordonatele i cotele de referin specificate în Contract sau notificate de ctre Inginer. Antreprenorul va avea responsabilitatea de a amplasa corect toate prile de Lucrri i va rectifica orice eroare de amplasament, cot, dimensiune sau traseu al Lucrrilor. Beneficiarul va fi responsabil de orice eroare legat de reperii i sistemele de referin specificate sau notificate, dar Antreprenorul va depune toate eforturile rezonabile pentru a verifica corectitudinea acestora înainte de utilizare. Dac Antreprenorul înregistreaz întârzieri i/sau se produc Costuri suplimentare la execuia lucrrilor care au fost necesare ca urmare a corectrii unor erori ale reperilor sau sistemelor de referin, iar un antreprenor cu experien nu ar fi putut identifica, în mod rezonabil, asemenea erori i evita întârzierile i/sau Costurile suplimentare, Antreprenorul va întiina Inginerul i, cu condiia respectrii prevederilor SubClauzei 20.1 [Revendicrile Antreprenorului], va avea dreptul la: (a)

(b)

prelungirea duratei de execuie pentru o astfel de întârziere, potrivit prevederilor Sub-Clauzei 8.4 [Prelungirea Duratei de Execuie], dac terminarea Lucrrilor este sau va fi întârziat, i plata Costurilor suplimentare, la care se adaug un profit rezonabil, care vor fi incluse în Preul Contractului.

Dup primirea întiinrii, Inginerul va proceda în conformitate cu prevederile Sub-Clauzei 3.5 [Stabilirea Modului de Soluionare] pentru a conveni sau stabili (i) dac i (în acest caz) pân la ce limit, în mod rezonabil, erorile nu s-ar fi putut identifica i (ii) dac drepturile menionate în sub-paragrafele (a) i (b) de mai sus se încadreaz în aceast limit. 4.8 Proceduri de Securitate

Antreprenorul are obligaia: (a) (b)

s respecte reglementrile în vigoare legate de securitatea muncii; s se preocupe de securitatea tuturor persoanelor care au dreptul de a se afla pe antier;

(c)

(d)

(e)

4.9 Asigurarea Calitii

s depun toate eforturile rezonabile pentru a pstra antierul i Lucrrile degajate de obstacole inutile, pentru a evita expunerea la riscuri a persoanelor respective; s asigure împrejmuirea, iluminatul, paza i supravegherea Lucrrilor pân la terminarea i recepia acestora potrivit prevederilor Clauzei 10 [Recepia Lucrrilor de ctre Beneficiar], i s execute orice Lucrri Provizorii (inclusiv drumuri, trotuare, parapei i garduri) care pot fi necesare, datorit execuiei Lucrrilor, pentru utilizarea de ctre public i protecia publicului, a proprietarilor i ocupanilor terenurilor adiacente.

Antreprenorul va institui un sistem de asigurare a calitii pentru a demonstra respectarea cerinelor Contractului. Sistemul va fi în conformitate cu detaliile prevzute în Contract. Inginerul va avea dreptul s auditeze orice aspect al sistemului calitii. Detaliile tuturor procedurilor i documentele de conformitate vor fi transmise Inginerului în scopul informrii acestuia, înainte de începerea fiecrei etape de proiectare sau execuie. La emiterea unui document de natur tehnic adresat Inginerului, este necesar ca pe documentul respectiv s fie înscris acceptul prealabil al Antreprenorului. Respectarea sistemului de asigurare a calitii nu va exonera Antreprenorul de nici una din sarcinile, obligaiile sau responsabilitile sale potrivit prevederilor Contractului.

4.10 Informaii despre antier

Beneficiarul va pune la dispoziia Antreprenorului, pentru informarea acestuia, înainte de Data de Baz, toate datele relevante, care se afl în posesia Beneficiarului, referitoare la structura geologic i condiiile hidrologice de pe antier, inclusiv aspectele legate de mediu. De asemenea, Beneficiarul va pune la dispoziia Antreprenorului, toate datele care intr în posesia Beneficiarului ulterior Datei de Baz. Antreprenorul va avea responsabilitatea interpretrii acestor date. În msura în care este posibil (inând cont de costuri i timp), se va considera c Antreprenorul a obinut toate informaiile necesare referitoare la riscuri, evenimente neprevzute i alte circumstane care pot influena sau afecta Oferta sau Lucrrile. În aceeai msur, se va considera c Antreprenorul a inspectat i examinat antierul, împrejurimile acestuia, datele menionate mai sus i alte informaii disponibile, i c a fost satisfcut, înainte de depunerea Ofertei, de toate aspectele relevante, inclusiv urmtoarele (fr a se limita la acestea): (a) (b) (c) (d) (e)

4.11 Corectitudinea Valorii de Contract Acceptate

forma i natura antierului, inclusiv condiiile subterane; condiiile hidrologice i climaterice; volumul i natura activitii i Bunurilor necesare pentru execuia i terminarea Lucrrilor i remedierea oricror defeciuni; legislaia, procedurile i codul muncii aferente rii; i cerinele Antreprenorului referitoare la ci de acces, cazare, faciliti, personal, energie, transport, ap i alte servicii.

Se consider c Antreprenorul: (a) (b)

este satisfcut i consider c Valoarea de Contract Acceptat este corect i suficient, i a fundamentat Valoarea de Contract Acceptat cu datele, interpretrile, informaiile necesare, inspeciile, examinrile i deplina înelegere a

tuturor problemelor relevante la care se face referire în Sub-Clauza 4.10 [Informaii despre antier] i a oricror date suplimentare relevante pentru proiectul Antreprenorului. Dac în Contract nu se specific altfel, Valoarea de Contract Acceptat va acoperi toate obligaiile Antreprenorului potrivit prevederilor Contractului (inclusiv cele care se refera la Sumele Provizionate, dac este cazul) i toate cele necesare pentru o proiectare i o execuie corespunztoare, terminarea Lucrrilor i remedierea tuturor defeciunilor. 4.12 Condiii Fizice Imprevizibile

În aceast Sub-Clauz, „condiii fizice” înseamn condiii fizice naturale i artificiale, precum i alte obstacole fizice i factori poluani, pe care Antreprenorul îi întâlnete pe antier la execuia Lucrrilor, inclusiv condiiile subterane i hidrologice, cu excepia condiiilor climaterice. Dac Antreprenorul întâlnete condiii fizice nefavorabile, pe care le consider ca fiind Imprevizibile, Antreprenorul va întiina Inginerul cât mai curând posibil. Întiinarea va descrie condiiile fizice, astfel încât s poat fi verificate de ctre Inginer, i va meniona motivele pentru care Antreprenorul le consider Imprevizibile. Antreprenorul va continua s execute Lucrrile folosind metode corespunztoare i satisfctoare potrivit condiiilor fizice existente i va respecta toate instruciunile primite de la Inginer. Dac o instruciune constituie o Modificare, se vor aplica prevederile Clauzei 13 [Modificri i Actualizri]. Dac i în msura în care Antreprenorul întâlnete condiii fizice care sunt Imprevizibile, transmite întiinarea menionat i înregistreaz întârzieri i/sau se produc Costuri suplimentare datorit acestor condiii, Antreprenorul, cu condiia respectrii prevederilor Sub-Clauzei 20.1 [Revendicrile Antreprenorului], va avea dreptul la: (a)

(b)

o prelungire a perioadei de execuie corespunztoare întârzierilor înregistrate potrivit prevederilor Sub-Clauzei 8.4 [Prelungirea Perioadei de Execuie], dac terminarea lucrrilor este sau va fi întârziat, i plata Costurilor suplimentare, care vor fi incluse în Preul Contractului.

Dup primirea întiinrii, efectuarea inspeciei i/sau investigrii condiiilor fizice, Inginerul va aciona în conformitate cu prevederile Sub-Clauzei 3.5 [Stabilirea Modului de Soluionare] pentru a conveni sau stabili (i) dac i (dac da) pân la ce limit condiiile fizice au fost imprevizibile i (ii) dac drepturile menionate în sub-paragrafele (a) i (b) de mai sus se încadreaz în aceast limit. Înainte de definitivarea Costurilor suplimentare convenite sau stabilite în subparagraful (ii), Inginerul poate, de asemenea, verifica dac pe sectoare similare de Lucrri (dac exist) au fost identificate condiii fizice mai favorabile decât s-au putut prevedea în mod rezonabil la data la care Antreprenorul a depus Oferta. Dac i în msura în care aceste condiii fizice mai favorabile au fost întâlnite, Inginerul poate aciona în conformitate cu prevederile Sub-Clauzei 3.5 [Stabilirea Modului de Soluionare], pentru a aproba sau stabili reducerile de Costuri datorate acestor condiii i care pot fi deduse din Preul Contractului i din Certificatele de Plat. Efectul cumulat al aplicrii prevederilor sub-paragrafului (b) i reducerile pentru toate condiiile fizice favorabile identificate pe sectoare similare de Lucrri nu pot avea ca efect o reducere a Preului Contractului. Inginerul poate evalua orice dovezi ale condiiilor fizice prevzute de ctre

Antreprenor la fundamentarea Ofertei, care pot fi prezentate de ctre Antreprenor, dar nu va fi obligat s le ia în consideraie. 4.13 Dreptul de Trecere i Faciliti

4.14 Evitarea Afectrilor

Antreprenorul va suporta toate costurile i taxele pentru accesele cu destinaie special i/sau temporar care îi pot fi necesare, inclusiv cele pentru accesul pe antier. De asemenea, Antreprenorul va obine, cu riscul i pe cheltuiala sa, orice alte faciliti suplimentare din afara antierului, care îi pot fi necesare la execuia Lucrrilor.

Antreprenorul nu va afecta inutil sau nemotivat : (a) (b)

libera circulaie a publicului, sau accesul ctre drumuri i trotuare, sau folosirea i ocuparea acestora, indiferent dac acestea sunt publice sau se afl în posesia Beneficiarului sau a altor proprietari.

Antreprenorul îl va despgubi pe Beneficiar i nu îl va considera vinovat pentru daunele, pierderile i cheltuielile (inclusiv taxele i cheltuielile legale) care rezult în urma unor afectri inutile sau nemotivate. 4.15 Cile de Acces

Se consider c Antreprenorul este satisfcut de compatibilitatea i disponibilitatea cilor de acces ctre antier. Antreprenorul va depune eforturi rezonabile pentru a preveni degradarea drumurilor sau podurilor utilizate datorit traficului propriu sau datorit Personalului Antreprenorului. Aceste eforturi vor include utilizarea corespunztoare a vehiculelor i a drumurilor. Cu excepia altor prevederi ale acestor Condiii: (a)

(b)

(c) (d) (e)

4.16 Transportul Bunurilor

Antreprenorul va fi responsabil (în relaia dintre Pri) de lucrrile de întreinere, care pot fi necesare ca urmare a folosirii de ctre acesta a drumurilor de acces; Antreprenorul va executa toate marcajele i indicatoarele de-a lungul drumurilor de acces i va obine aprobarea autoritilor competente pentru marcaje i indicatoare precum i pentru utilizarea acestor drumuri; Beneficiarul nu va fi rspunztor pentru revendicrile generate de utilizarea drumurilor de acces; Beneficiarul nu va garanta compatibilitatea sau disponibilitatea drumurilor de acces private, i Antreprenorul va suporta toate Costurile necesare aducerii drumurilor de acces în stare de compatibilitate sau disponibilitate, pentru uzul i necesitile Antreprenorului.

Cu excepia altor prevederi ale Condiiilor Speciale: (a)

(b)

(c)

Antreprenorul va transmite Inginerului o notificare, cu cel puin 21 de zile înainte de data la care Echipamentele sau cantiti importante din alte Bunuri vor fi livrate pe antier; Antreprenorul va fi responsabil pentru ambalarea, încrcarea, transportul, primirea, descrcarea, depozitarea i protejarea tuturor Bunurilor i a altor produse necesare execuiei Lucrrilor; i Antreprenorul nu va pretinde din partea Beneficiarului despgubirii pentru daunele, pierderile i cheltuielile (inclusiv taxele i cheltuielile legale) care rezult din transportul Bunurilor i va negocia i suporta toate cheltuielile generate de revendicrile privind transportul acestora.

4.17 Utilajele Antreprenorului

4.18 Protecia Mediului

Antreprenorul va rspunde de propriile Utilaje. Din momentul aducerii pe antier, Utilajele Antreprenorului vor fi considerate ca fiind în întregime destinate executrii Lucrrilor. Antreprenorul nu va retrage de pe antier nici un Utilaj important fr consimmântul Inginerului. Nu este necesar consimmântul pentru vehiculele care transport Bunuri sau Personal al Antreprenorului în afara antierului.

Antreprenorul va lua toate msurile necesare pentru protecia mediului înconjurtor (atât pe antier cât i în afara acestuia) i pentru limitarea daunelor sau afectrii populaiei i a proprietilor ca urmare a polurii, zgomotului i a altor consecine ale activitii sale. Antreprenorul se va asigura c emisiile, deversrile de suprafa i deeurile rezultate în urma activitilor proprii nu vor depi valorile indicate în Cerinele Beneficiarului i nu vor depi valorile admise de Legile în vigoare.

4.19 Electricitate, Ap i Gaz

Cu excepia prevederilor de mai jos, Antreprenorul va fi rspunztor de furnizarea energiei electrice, apei i altor servicii care îi sunt necesare. Antreprenorul va fi îndreptit s utilizeze, în scopul execuiei Lucrrilor, energia electric, apa, gazul i alte servicii pe care Beneficiarul le are disponibile pe antier i ale cror detalii i preuri sunt menionate în Cerinele Beneficiarului. Antreprenorul va furniza, pe riscul i pe cheltuiala sa, aparatura necesar utilizrii serviciilor respective i msurrii consumurilor. Cantitile consumate i sumele datorate (conform preurilor menionate) pentru aceste servicii vor fi convenite sau stabilite de ctre Inginer în conformitate cu prevederile Sub-Clauzei 2.5 [Revendicrile Beneficiarului] i Sub-Clauzei 3.5 [Stabilirea Modului de Soluionare]. Antreprenorul va plti Beneficiarului toate aceste sume.

4.20 Utilajele Beneficiarului i Materialele Asigurate Gratuit

Beneficiarul va pune la dispoziie, pentru a fi utilizate de ctre Antreprenor la executarea Lucrrilor, Utilajele Beneficiarului (dac exist) în conformitate cu detaliile, modalitile i preurile menionate în Cerinele Beneficiarului. Cu excepia altor prevederi ale Cerinelor Beneficiarului: (a) (b)

Beneficiarul va fi responsabil de Utilajele Beneficiarului, exceptând situaia în care: Antreprenorul va fi responsabil pentru fiecare dintre Utilajele Beneficiarului în perioada de timp în care Personalul Antreprenorului le utilizeaz, conduce, coordoneaz, se afl în posesia acestuia sau le controleaz.

Cantitile realizate i sumele datorate (stabilite conform preurilor menionate) pentru utilizarea Utilajelor Beneficiarului vor fi convenite sau stabilite de ctre Inginer în conformitate cu prevederile Sub-Clauzei 2.5 [Revendicrile Beneficiarului] i Sub-Clauzei 3.5 [Stabilirea Modului de Soluionare]. Antreprenorul va plti aceste sume Beneficiarului. Beneficiarul va furniza, fr a percepe vreun cost, materialele asigurate gratuit (dac exist) în conformitate cu detaliile menionate în Cerinele Beneficiarului. Beneficiarul va asigura aceste materiale, cu riscul i pe cheltuiala sa, la termenul i în locul specificate în Contract. Antreprenorul va face inspecia vizual a acestor materiale i va transmite cu promptitudine

Inginerului o întiinare referitoare la orice lipsuri, defeciuni sau deficiene ale acestora. Dac nu se convine altfel de ctre cele dou Pri, Beneficiarul va rectifica cu promptitudine orice lips, defect sau deficien. Ulterior inspeciei vizuale, materialele asigurate gratuit vor fi trecute în grija, custodia i sub controlul Antreprenorului. Obligaiile Antreprenorului de a inspecta, avea grij, pstra în custodie i controla aceste materiale nu vor exonera Beneficiarul de responsabilitatea pentru lipsurile, defeciunile sau deficienele, care nu au fost evidente la inspecia vizual. 4.21 Rapoarte privind Evoluia Execuiei Lucrrilor

Cu excepia altor prevederi ale Condiiilor Speciale, rapoartele lunare privind evoluia execuiei Lucrrilor vor fi elaborate de ctre Antreprenor i transmise Inginerului în ase exemplare. Primul raport va acoperi perioada pân la sfâritul primei luni calendaristice consecutive Datei de Începere. Restul rapoartelor vor fi prezentate în fiecare lun, în termen de 7 zile dup ultima zi a perioadei cuprins în raport. Raportarea va continua pân la terminarea de ctre Antreprenor a tuturor lucrrilor rmase la data de terminare specificat în Procesul Verbal de Recepie la Terminarea Lucrrilor. Fiecare raport va include: (a)

(b) (c)

grafice i descrieri detaliate ale evoluiei înregistrate, incluzând fiecare etap de proiectare, Documentele Antreprenorului, achiziie, fabricaie, livrri pe antier, construcie, montaj, testare, punerea în funciune i efectuarea probelor; fotografii care s reprezinte stadiul fabricaiei i evoluia lucrrilor pe antier; pentru producerea fiecrui subansamblu principal al Echipamentelor i pentru Materiale, se vor prezenta: numele productorului, locul de asamblare, procentul de realizare, datele planificate i cele realizate pentru: (i) (ii) (iii) (iv)

(d) (e) (f)

(g)

(h)

4.22 Securitatea antierului

începerea asamblrii; inspeciile fcute de Antreprenor; testele, i transportul i sosirea pe antier;

detaliile prezentate în Sub-Clauza 6.10 [Raportri privind Personalul i Utilajele Antreprenorului]; copii ale documentelor de asigurare a calitii, rezultatele testelor i certificatele de calitate pentru Materiale; lista Modificrilor, a întiinrilor transmise potrivit prevederilor SubClauzei 2.5 [Revendicrile Beneficiarului] i a celor transmise potrivit prevederilor Sub-Clauzei 20.1 [Revendicrile Antreprenorului]; statistici referitoare la securitatea muncii, inclusiv detalii asupra oricror incidente neprevzute i activiti în legtur cu aspectele de mediu i relaiile publice; i comparaii între evoluia real a Lucrrilor i cea planificat, prezentând detalii referitoare la orice evenimente sau circumstane care pot periclita terminarea lucrrilor conform prevederilor Contractului i msurile care se adopt (sau care trebuie adoptate) pentru evitarea întârzierilor.

Cu excepia altor prevederi ale Condiiilor Speciale: (a)

Antreprenorul va avea responsabilitatea de a nu permite accesul persoanelor neautorizate pe antier, i

(b)

4.23 Activitile Antreprenorului pe antier

Persoanele autorizate se vor limita la Personalul Antreprenorului, Personalul Beneficiarului i oricare alte persoane a cror identitate a fost notificat Antreprenorului de ctre Beneficiar sau Inginer, în calitate de personal autorizat al altor antreprenori ai Beneficiarului pe antier.

Antreprenorul va restrânge aria de desfurare a activitii numai în limitele antierului i în alte zone auxiliare care pot fi obinute de ctre Antreprenor i acceptate de ctre Inginer ca zone de lucrri. Antreprenorul va lua toate msurile necesare pentru a pstra Utilajele Antreprenorului i Personalul propriu în limitele antierului i al zonelor auxiliare pentru a nu afecta terenurile adiacente. Pe parcursul executrii Lucrrilor, Antreprenorul va pstra antierul degajat de obstacole inutile i va depozita sau îndeprta orice Utilaj propriu sau exces de materiale. Antreprenorul va cura i înltura de pe antier orice moloz, resturi i Lucrrile Provizorii care nu mai sunt necesare. Dup emiterea Procesului Verbal de Recepie la Terminarea Lucrrilor, Antreprenorul va cura i îndeprta, de pe acea parte a antierului i a Lucrrilor la care se refer Procesul Verbal de Recepie la Terminarea Lucrrilor, toate Utilajele Antreprenorului, excesele de materiale, molozul, gunoaiele i Lucrrile Provizorii. Antreprenorul va lsa partea respectiv a antierului i Lucrrile curate i în siguran. Pe parcursul Perioadei de Notificare a Defeciunilor, Antreprenorul poate pstra pe antier Bunurile care îi sunt necesare pentru îndeplinirea obligaiilor prevzute în Contract.

4.24 Vestigii

Toate fosilele, monedele, articolele de valoare sau antichitile, împreun cu construciile i alte rmie sau elemente de interes arheologic sau geologic descoperite pe antier vor fi încredinate în grija i sub autoritatea Beneficiarului. Antreprenorul va lua toate msurile necesare pentru a opri Personalul Antreprenorului sau alte persoane de la înlturarea sau deteriorarea acestor descoperiri. Dup descoperirea unor astfel de obiecte, Antreprenorul va transmite cu promptitudine o întiinare Inginerului, care va emite instruciuni pentru modul de soluionare. Dac Antreprenorul înregistreaz întârzieri sau se produc Costuri suplimentare ca urmare a respectrii acestor instruciuni, Antreprenorul va transmite o nou întiinare Inginerului i, cu condiia respectrii prevederilor Sub-Clauzei 20.1 [Revendicrile Antreprenorului], va avea dreptul la: (a)

(b)

o prelungire a duratei de execuie pentru fiecare întârziere, potrivit prevederilor Sub-Clauzei 8.4 [Prelungirea Duratei de Execuie], dac terminarea Lucrrilor este sau va fi întârziat, i plata Costurilor suplimentare, care vor fi incluse în Preul Contractului.

Dup primirea noii întiinri, Inginerul va proceda în conformitate cu prevederile Sub-Clauzei 3.5 [Stabilirea Modului de Soluionare] pentru a conveni sau stabili modul de soluionare a acestor probleme.

5. Proiectarea 5.1 Obligaiile Generale

Antreprenorul va executa i va rspunde de proiectarea Lucrrilor. Proiectul va

de Proiectare

fi elaborat de ctre proiectani calificai, ingineri sau ali profesioniti, care corespund criteriilor (dac exist) menionate în Cerinele Beneficiarului. Cu excepia altor prevederi ale Contractului, Antreprenorul va prezenta Inginerului spre aprobare numele proiectanilor i Subproiectanilor propui, inclusiv referinele acestora. Antreprenorul va garanta c el, proiectanii si i Subproiectani au experiena i capacitatea necesar pentru proiectare. Antreprenorul îi va asuma rspunderea privind disponibilitatea proiectanilor de a participa la discuii cu Inginerul în orice moment rezonabil, pân la data de expirare a Perioadei de Notificare a Defeciunilor. La primirea întiinrii prevzut de prevederile Sub-Clauzei 8.1 [Începerea Lucrrilor], Antreprenorul va studia cu atenie Cerinele Beneficiarului (inclusiv criteriile de proiectare i calculele de proiectare, dac exist) i articolele de referin menionate în Sub-Clauza 4.7 [Trasarea Lucrrilor]. În termenul menionat în Anexa la Ofert, calculat de la Data de Începere, Antreprenorul va întiina Inginerul referitor la orice eroare, greeal sau alt neconcordan identificat în Cerinele Beneficiarului sau în aceste articole de referin. Dup primirea acestei întiinri, Inginerul va decide dac se vor aplica prevederile Clauzei 13 [Modificri i Actualizri] i va întiina, în mod corespunztor, Antreprenorul. Dac i în msura în care (inând cont de cost i timp) un antreprenor cu experien, acordând atenia necesar ar fi identificat o eroare, greeal sau un alt defect atunci când a inspectat antierul i a examinat Cerinele Beneficiarului înainte de prezentarea Ofertei, Durata de Execuie nu va fi prelungit i Preul de Contract nu va fi actualizat.

5.2 Documentele Antreprenorului

Documentele Antreprenorului vor cuprinde documentele tehnice incluse în Cerinele Beneficiarului, documentele necesare pentru satisfacerea tuturor condiiilor impuse de aprobri, i documentele descrise în Sub-Clauza 5.6 [Documentele Conforme cu Execuia] i Sub-Clauza 5.7 [Manualele pentru Exploatare i Întreinere]. Cu excepia altor prevederi ale Cerinelor Beneficiarului, Documentele Antreprenorului vor fi redactate în limba de comunicare definit în Sub-Clauza 1.4 [Legea i Limba]. Antreprenorul va elabora toate Documentele Antreprenorului i orice alte documente necesare pentru instruirea Personalului Antreprenorului. Personalul Beneficiarului va avea dreptul s controleze elaborarea acestor documente, oriunde sunt elaborate. Dac în Cerinele Beneficiarului sunt descrise Documentele Antreprenorului care urmeaz s fie prezentate Inginerului pentru a fi revizuite i/sau aprobate, acestea vor fi prezentate, împreun cu întiinarea descris mai jos. Urmtoarele prevederi ale acestei Sub-Clauze, (i) „perioad de revizuire” înseamn perioada solicitat de ctre Inginer pentru revizuire i (dac este specificat) pentru aprobare, i (ii) „Documentele Antreprenorului” exclud orice alte documente care nu sunt specificate ca fiind necesar a fi prezentate pentru revizuire i/sau pentru aprobare. Cu excepia altor prevederi ale Cerinelor Beneficiarului, fiecare perioad de revizuire nu va depi 21 de zile, calculate de la data la care Inginerul primete Documentul Antreprenorului i întiinarea Antreprenorului. Aceast întiinare va meniona c Documentul Antreprenorului este considerat ca fiind finalizat, atât pentru revizuire (i aprobare, dac este astfel specificat) în conformitate cu prevederile acestei Sub-Clauze cât i pentru utilizare. Întiinarea va meniona, de asemenea, c Documentul Antreprenorului este conform cu prevederile Contractului, sau msura în care acesta nu corespunde acestora.

Inginerul va putea, în perioada de revizuire, s întiineze Antreprenorul dac un Document al Antreprenorului nu corespunde prevederilor Contractului (în msura în care este menionat). Dac un Document al Antreprenorului este necorespunztor, acesta va fi corectat pe cheltuiala Antreprenorului, revizuit i retransmis (i, dac este specificat, aprobat) în conformitate cu prevederile acestei Sub-Clauze. Pentru fiecare parte a Lucrrilor i exceptând situaia în care aprobarea sau consimmântul Inginerului a fost obinut: (a)

în cazul unui Document al Antreprenorului care a fost (aa cum s-a menionat) transmis Inginerului spre aprobare: (i)

Inginerul va întiina Antreprenorul c Documentul Antreprenorului a fost aprobat, cu sau fr comentarii, sau c acesta nu corespunde prevederilor Contractului (meninând msura în care nu corespunde); (ii) execuia unei pri a Lucrrilor nu va începe pân când Inginerul nu va aproba Documentul Antreprenorului; i (iii) se va considera c Inginerul a aprobat Documentul Antreprenorului la expirarea perioadelor de revizuire pentru toate Documentele Antreprenorului care sunt relevante pentru proiectarea i execuia unei pri a Lucrrilor, exceptând cazul în care Inginerul a transmis o întiinare cuprinzând meniunile prevzute în sub-paragraful (i); (b)

(c)

(d)

execuia unei pri a Lucrrilor nu va putea începe înainte de expirarea perioadelor de revizuire a tuturor Documentelor Antreprenorului, care sunt relevante pentru proiectarea i execuia acesteia; execuia unei pri a Lucrrilor se va face în conformitate cu Documentele Antreprenorului revizuite (i aprobate, dac este specificat); i dac Antreprenorul dorete s modifice un proiect sau document care a fost anterior trimis pentru revizuire (i aprobare, dac este specificat,), Antreprenorul va întiina imediat Inginerul. Ulterior, Antreprenorul va transmite Inginerului documentele revizuite conform procedurii de mai sus.

Dac Inginerul dispune c sunt necesare Documente ale Antreprenorului suplimentare, Antreprenorul le va elabora cu promptitudine. Orice aprobare sau consimmânt, sau orice revizuire (potrivit prevederilor acestei Sub-Clauze sau altor prevederi), nu va scuti Antreprenorul de nici o obligaie sau responsabilitate. 5.3 Obligaiile Asumate de ctre Antreprenor

Antreprenorul îi va asuma rspunderea c proiectul, Documentele Antreprenorului, execuia i Lucrrile terminate vor fi în conformitate cu: (a) (b)

5.4 Standardele i Normativele Tehnice

Legile rii, i documentele care alctuiesc Contractul, schimbate i actualizate de Modificri.

Proiectul, Documentele Antreprenorului, execuia lucrrilor i Lucrrile terminate vor respecta prevederile standardelor tehnice i Legilor referitoare la execuia lucrrilor, construcie i mediu înconjurtor, Legile aplicabile produsului finit pentru fabricarea cruia sunt destinate Lucrrile i alte standarde menionate în Cerinele Beneficiarului, aplicabile Lucrrilor sau definite de Legile în vigoare.

Toate aceste Legi, referitoare la Lucrri i la fiecare Sector de Lucrri, vor fi cele în vigoare la data recepiei de ctre Beneficiar a Lucrrilor sau a unor Sectoare de lucrri potrivit prevederilor Clauzei 10 [Recepia de ctre Beneficiar]. Referirile din Contract la standarde publicate vor fi înelese ca referiri la ediia aplicabil la Data de Baz, dac nu este altfel specificat. Dac în ar intr în vigoare, dup Data de Baz, standarde aplicabile modificate sau noi Antreprenorul va întiina Inginerul i (dac e cazul) va transmite propuneri pentru aplicare. În situaia în care: (a) Inginerul decide c este necesar aplicarea, i (b) propunerile pentru aplicare constituie o modificare, atunci Inginerul va inia o Modificare potrivit prevederilor Clauzei 13 [Modificri i Actualizri]. 5.5 Instruirea

5.6 Documentele Conforme cu Execuia

Antreprenorul va efectua instruirea Personalului Beneficiarului pentru exploatarea i întreinerea Lucrrilor conform prevederilor din Cerinele Beneficiarului. Dac în Contract este prevzut c instruirea trebuie efectuat înainte de recepie, Lucrrile vor fi considerate terminate în vederea recepiei potrivit prevederilor Sub-Clauzei 10.1 [Recepia Lucrrilor i a Sectoarelor de Lucrri] numai dup terminarea acestei instruiri.

Antreprenorul va elabora, i va actualiza, un set complet de înregistrri ale execuiei Lucrrilor „conforme cu execuia”, precizând amplasamentele, dimensiunile i detaliile lucrrilor real executate. Aceste înregistrri vor fi pstrate pe antier i vor fi utilizate exclusiv în scopurile acestei Sub-Clauze. Dou copii ale acestor înregistrri vor fi trimise Inginerului înainte de începerea Testelor la Terminare. Suplimentar, Antreprenorul va prezenta Inginerului plane ale Lucrrilor conforme cu execuia, reprezentând Lucrrile aa cum sunt executate, i le va transmite Inginerului pentru revizuire potrivit prevederilor Sub-Clauzei 5.2 [Documentele Antreprenorului]. Antreprenorul va obine consimmântul Inginerului referitor la mrimea, sistemul de referin i alte detalii relevante. Înainte de emiterea Procesului Verbal de Recepie la Terminarea Lucrrilor, Antreprenorul va furniza Inginerului numrul i tipurile de copii specificate ale planelor relevante conforme cu execuia, în conformitate cu Cerinele Beneficiarului. Lucrrile nu vor fi considerate terminate în vederea efecturii recepiei potrivit prevederilor Sub-Clauzei 10.1 [Recepia Lucrrilor i a Sectoarelor de Lucrri] pân la primirea de ctre Inginer a acestor documente.

5.7 Manualele pentru Exploatare i Întreinere

Înainte de începerea Testelor la Terminare, Antreprenorul va furniza Inginerului manuale provizorii referitoare la exploatare i întreinere, cuprinzând detalii suficiente astfel încât Beneficiarul s poat exploata, întreine, demonta, reasambla, regla i repara Echipamentele. Lucrrile nu vor fi considerate terminate în scopul recepiei potrivit prevederilor Sub-Clauzei 10.1 [Recepia Lucrrilor i a Sectoarelor de Lucrri] pân când Inginerul nu va primi versiunea final a manualelor pentru exploatare i întreinere, cuprinzând detaliile menionate, i orice alte manuale menionate în Cerinele Beneficiarului, în acest scop.

5.8 Erorile de

În cazul în care, în Documentele Antreprenorului, se identific erori, omisiuni,

Proiectare

ambiguiti, discrepane sau alte deficiene, acestea i Lucrrile vor fi remediate pe cheltuiala Antreprenorului, fr a ine cont de nici un consimmânt sau aprobare emise potrivit prevederilor acestei Clauze.

6. Personalul i Fora de Munc 6.1 Angajarea Personalului i Forei de Munc

6.2 Nivelul de Salarizare i Condiiile de Munc

6.3 Persoane în Serviciul Beneficiarului 6.4 Legislaia Muncii

Cu excepia celor prevzute în Cerinele Beneficiarului, Antreprenorul va lua toate msurile necesare pentru angajarea întregului personal i forei de munc, nelocalnic sau din zon, precum i pentru plata, cazarea, masa i transportul acestuia.

Antreprenorul va asigura niveluri de salarizare i condiii de munc care s nu fie inferioare celor stabilite pentru activiti similare din zona în care se execut lucrarea. Dac nivelurile de salarizare i condiiile de munc nu sunt aplicabile, Antreprenorul va asigura salarii i condiii de munc practicate pe plan local de ctre angajatori cu activiti similare cu cele ale Antreprenorului.

Antreprenorul nu va recruta sau nu va încerca s recruteze personal sau for de munc din cadrul Personalului Beneficiarului.

Antreprenorul va respecta întreaga legislaie a muncii care se aplic Personalului Antreprenorului, inclusiv Legile referitoare la angajare, sntate, securitatea muncii, asisten social, emigrare i repatriere, i îi va asigura acestuia toate drepturile legale. Antreprenorul le va solicita angajailor si s se conformeze Legilor în vigoare, inclusiv legilor referitoare la securitatea muncii.

6.5 Programul de Lucru

Activitatea pe antier se va întrerupe în zilele nelucrtoare i în afara programului normal de lucru menionat în Anexa la Ofert, cu urmtoarele excepii: (a) (b) (c)

6.6 Faciliti pentru Personal i Fora de Munc

Contractul conine alte prevederi; exist acordul Inginerului; Lucrarea nu poate fi evitat sau este necesar pentru protejarea vieii sau a proprietii sau pentru sigurana Lucrrilor, caz în care Antreprenorul va informa imediat Inginerul.

Cu excepia altor prevederi ale Cerinelor Beneficiarului, Antreprenorul va asigura i menine toate facilitile necesare legate de cazare, mas i transport, destinate Personalului propriu. De asemenea, Antreprenorul va asigura faciliti pentru Personalul Beneficiarului, conform celor menionate în Cerinele Beneficiarului. Antreprenorul nu va permite nici unuia din angajaii si s locuiasc temporar sau permanent în construciile care fac parte din Lucrrile Permanente.

6.7 Sntatea i Securitatea Muncii

Antreprenorul va lua toate msurile necesare pentru meninerea sntii i securitii Personalului propriu. Antreprenorul se va asigura, în colaborare cu autoritile sanitare, c personalul medical, facilitile de prim ajutor, infirmeria

i serviciul de ambulan sunt asigurate în permanen pe antier i în taberele de cazare ale Personalului Antreprenorului sau Beneficiarului i c se iau toate msurile necesare pentru asigurarea asistenei sociale, condiiilor de igien i prevenirea epidemiilor. Antreprenorul va numi un responsabil cu securitatea muncii pe antier, care s rspund de respectarea normelor de securitate pentru prevenirea accidentelor. Aceast persoan va fi calificat pentru o astfel de activitate i va avea autoritatea de a emite instruciuni i a dispune msuri de prevenire a accidentelor. Pe parcursul execuiei Lucrrilor, Antreprenorul va asigura toate facilitile necesare acestei persoane pentru exercitarea responsabilitii i autoritii sale. În situaia producerii unui accident, Antreprenorul va transmite, urgent, Inginerului detalii referitoare la producerea accidentului. Antreprenorul va pstra un registru i va întocmi rapoarte referitoare la sntatea, securitatea i asistena social acordat persoanelor, precum i la daunele aduse proprietii, aa cum poate solicita Inginerul în mod rezonabil. 6.8 Supravegherea Asigurat de Antreprenor

Pe durata elaborrii proiectului i execuiei Lucrrilor i atât timp cât este necesar pentru îndeplinirea obligaiilor Antreprenorului, acesta va asigura toat asistena necesar pentru planificarea, coordonarea, administrarea, inspectarea i testarea lucrrilor. Supravegherea va fi asigurat de un numr suficient de persoane care s cunoasc limba de comunicare (definit în Sub-Clauza 1.4 [Legea i Limba]) i operaiunile care trebuie executate (inclusiv metode i proceduri necesare, riscuri posibile i metode de prevenire a accidentelor) pentru execuia satisfctoare i în siguran a Lucrrilor.

6.9 Personalul Antreprenorului

Personalul Antreprenorului va avea calificarea, pregtirea i experiena necesare în domeniile de activitate ale acestuia. Inginerul poate solicita Antreprenorului s înlture (sau s dispun înlturarea) orice persoan angajat pe antier sau la Lucrare, inclusiv Reprezentantul Antreprenorului, dac este cazul, care: (a) (b) (c) (d)

manifest un comportament necorespunztor sau lipsit de responsabilitate; îndeplinete sarcinile cu incompeten sau neglijen; nu respect prevederile Contractului; sau persist în a aborda un comportament care aduce prejudicii securitii muncii, sntii sau proteciei mediului.

Dac este cazul, Antreprenorul va numi (sau va face demersuri pentru numire) o persoan corespunztoare pentru înlocuire. 6.10 Raportri privind Personalul i Utilajele Antreprenorului

6.11 Conduita Necorespunztoare

Antreprenorul va transmite Inginerului informaii care s precizeze numrul fiecrei categorii a Personalului Antreprenorului i a fiecrui tip de Utilaj al Antreprenorului existente pe antier. Informaiile vor fi transmise lunar, într-o form aprobat de ctre Inginer, pân la data terminrii de ctre Antreprenor a lucrrilor rmase de executat menionate în Procesul Verbal de Recepie la Terminarea Lucrrilor.

Antreprenorul va lua, în permanen, msurile necesare pentru a preveni ilegalitile, dezordinea i conduita necorespunztoare a Personalului

Antreprenorului i pentru pstrarea linitii i proteciei persoanelor sau a proprietii pe i în vecintatea antierului.

7. Utilajele, Materialele i Execuia

7.1 Modul de Execuie

Antreprenorul se va ocupa de fabricarea Echipamentelor, de producerea i aprovizionarea Materialelor i de toate cele necesare execuiei Lucrrilor: (a) (b) (c)

7.2 Prelevarea de Probe

în modul (dac exist) specificat în Contract; cu grij i profesionalism, în conformitate cu practici recunoscute; i cu mijloace corespunztoare i Materiale care nu prezint riscuri, dac în Contract nu este altfel prevzut.

Antreprenorul va transmite Inginerului, urmtoarele probe de Materiale i informaii relevante pentru a fi revizuite în conformitate cu procedurile de elaborare a Documentelor Antreprenorului descrise în Sub-Clauza 5.2 [Documentele Antreprenorului]: (a) (b)

probe standard prelevate de la productor i probe specificate în Contract, totul pe cheltuiala Antreprenorului; i probe suplimentare indicate de ctre Inginer.

Fiecare prob va fi etichetat, cu meniunea originii i locului de utilizare în Lucrare. 7.3 Inspecia

Personalul Beneficiarului va avea oricând: (a) (b)

acces nelimitat în orice parte a antierului i în toate locurile de unde se obin Materiale naturale; i dreptul, pe parcursul producerii, asamblrii i execuiei lucrrilor (pe antier sau în alt parte), s examineze, inspecteze, msoare i s testeze materialele i calitatea execuiei, i s verifice evoluia proceselor de producere a Echipamentelor i de producere i prelucrare a Materialelor

Antreprenorul va crea Personalului Beneficiarului condiiile necesare desfurrii activitilor menionate, inclusiv asigurarea acceselor, facilitilor, aprobrilor i echipamentului de protecie. Aceste activiti nu vor exonera Antreprenorul de obligaiile i responsabilitile sale. Antreprenorul va întiina Inginerul de fiecare dat când o lucrare este terminat i înainte ca aceasta s devin acoperit, ascuns sau ambalat pentru depozitare sau transport. În continuare, Inginerul va efectua, fr întârzieri nejustificate examinarea, inspecia, msurtorile sau testele necesare, sau va întiina Antreprenorul c aceste activiti nu sunt necesare. Dac Antreprenorul omite s transmit întiinarea, acesta, la solicitarea Inginerului, va descoperi lucrarea i va efectua remedierile necesare pe cheltuial proprie. 7.4 Testarea

Aceast Sub-Clauz se va aplica tuturor testelor specificate în Contract, altele decât Testele dup Terminare (dac exist).

Antreprenorul va furniza toat aparatura, asistena tehnic, documentele i alte informaii, electricitate, utilaje, combustibil, consumabile, instrumente, for de munc, materiale i personal cu calificarea i experiena corespunztoare, necesare pentru realizarea eficient a testelor specificate. Antreprenorul va conveni împreun cu Inginerul data i locul pentru desfurarea testelor specificate pentru Echipamente, Materiale i alte pri ale Lucrrilor. Inginerul va putea, potrivit prevederilor Clauzei 13 [Modificri i Actualizri], schimba locul sau detaliile testelor specificate sau instrui Antreprenorul pentru efectuarea de teste suplimentare. Dac aceste teste modificate sau suplimentare arat c Echipamentele testate, Materialele sau calitatea execuiei nu respect prevederile Contractului, atunci costul efecturii acestora va fi suportat de ctre Antreprenor, fr a lua în considerare alte prevederi ale Contractului. Inginerul va întiina Antreprenorul, cu cel puin de 24 de ore înainte, cu privire la intenia acestuia de a participa la efectuarea testelor. Dac Inginerul nu se prezint la data i locul convenite, Antreprenorul poate începe efectuarea testelor, cu excepia cazurilor în care Inginerul dispune altceva, i testele vor fi considerate ca fiind efectuate în prezena Inginerului. Dac Antreprenorul înregistreaz întârzieri i/sau se produc Costuri suplimentare ca urmare a respectrii acestor instruciuni sau ca urmare a întârzierii pentru care este responsabil Inginerul, Antreprenorul va întiina Inginerul i, cu condiia respectrii prevederilor Sub-Clauzei 20.1 [Revendicrile Antreprenorului], va avea dreptul la: (a)

(b)

o prelungire a duratei de execuie pentru astfel de întârzieri potrivit prevederilor Sub-Clauzei 8.4 [Prelungirea Duratei de Execuie], dac terminarea Lucrrilor este sau va fi întârziat, i plata Costurilor suplimentare la care se adaug un profit rezonabil, care vor fi incluse în Preul Contractului.

Dup primirea întiinrii, Inginerul va proceda în conformitate cu prevederile Sub-Clauzei 3.5 [Stabilirea Modului de Soluionare], pentru a conveni sau a stabili modul de soluionare a acestor probleme. Antreprenorul va transmite cu promptitudine Inginerului rapoarte privind rezultatele testelor vizate pentru conformitate. Atunci când rezultatele testelor sunt corespunztoare, Inginerul va aproba buletinele de încercare ale Antreprenorului, sau va emite un certificat care va confirma rezultatele testelor. Dac Inginerul nu a participat la teste, se consider c acesta a acceptat rezultatele ca fiind corect obinute. 7.5 Respingerea

Dac în urma examinrii, inspeciei, msurtorii sau testrii se identific Echipamente, Materiale, proiecte sau lucrri cu deficiene sau neconforme cu prevederile Contractului, Inginerul va putea respinge Echipamentele, Materialele, proiectele sau lucrrile necorespunztoare prin transmiterea unei întiinri ctre Antreprenor cuprinzând motivaia respingerii. Antreprenorul va remedia deficienele cu promptitudine i se va asigura c produsul remediat este în conformitate cu prevederile Contractului. Dac Inginerul solicit refacerea testelor pentru Echipamentele, Materialele, lucrrile remediate sau o nou verificare a proiectelor, acestea se vor repeta în termenii i condiiile iniiale. Dac respingerea i refacerea testelor sau noua verificare a proiectelor produc costuri suplimentare Beneficiarului, Antreprenorul va suporta aceste costuri, în conformitate cu prevederile SubClauzei 2.5 [Revendicrile Beneficiarului].

7.6 Lucrri de Remediere

Fr a lua în considerare testele sau certificrile anterioare, Inginerul poate solicita Antreprenorului: (a) (b) (c)

s înlture de pe antier i s înlocuiasc orice Echipament sau Material care nu este în conformitate cu prevederile Contractului, s înlture sau s refac orice lucrare care nu este în conformitate cu prevederile Contractului, i s execute orice lucrare care este solicitat ca urgent pentru sigurana Lucrrilor datorit unui accident, unui eveniment neprevzut sau altui factor.

Antreprenorul se va conforma solicitrii într-un interval de timp rezonabil, care va fi perioada de timp (dac exist) specificat în solicitare, sau în regim de urgen dac urgena este specificat potrivit prevederilor sub-paragrafului (c). Dac Antreprenorul nu se conformeaz solicitrii, Beneficiarul va fi îndreptit s angajeze i s plteasc alt antreprenor care s execute lucrarea. Cu excepia cazului în care Antreprenorul este îndreptit la plat pentru lucrare, Antreprenorul va plti Beneficiarului, în conformitate cu prevederile SubClauzei 2.5 [Revendicrile Beneficiarului], toate costurile rezultate din nerespectarea solicitrii. 7.7 Proprietatea asupra Utilajelor i Materialelor

Dac nu contravine Legilor rii i fr riscul sechestrului sau a altor impuneri, Materialele i fiecare component a Echipamentelor vor deveni proprietatea Beneficiarului atunci când: (a) (b)

7.8 Redevene

sunt livrate pe antier; sau când Antreprenorul este îndreptit la încasarea valorii Echipamentelor i Materialelor potrivit prevederilor Sub-Clauzei 8.10 [Plata Echipamentelor i Materialelor în Eventualitatea Suspendrii Lucrrilor].

Cu excepia altor prevederi ale Cerinelor Beneficiarului, Antreprenorul va plti toate redevenele, chiriile i alte cheltuieli pentru: (a) (b)

Materialele naturale obinute în afara antierului, i depozitarea materialelor rezultate din demolri i excavri i a altor materiale în exces (naturale sau artificiale), cu excepia cazurilor în care zonele de depozitare în interiorul antierului sunt specificate în Contract.

8. Începerea, Întârzierea i Suspendarea Lucrrilor 8.1 Începerea Lucrrilor

8.2 Durata de Execuie

Inginerul va transmite Antreprenorului o întiinare privind Data de Începere a lucrrilor cu cel puin 7 zile înainte de aceast dat. Cu excepia altor prevederi ale Condiiilor Speciale Data de Începere a lucrrilor nu va depi cu mai mult de 42 de zile data primirii de ctre Antreprenor a Scrisorii de Acceptare. Antreprenorul va începe proiectarea i execuia Lucrrilor cât mai curând posibil dup Data de Începere i va continua execuia Lucrrilor cu promptitudine i fr întârzieri.

Antreprenorul va finaliza toate Lucrrile i fiecare Sector (dac exist) pân la expirarea Duratei de Execuie a Lucrrilor sau a Sectorului (dup caz) inclusiv: (a)

trecerea Testelor la Terminarea Lucrrilor, i

(b)

8.3 Programul de Execuie

terminarea tuturor lucrrilor prevzute în Contract astfel încât Lucrrile sau Sectoarele s poat fi considerate terminate pentru a fi supuse Recepiei, potrivit prevederilor Sub-Clauzei 10.1 [Recepia Lucrrilor i a Sectoarelor de Lucrri].

În termen de 28 zile dup primirea întiinrii potrivit prevederilor Sub-Clauzei 8.1 [Începerea Lucrrilor], Antreprenorul va transmite Inginerului un program de execuie detaliat cu planificri calendaristice. De asemenea, Antreprenorul va transmite programe actualizate de fiecare dat când programul anterior nu mai corespunde evoluiei lucrrilor sau obligaiilor Antreprenorului. Fiecare program va include: (a)

(b)

(c) (d)

ordinea în care Antreprenorul intenioneaz s execute Lucrrile, inclusiv perioadele propuse pentru fiecare faz de proiectare, prezentare a Documentelor Antreprenorului, procurare, producere, inspecie, livrare pe antier, construcie, montare, testare, punere în funciune i efectuare a probelor; perioadele de revizuire potrivit prevederilor Sub-Clauzei 5.2 [Documentele Antreprenorului] i orice alte transmiteri, aprobri i acorduri menionate în Cerinele Beneficiarului; succesiunea i termenele aferente inspeciilor i testelor specificate în Contract, i un raport justificativ care s includ: (i)

(ii)

o descriere general a metodelor pe care Antreprenorul intenioneaz s le aplice i a principalelor etape de execuie a Lucrrilor, i detalii cuprinzând estimrile rezonabile ale Antreprenorului privind necesarul de Personal pe categorii precum i numrul fiecruia din Utilajele Antreprenorului, necesare pe antier pentru realizarea fiecrei etape principale de lucrri,

Dac în termen de 21 de zile dup primirea programului, Inginerul nu transmite o întiinare Antreprenorului, în care s menioneze c programul nu corespunde prevederilor Contractului, Antreprenorul va aciona în conformitate cu programul i cu alte obligaii pe care trebuie s le îndeplineasc potrivit prevederilor Contractului,. Personalul Beneficiarului va fi îndreptit s-i planifice activitatea conform programului Antreprenorului. Antreprenorul va informa Inginerul cu promptitudine asupra unor posibile evenimente viitoare care pot aprea i asupra circumstanelor care pot afecta negativ lucrrile, pot majora Preul Contractului sau provoca întârzieri în execuia Lucrrilor. Inginerul poate solicita Antreprenorului s transmit o estimare a efectului anticipat al evenimentelor sau circumstanelor menionate i/sau o propunere de soluionare potrivit prevederilor Clauzei 13.3 [Procedura de Modificare]. Dac Inginerul transmite o întiinare Antreprenorului în care se menioneaz c programul nu corespunde (în mod necesar) prevederilor Contractului sau evoluiei Lucrrilor i inteniilor declarate ale Antreprenorului, Antreprenorul va transmite Inginerului un program actualizat în conformitate cu prevederile acestei Sub-Clauze. 8.4 Prelungirea Duratei de Execuie

Antreprenorul va avea dreptul, cu condiia respectrii prevederilor Sub-Clauzei 20.1 [Revendicrile Antreprenorului] la o prelungire a Duratei de Execuie dac i în msura în care terminarea Lucrrilor potrivit prevederilor Sub-Clauzei 10.1 [Recepia Lucrrilor i a Sectoarelor de Lucrri], este sau va fi întârziat de urmtoarele cauze:

(a) (b) (c) (d) (e)

o Modificare (dac nu s-a convenit o actualizare a Duratei de Execuie potrivit prevederilor Sub-Clauzei 13.3 [Procedura de Modificare]), un motiv de întârziere care acord dreptul prelungirii Duratei de Execuie potrivit prevederilor unei Sub-Clauze din aceste Condiii de Contract, condiii climatice nefavorabile excepionale, lipsa Imprevizibil a personalului sau a Bunurilor, datorat unor epidemii sau aciuni guvernamentale, sau o întârziere, impediment sau obstacol cauzate de, sau care pot fi atribuite Beneficiarului, Personalului Beneficiarului sau altor antreprenori ai Beneficiarului care îi desfoar activitatea pe antier.

Dac Antreprenorul se consider îndreptit la o prelungire a Duratei de Execuie, Antreprenorul va întiina Inginerul potrivit prevederilor Sub-Clauzei 20.1 [Revendicrile Antreprenorului]. Atunci când va stabili o prelungire a Duratei de Execuie conform prevederilor Sub-Clauzei 20.1, Inginerul va revedea cele stabilite anterior i va putea majora dar, în nici un caz, nu va putea reduce perioada cumulat de prelungire. 8.5 Întârzieri Cauzate de Autoriti

În cazul în care se produc urmtoarele situaii: (a) (b) (c)

Antreprenorul a urmat întocmai procedurile stabilite de autoritile publice legal constituite din ar, autoritile întârzie sau întrerup activitatea Antreprenorului, i întârzierile sau întreruperile au fost Imprevizibile,

întârzierile sau întreruperile vor fi considerate motiv de prelungire a duratei de execuie potrivit prevederilor sub-paragrafului (b) al Sub-Clauzei 8.4 [Prelungirea Duratei de Execuie]. 8.6 Ritmul Evoluiei Lucrrilor

În situaia în care: (a) (b)

evoluia lucrrilor este nesatisfctoare pentru respectarea Duratei de Execuie, i/sau evoluia lucrrilor nu mai corespunde (sau nu va mai corespunde) programului de execuie valabil potrivit prevederilor Sub-Clauzei 8.3 [Programul de Execuie]

din cauze diferite de cele menionate în Sub-Clauza 8.4 [Prelungirea Duratei de Execuie], atunci Inginerul poate solicita Antreprenorului transmiterea, potrivit prevederilor Sub-Clauzei 8.3 [Programul de Execuie], unui program actualizat i unui raport justificativ care s descrie metodele revizuite propuse de Antreprenor spre a fi adoptate în vederea stimulrii evoluiei lucrrilor pentru încadrarea în Durata de Execuie. Dac nu este notificat altfel de ctre Inginer, Antreprenorul va adopta metode revizuite care pot necesita majorarea numrului orelor de lucru i/sau a numrului de Personal i/sau Bunuri, cu riscul i pe cheltuiala Antreprenorului. Dac aceste metode revizuite produc costuri suplimentare pentru Beneficiar, Antreprenorul va plti Beneficiarului aceste costuri, în conformitate cu prevederile Sub-Clauzei 2.5, [Revendicrile Beneficiarului], precum i penaliti pentru întârzieri (dac e cazul), potrivit prevederilor Sub-Clauzei 8.7 de mai jos. 8.7 Penaliti de Întârziere

Dac Antreprenorul nu reuete s respecte prevederile Sub-Clauzei 8.2 [Durata de Execuie], Antreprenorul va plti Beneficiarului penaliti de întârziere, în conformitate cu prevederile Sub-Clauzei 2.5 [Revendicrile

Beneficiarului]. Penalitile de întârziere vor constitui suma menionat în Anexa la Oferta, care va fi pltit pentru fiecare zi de întârziere înregistrat între Data de Terminare contractual i data specificat în Procesul Verbal de Recepie la Terminarea Lucrrilor. Suma total datorat, potrivit prevederilor acestei Sub-Clauze, nu va putea depi suma maxim aferent penalitilor de întârziere (dac exista), prevzut în Anexa la Ofert. Penalitile de întârziere vor fi singurele daune datorate de Antreprenor, în afara daunelor produse de rezilierea contractului înainte de terminarea Lucrrilor potrivit prevederilor Sub-Clauzei 15.2 [Rezilierea Contractului de ctre Beneficiar]. Aceste penaliti nu vor exonera Antreprenorul de obligaia de a termina Lucrrile sau de alte sarcini, obligaii sau responsabiliti pe care le are conform prevederilor Contractului. 8.8 Suspendarea Lucrrilor

Inginerul poate oricând dispune Antreprenorului suspendarea executrii unei pri sau a tuturor Lucrrilor. Pe perioada suspendrii, Antreprenorul va proteja, pstra i asigura paza acelei pri sau a tuturor Lucrrilor împotriva deteriorrii, pierderii sau degradrilor. Inginerul poate, de asemenea, notifica cauza suspendrii. Dac i în msura în care cauza este notificat i se dovedete c responsabilitatea este a Antreprenorului, prevederile Sub-Clauzelor 8.9, 8.10 i 8.11 nu se vor aplica.

8.9 Consecinele Suspendrii

Dac Antreprenorul va înregistra întârzieri i/sau se produc Costuri suplimentare ca urmare a respectrii instruciunilor Inginerului potrivit prevederilor Sub-Clauzei 8.8 [Suspendarea Lucrrilor] i/sau ca rezultat al relurii lucrrilor, Antreprenorul va transmite Inginerului o întiinare i, cu condiia respectrii prevederilor Sub-Clauzei 20.1 [Revendicrile Antreprenorului], va avea dreptul la: (a)

(b)

o prelungire a duratei de execuie pentru astfel de întârzieri potrivit prevederilor Sub-Clauzei 8.4 [Prelungirea Duratei de Execuie], dac terminarea lucrrilor este sau va fi întârziat, i plata Costurilor suplimentare, care vor fi incluse în Preul Contractului.

Dup primirea întiinrii, Inginerul va proceda în conformitate cu prevederile Sub-Clauzei 3.5 [Stabilirea Modului de Soluionare], pentru a conveni sau stabili modul de soluionare a acestor probleme. Potrivit prevederilor Sub-Clauzei 8.8 [Suspendarea Lucrrilor] Antreprenorul nu va fi îndreptit la o prelungire a duratei de execuie i/sau la plata Costurilor suplimentare necesare remedierii consecinelor unor erori din proiectul elaborat de Antreprenor, a lucrrilor sau materialelor necorespunztoare sau a consecinelor omisiunii Antreprenorului de a proteja, depozita sau asigura paza. 8.10 Plata Echipamentelor i Materialelor în Eventualitatea Suspendrii Lucrrilor

Antreprenorul va fi îndreptit la plata valorii (de la data suspendrii) Echipamentelor i/sau Materialelor care nu au fost livrate pe antier, dac: (a)

(b)

8.11

producerea Echipamentelor sau livrarea Echipamentelor i/sau Materialelor a fost suspendat pentru o perioada mai mare de 28 de zile, i în conformitate cu instruciunile Inginerului Antreprenorul a marcat Echipamentele i/sau Materialele ca fiind proprietatea Beneficiarului.

Suspendarea Prelungit

8.12 Reluarea Execuiei Lucrrilor

Dac suspendarea potrivit prevederilor Sub-Clauzei 8.8 [Suspendarea Lucrrilor] a durat mai mult de 84 de zile, Antreprenorul poate solicita Inginerului permisiunea de a relua activitatea. Dac Inginerul nu confirm permisiunea în termen de 28 de zile dup solicitare, Antreprenorul poate, prin întiinarea Inginerului, s trateze suspendarea ca pe o omisiune potrivit prevederilor Sub-Clauzei 13 [Modificri i Actualizri] a prii de Lucrri afectate. Dac suspendarea afecteaz totalitatea Lucrrilor, Antreprenorul poate transmite o întiinare de reziliere, potrivit prevederilor Sub-Clauzei 16.2 [Rezilierea Contractului de ctre Antreprenor].

Dup confirmarea permisiunii sau dispunerii relurii activitii, Antreprenorul i Inginerul vor examina împreun Lucrrile, Echipamentele i Materialele afectate de suspendare. Antreprenorul va remedia toate deteriorrile sau defeciunile Lucrrilor, Echipamentelor sau Materialelor sau orice pierdere a acestora, care s-au produs în timpul suspendrii.

9. Testele la Terminare 9.1 Obligaiile Antreprenorului

Ulterior asigurrii documentelor în conformitate cu prevederile Sub-Clauzei 5.6 [Documentele Conforme cu Execuia] i Sub-Clauzei 5.7 [Manualele pentru Exploatare i Întreinere], Antreprenorul va efectua Testele la Terminare conform prevederilor acestei Clauze i Sub-Clauzei 7.4 [Testarea]. Antreprenorul va întiina Inginerul cu cel puin 21 de zile înainte de data la care Antreprenorul va fi pregtit s efectueze toate Testele la Terminare. Cu excepia cazurilor în care s-a convenit altfel, Testele la Terminare se vor efectua în termen de 14 zile dup aceast dat, la data sau datele stabilite de ctre Inginer. Cu excepia altor prevederi ale Condiiilor Speciale, Testele la Terminare se vor efectua în urmtoarea succesiune: (a)

(b)

(c)

teste preliminare punerii în funciune, care vor include inspecii specifice i teste funcionale („la cald” i „la rece”) pentru a demonstra c fiecare component a Echipamentelor poate s funcioneze în condiii de siguran în urmtoarea etap, (b); teste la punerea în funciune, care vor include teste specifice de funcionare pentru a demonstra c Lucrrile sau Sectoare de lucrri pot funciona în condiii de siguran i aa cum este specificat, în toate condiiile admisibile de funcionare; i probe de funcionare, care vor demonstra c Lucrrile sau Sectoarele de lucrri pot funciona în condiii de siguran, conform prevederilor Contractului.

În timpul funcionrii de prob, când Lucrrile funcioneaz în condiii stabile, Antreprenorul va întiina Inginerul c Lucrrile sunt gata pentru efectuarea oricror alte Teste la Terminare, inclusiv teste de funcionare pentru a demonstra c Lucrrile corespund criteriilor specificate în Cerinele Beneficiarului i în conformitate cu Listele de Garanii. Efectuarea probelor nu se va considera recepie potrivit prevederilor Clauzei 10 [Recepia Lucrrilor de ctre Beneficiar]. Cu excepia altor prevederi ale Condiiilor Speciale, orice produs rezultat în perioada de efectuare a probelor pentru Lucrri va reprezenta proprietatea Beneficiarului. La analiza rezultatelor Testelor la Terminare, Inginerul va lua în considerare

efectele utilizrii Lucrrilor de ctre Beneficiar asupra funcionalitii sau altor caracteristici ale Lucrrilor. De îndat ce Lucrrile sau un Sector de lucrri au trecut toate Testele la Terminare, descrise în sub-paragrafele (a), (b) sau (c), Antreprenorul va transmite Inginerului un raport autorizat asupra rezultatelor acestor Teste. 9.2 Întârzieri în Efectuarea Testelor

Dac efectuarea Testelor la Terminarea lucrrilor este întârziat nejustificat de ctre Beneficiar, se vor aplica Sub-Clauza 7.4 [Testarea] (paragraful al cincilea) i/sau Sub-Clauza 10.3 [Recepia i Testele la Terminarea Lucrrilor]. Dac Testele la Terminare sunt întârziate nejustificat de ctre Antreprenor, Inginerul poate solicita Antreprenorului, printr-o întiinare, s efectueze Testele în interval de 21 de zile de la primirea întiinrii respective. Antreprenorul va efectua Testele la termenele stabilite de ctre Antreprenor situate în intervalul de 21 de zile, termene de care va întiina Inginerul. Dac Antreprenorul nu reuete s efectueze Testele la Terminare în perioada de 21 de zile, Personalul Beneficiarului poate efectua Testele cu riscul i pe cheltuiala Antreprenorului. Testele la Terminare se vor considera ca fiind efectuate în prezena Antreprenorului, iar rezultatele Testelor vor fi acceptate ca fiind exacte.

9.3 Repetarea Testelor

9.4 Rezultate Necorespunztoare ale Testelor la Terminare

Dac Lucrrile, sau un Sector de Lucrri, înregistreaz Teste la Terminare necorespunztoare, se vor aplica prevederile Sub-Clauzei 7.5 [Respingerea], iar Inginerul sau Antreprenorul pot solicita ca Testele necorespunztoare i Testele la Terminare pentru orice lucrare în legtur cu acestea s fie repetate în termenii i condiiile aplicabile testelor anterioare.

Dac Lucrrile, sau un Sector de Lucrri, înregistreaz Teste la Terminare necorespunztoare, repetate potrivit prevederilor Sub-Clauzei 9.3 [Repetarea Testelor], Inginerul va fi îndreptit: (a) (b)

(c)

s dispun repetarea Testelor la Terminare, potrivit prevederilor SubClauzei 9.3; s resping Lucrrile sau Sectorul de Lucrri (dup caz), dac rezultatele necorespunztoare nu permit Beneficiarului utilizarea Lucrrilor sau Sectorului de Lucrri, eventualitate în care Beneficiarul va aplica msurile prevzute în sub paragraful (c) al Sub-Clauzei 11.4 [Omisiunea Remedierii Defeciunilor]; sau s emit un Proces Verbal de Recepie la Terminarea Lucrrilor, dac Beneficiarul solicit acest lucru.

În eventualitatea în care se aplic msurile prevzute în sub-paragraful (c), Antreprenorul va proceda în concordan cu celelalte obligaii impuse de Contract, iar Preul Contractului se va diminua cu suma necesar despgubirii Beneficiarului de consecinele erorilor Antreprenorului. Dac diminuarea menionat pentru acoperirea consecinelor erorilor Antreprenorului nu este stabilit (sau metoda de calcul a acesteia nu este definit) în Contract, Beneficiarul poate solicita ca diminuarea s fie (i) convenit de ambele pri (pentru remedierea erorii) i pltit înainte de emiterea Procesului Verbal de Recepie la Terminarea Lucrrilor, sau (ii) decis i pltit potrivit prevederilor Sub-Clauzei 2.5 [Revendicrile Beneficiarului] i Sub-Clauzei 3.5 [Stabilirea Modului de Soluionare].

10. Recepia Lucrrilor de ctre Beneficiar 10.1 Recepia Lucrrilor i a Sectoarelor de Lucrri

Cu excepia celor prevzute în Sub-Clauza 9.4 [Rezultate Necorespunztoare ale Testelor la Terminare], Beneficiarul va recepiona Lucrrile în situaia în care (i) acestea au fost terminate în conformitate cu prevederile Contractului, incluzând condiionrile descrise în Sub-Clauza 8.2 [Durata de Execuie] i cu excepiile prevzute în sub-paragraful (a) de mai jos, i (ii) atunci când a fost emis un Proces Verbal de Recepie la Terminarea Lucrrilor, sau se consider c a fost emis în conformitate cu prevederile acestei Sub-Clauze. Antreprenorul poate solicita Inginerului emiterea Procesului Verbal de Recepie la Terminarea Lucrrilor cu cel puin 14 zile înainte ca Lucrrile, din punct de vedere al Antreprenorului, s fie terminate i pregtite de recepie. Dac Lucrrile sunt împrite pe Sectoare, Antreprenorul poate solicita emiterea Proceselor Verbale de Recepie la Terminarea Lucrrilor pentru fiecare Sector de lucrri în parte. În termen de 28 de zile de la primirea solicitrii Antreprenorului, Inginerul: (a)

(b)

va emite ctre Antreprenor Procesul Verbal de Recepie la Terminarea Lucrrilor precizând data la care Lucrrile sau Sectoarele de lucrri au fost terminate în conformitate cu prevederile Contractului, cu excepia unor lucrri minore rmase neexecutate i a defeciunilor care nu vor afecta semnificativ utilizarea Lucrrilor sau a Sectoarelor de lucrri în scopul destinat (pân când sau în timp ce aceste lucrri sunt finalizate i defeciunile sunt remediate); sau va respinge solicitarea, prezentând motivaia i specificând lucrrile pe care s le realizeze Antreprenorul pentru a face posibil emiterea Procesului Verbal de Recepie la Terminarea Lucrrilor. Antreprenorul va finaliza lucrrile, înainte de a transmite o nou întiinare potrivit prevederilor acestei Sub-Clauze.

Dac, în termen de 28 de zile, Inginerul nu reuete s emit Procesul Verbal de Recepie la Terminarea Lucrrilor, sau s resping solicitarea Antreprenorului i dac Lucrrile sau Sectoarele de lucrri (dup caz) sunt în mare parte conforme prevederilor Contractului, se va considera c Procesul Verbal de Recepie la Terminarea Lucrrilor a fost emis în ultima zi a perioadei de 28 de zile. 10.2 Recepia unor Pri de Lucrri

Inginerul va putea emite un Proces Verbal de Recepie la Terminarea Lucrrilor pentru orice parte a Lucrrilor Permanente, numai cu aprobarea exclusiv a Beneficiarului. Beneficiarul nu va utiliza nici o parte a Lucrrilor (altfel decât ca msur temporar specificat în Contract, sau convenit de ctre ambele Pri) pân când Inginerul nu emite, dac emite, un Proces Verbal de Recepie la Terminarea Lucrrilor pentru aceast parte. Dac Beneficiarul utilizeaz o parte a Lucrrilor înainte de emiterea Procesului Verbal de Recepie: (a) (b)

(c)

partea care este utilizat va fi considerat ca fiind recepionat de la data la care a început utilizarea acesteia; Antreprenorul va înceta s mai aib responsabilitatea privind acea parte începând cu data la care a început utilizarea acesteia, dat la care responsabilitatea va trece în sarcina Beneficiarului, i la cererea Antreprenorului, Inginerul va emite un Proces Verbal de Recepie la Terminarea Lucrrilor pentru aceast parte.

Dup ce Inginerul a emis un Proces Verbal de Recepie la Terminarea

Lucrrilor pentru o parte din Lucrare, se vor lua msuri pentru asigurarea prioritar pentru Antreprenor a condiiilor necesare realizrii Testelor la Terminare neefectuate. Antreprenorul va efectua aceste Teste la Terminarea Lucrrilor cât mai curând posibil, înainte de expirarea Perioadei de Notificare a Defeciunilor. Dac se produc Costuri suplimentare Antreprenorului ca urmare a recepiei i/sau utilizrii de ctre Beneficiar a unei pri din Lucrare, altele decât utilizarea specificat în Contract sau convenit de ctre Antreprenor, Antreprenorul (i) va întiina Inginerul i (ii) cu condiia respectrii prevederilor Sub-Clauzei 20.1 [Revendicrile Antreprenorului], va avea dreptul la plata Costurilor Suplimentare la care se adaug un profit rezonabil, care vor fi incluse în Preul Contractului. Dup primirea acestei întiinri, Inginerul va aciona în conformitate cu prevederile Sub-Clauzei 3.5 [Stabilirea Modului de Soluionare] pentru a conveni sau stabili Costurile Suplimentare i profitul aferent. Dac a fost emis un Proces Verbal de Recepie la Terminarea Lucrrilor pentru o parte din Lucrri (alta decât un Sector), penalitile de întârziere pentru terminarea Lucrrilor rmase de executat vor fi diminuate. În mod similar, penalitile de întârziere pentru celelalte Sectoare de lucrri (dac exist), în care este inclus i partea recepionat, vor fi, de asemenea, diminuate. Pentru o întârziere înregistrat dup data specificat în Procesul Verbal de Recepie la Terminarea Lucrrilor, reducerea proporional a penalitilor de întârziere se va calcula ca raport între valoarea prii de Lucrri recepionat i valoarea total a Lucrrilor sau Sectorului de lucrri (dup caz). Inginerul va proceda în conformitate cu prevederile Sub-Clauzei 3.5 [Stabilirea Modului de Soluionare] pentru a conveni sau stabili aceste proporii. Prevederile acestui paragraf se vor aplica numai procentului zilnic al penalizrii de întârziere aplicat, reglementat de prevederile Sub-Clauzei 8.7 [Penaliti de Întârziere] i nu vor afecta limita maxim a penalitilor. 10.3 Recepia i Testele la Terminarea Lucrrilor

Dac Antreprenorul este împiedicat cu mai mult de 14 zile s efectueze Testele la Terminare datorit unei cauze din responsabilitatea Beneficiarului, se va considera c Beneficiarul a recepionat Lucrrile sau Sectoarele de lucrri (dup caz) la data la care Testele la Terminare ar fi fost necesar a fi terminate. Ulterior, Inginerul va emite în consecin un Proces Verbal de Recepie la Terminarea Lucrrilor, iar Antreprenorul va efectua Testele la Terminare de îndat ce acest lucru este posibil, dar înainte de data de expirare a Perioadei de Notificare a Defeciunilor. Inginerul va transmite o întiinare i va solicita ca Testele la Terminare s fie efectuate în termen de 14 zile i în conformitate cu prevederile Contractului. Dac Antreprenorul înregistreaz întârzieri i/sau se produc Costuri suplimentare ca urmare a unor astfel de întârzieri în efectuarea Testelor la Terminare, Antreprenorul va transmite Inginerului o întiinare i, cu condiia respectrii prevederilor Sub-Clauzei 20.1 [Revendicrile Antreprenorului], va avea dreptul la: (a)

(b)

o prelungire a duratei de execuie pentru astfel de întârzieri potrivit prevederilor Sub-Clauzei 8.4 [Prelungirea Duratei de Execuie], dac terminarea este sau va fi întârziat, i plata Costurilor suplimentare la care se adaug un profit rezonabil, care vor fi incluse în Preul Contractului.

Dup primirea întiinrii, Inginerul va proceda în conformitate cu prevederile Sub-Clauzei 3.5 [Stabilirea Modului de Soluionare] pentru a conveni sau stabili modul de soluionare a acestor probleme.

10.4 Restabilirea Suprafeelor de Teren

Cu excepia altor prevederi ale Procesului Verbal de Recepie la Terminarea Lucrrilor, un proces verbal emis pentru un Sector sau o parte a Lucrrilor nu va certifica execuia lucrrilor necesare de restabilire a suprafeelor de teren din zona lucrrii sau a altor suprafee de teren.

11. Perioada de Garanie 11.1 Terminarea Lucrrilor Neexecutate i Remedierea Defeciunilor

Pentru ca Lucrrile i Documentele Antreprenorului i fiecare Sector de lucrri s corespund prevederilor Contractului (cu excepia uzurii normale) înainte de expirarea Perioadei de Notificare a Defeciunilor sau cât mai curând posibil, Antreprenorul: (a)

(b)

va completa orice lucrare rmas neterminat la data emiterii Procesului Verbal de Recepie la Terminarea Lucrrilor, într-o perioad rezonabil menionat de ctre Inginer, i va executa toate lucrrile necesare pentru remedierea defeciunilor sau degradrilor, conform solicitrilor Beneficiarului (sau în numele acestuia), pân la sau înainte de data de expirare a Perioadei de Notificare a Defeciunilor pentru Lucrri sau Sectoare de Lucrri (dup caz).

Dac se produc defeciuni sau degradri, Antreprenorul va fi întiinat în consecin de ctre (sau în numele) Beneficiar. 11.2 Costul Remedierii Defeciunilor

Toate lucrrile la care s-a fcut referire în sub-paragraful (b) al Sub-Clauzei 11.1 [Terminarea Lucrrilor Neexecutate i Remedierea Defeciunilor] vor fi executate cu riscul i pe cheltuiala Antreprenorului, dac i în msura în care lucrrile se datoreaz: (a) (b) (c)

(d)

proiectului Lucrrilor, altul decât partea de proiect pentru care este responsabil Beneficiarul (dac exist), Echipamentelor, Materialelor sau calitii execuiei care nu sunt în conformitate cu prevederile Contractului, sau exploatrii sau întreinerii necorespunztoare care a fost atribuit unor cauze pentru care Antreprenorul este rspunztor (potrivit prevederilor SubClauzelor 5.5 la 5.7 sau altele), sau nerespectrii de ctre Antreprenor a unei alte obligaii.

Dac i în msura în care lucrrile de remediere sunt datorate oricror alte cauze, Antreprenorul va fi notificat cu promptitudine de ctre Beneficiar (sau în numele acestuia) i se vor aplica prevederile Sub-Clauzei 13.3 [Procedura de Modificare]. 11.3 Prelungirea Perioadei de Notificare a Defeciunilor

Beneficiarul va fi îndreptit, conform prevederilor Sub-Clauzei 2.5 [Revendicrile Beneficiarului], la o prelungire a Perioadei de Notificare a Defeciunilor pentru Lucrri sau Sectoare de lucrri, dac i în msura în care Lucrrile, Sectoarele de lucrri sau o component important a Echipamentelor (în funcie de caz i ulterior recepiei), nu pot fi utilizate în scopul pentru care acestea au fost destinate, din cauza unor defeciuni sau unor degradri. Perioada de Notificare a Defeciunilor nu va putea fi prelungit cu mai mult de doi ani. Dac livrarea i/sau montajul Echipamentelor i/sau Materialelor au fost suspendate potrivit prevederilor Sub-Clauzei 8.8 [Suspendarea Lucrrilor] sau

a Sub-Clauzei 16.1 [Dreptul Antreprenorului de a Suspenda Execuia Lucrrilor], obligaiile Antreprenorului potrivit prevederilor acestei clauze nu se vor aplica nici unei defeciuni sau degradri produse la mai mult de doi ani dup expirarea Perioadei de Notificare a Defeciunilor pentru Echipamente i/sau Materiale. 11.4 Omisiunea Remedierii Defeciunilor

Dac Antreprenorul nu reuete s remedieze defeciunile sau degradrile într-un interval rezonabil de timp, Beneficiarul (sau o persoan în numele Beneficiarului) poate stabili o dat pân la care este necesar remedierea defeciunilor sau degradrilor i va transmite Antreprenorului o întiinare referitoare la aceast dat. Dac Antreprenorul nu reuete s remedieze defeciunile sau degradrile pân la data stabilit în întiinare i costul lucrrilor de remediere trebuia suportat de ctre Antreprenor potrivit prevederilor Sub-Clauzei 11.2 [Costul Remedierii Defeciunilor], Beneficiarul poate (la alegerea sa): (a)

(b)

(c)

11.5 Înlturarea Lucrrilor Necorespunztoare

11.6 Repetarea Testelor

s execute lucrarea în mod corespunztor, cu fore proprii sau prin intermediari, pe cheltuiala Antreprenorului, Antreprenorul fiind exonerat de responsabilitate pentru aceast lucrare iar Antreprenorul va plti Beneficiarului, în conformitate cu prevederile Sub-Clauzei 2.5 [Revendicrile Beneficiarului], costurile înregistrate de ctre Beneficiar pentru remedierea defeciunilor sau degradrilor. s solicite Inginerului s convin sau s decid o reducere rezonabil a Preului Contractului în conformitate cu prevederile Sub-Clauzei 3.5 [Stabilirea Modului de Soluionare]; sau s rezilieze întregul Contract sau partea de Contract care se refer la Lucrrile care nu pot fi utilizate în scopul stabilit dac defeciunile sau degradrile împiedic Beneficiarul la utilizarea Lucrrilor sau a unei pri semnificative a Lucrrilor. Fr s prejudicieze celelalte drepturi, prevzute în Contract sau alte drepturi, Beneficiarul va avea dreptul de a recupera toate sumele pltite pentru Lucrri sau pentru partea de Lucrri (dup caz), împreun cu costurile de finanare i costurile aferente demontrilor i demolrilor necesare, eliberrii antierului i returnrii Echipamentelor i Materialelor Antreprenorului.

Dac defeciunile sau degradrile nu pot fi remediate cu promptitudine pe antier i Beneficiarul îi d consimmântul, Antreprenorul poate înltura de pe antier, în scopul reparrii, acele componente ale Echipamentelor care sunt defecte sau degradate. Acest consimmânt poate solicita Antreprenorului s majoreze valoarea Garaniei de Bun Execuie, cu valoarea de înlocuire a acestor componente, sau s prezinte o alt garanie corespunztoare.

Dac lucrrile de remediere a defeciunilor sau degradrilor pot afecta funcionalitatea Lucrrilor, Inginerul poate solicita repetarea oricrora dintre Testele prevzute în Contract, inclusiv Testele la Terminare i/sau Testele dup Terminare. Solicitarea va fi fcut printr-o întiinare transmis în termen de 28 de zile dup efectuarea remedierilor. Aceste teste vor fi efectuate în condiiile i termenii aplicabili testelor anterioare, cu excepia faptului c ele vor fi efectuate cu riscul i pe cheltuiala Prii rspunztoare pentru lucrrile de remediere, potrivit prevederilor Sub-Clauzei 11.2 [Costul Remedierii Defeciunilor].

11.7 Dreptul de Acces

Antreprenorul va avea drept de acces la toate prile Lucrrilor i la

înregistrrile referitoare la exploatarea i funcionarea Lucrrilor, pân la emiterea Procesului Verbal de Recepie Final, cu excepia situaiilor de incompatibilitate cu msurile rezonabile de securitate ale Beneficiarului. 11.8 Stabilirea Cauzelor Defeciunilor

11.9 Procesul Verbal de Recepie Final

La solicitarea i indicaiile Inginerului, Antreprenorul va cuta s identifice cauzele tuturor defeciunilor. Cu excepia situaiei în care Antreprenorul are obligaia remedierii defeciunilor pe cheltuiala proprie, potrivit prevederilor SubClauzei 11.2 [Costul Remedierii Defeciunilor], Costul inspeciilor, inclusiv un profit rezonabil, va fi convenit sau stabilit de ctre Inginer în conformitate cu prevederile Sub-Clauzei 3.5 [Stabilirea Modului de Soluionare] i va fi inclus în Preul Contractului.

Îndeplinirea obligaiilor Antreprenorului nu se consider a fi încheiat pân când Inginerul nu a emis Antreprenorului Procesul Verbal de Recepie Final, precizând data la care Antreprenorul i-a încheiat obligaiile prevzute în Contract. Inginerul va emite Procesul Verbal de Recepie Final în termen de 28 de zile dup ultima dat de expirare a Perioadei de Notificare a Defeciunilor, sau cât mai curând posibil dup ce Antreprenorul a furnizat toate Documentele Antreprenorului, a terminat toate Lucrrile, a efectuat testele pentru toate Lucrrile i a remediat defeciunile. Un exemplar al Procesului Verbal de Recepie Final va fi predat Beneficiarului. Procesul Verbal de Recepie Final va fi singurul document considerat a certifica recepia Lucrrilor.

11.10 Obligaii Neîndeplinite

11.11 Eliberarea antierului

Dup emiterea Procesului Verbal de Recepie Final, fiecare Parte va avea responsabilitatea de a îndeplini orice obligaie care rmâne neîndeplinit la data recepiei. În scopul stabilirii naturii i volumului obligaiilor neîndeplinite, Contractul se va considera a fi în vigoare.

Dup primirea Procesului Verbal de Recepie Final, Antreprenorul va îndeprta din antier toate Utilajele Antreprenorului, surplusul de materiale, molozul, deeurile i Lucrrile Provizorii. Dac acestea nu au fost evacuate în termen de 28 de zile dup ce Beneficiarul a primit un exemplar al Procesului Verbal de Recepie Final, Beneficiarul poate vinde sau dispune în alt fel de bunurile rmase. Beneficiarul va fi îndreptit la plata costurilor produse pentru, sau în legtur cu activitatea de vânzare sau pentru degajarea i amenajarea antierului. Orice diferen de bani rmas de pe urma vânzrii va fi pltit Antreprenorului. Dac suma rezultat din vânzri nu acoper costurile Beneficiarului, Antreprenorul va plti Beneficiarului diferena neacoperit.

12. Testele dup Terminare 12.1 Procedura pentru Teste dup Terminare

Aceast Clauz se va aplica dac Testele dup Terminare sunt specificate în Contract. Cu excepia altor prevederi ale Condiiilor Speciale, Beneficiarul: (a)

va furniza întregul necesar de electricitate, utilaje, combustibil, instrumente, for de munc, materiale i personal cu experien i

(b)

calificare corespunztoare, în vederea efecturii eficiente a Testelor dup Terminare, i va efectua Testele dup Terminare în conformitate cu manualele furnizate de ctre Antreprenor, potrivit prevederilor Sub-Clauzei 5.7 [Manuale pentru Exploatare i Întreinere], i orice îndrumare pe care Antreprenorul este solicitat s o asigure pe parcursul acestor Teste; i în prezena Personalului Antreprenorului pe care oricare dintre pri îl poate solicita în mod rezonabil.

Testele dup Terminare vor fi efectuate de îndat ce este rezonabil posibil dup recepia de ctre Beneficiar a Lucrrilor sau a Sectoarelor de lucrri. Beneficiarul va întiina Antreprenorul cu 21 de zile înainte de data dup care vor fi efectuate Testele dup Terminare. Cu excepia cazurilor în care s-a convenit altfel, aceste Teste vor fi efectuate în termen de 14 zile dup aceast dat, în ziua sau zilele stabilite de ctre Beneficiar. Dac Antreprenorul nu se prezint la data i locul stabilit, Beneficiarul poate începe efectuarea Testelor dup Terminare, care se vor considera a fi efectuate în prezena Antreprenorului, iar Antreprenorul va accepta rezultatele ca fiind corecte. Rezultatele Testelor dup Terminare vor fi redactate i evaluate de ambele Pri. Se va face o evaluare corespunztoare pentru efectul utilizrii anterioare a Lucrrilor de ctre Beneficiar. 12.2 Întârzieri în Efectuarea Testelor

Dac Antreprenorul înregistreaz Costuri ca urmare a unor întârzieri nerezonabile a Testelor dup Terminare cauzate de ctre Beneficiar, Antreprenorul (i) va întiina Inginerul i (ii) cu condiia respectrii prevederilor Sub-Clauzei 20.1 [Revendicrile Antreprenorului], va avea dreptul la plata Costurilor suplimentare la care se adaug profit rezonabil, care vor fi incluse în Preul Contractului. Dup primirea întiinrii, Inginerul va proceda în conformitate cu prevederile Sub-Clauzei 3.5 [Stabilirea Modului de Soluionare] pentru a conveni sau stabili Costurile suplimentare i profitul. Dac, din motive care nu se pot atribui Antreprenorului, un Test dup Terminare a Lucrrilor sau a unui Sector de lucrri nu poate fi finalizat pe durata Perioadei de Notificare a Defeciunilor (sau oricare perioad asupra creia Prile au convenit), se va considera c Lucrrile sau Sectorul de lucrri au trecut Testul dup Terminare.

12.3 Repetarea Testelor

Dac Lucrrile, sau un Sector de lucrri, nu au trecut Testul dup Terminare: (a) (b)

se vor aplica prevederile sub-paragrafului (b) al Sub-Clauzei 11.1 [Terminarea Lucrrilor Neexecutate i Remedierea Defeciunilor], i fiecare Parte poate, apoi, solicita repetarea, în aceiai termeni i condiii a Testelor necorespunztoare i a Testelor dup Terminare pentru orice lucrare similar,.

Dac i în msura în care rezultatele necorespunztoare i repetarea Testelor se pot atribui oricreia din cauzele enumerate în sub-paragrafele de la (a) la (d) ale Sub-Clauzei 11.2 [Costul Remedierii Defeciunilor] i conduc la producerea de costuri suplimentare pentru Beneficiar, Antreprenorul va plti aceste costuri Beneficiarului, cu condiia respectrii prevederilor Sub-Clauzei 2.5 [Revendicrile Beneficiarului]. 12.4

Rezultate Necorespunztoare ale Testelor dup Terminare

În cazul în care sunt îndeplinite urmtoarele condiii: (a) (b)

(c)

Lucrrile, sau un Sector de lucrri, nu trec unele sau toate Testele dup Terminare, suma corespunztoare necesar a fi pltit pentru rezultatele necorespunztoare ale testelor ca daune pentru lucrrile executate necorespunztor este prevzut în Contract (sau metoda de calculare este definit) i Antreprenorul va plti Beneficiarului aceast sum pân la expirarea Perioadei de Notificare a Defeciunilor,

atunci Lucrrile sau Sectorul de lucrri se consider c au trecut Testele dup Terminare. Dac Lucrrile, sau un Sector de lucrri, nu au trecut un Test dup Terminare i Antreprenorul propune corectri sau modificri ale Lucrrilor sau unui Sector de lucrri, Antreprenorul poate fi întiinat de ctre (sau în numele) Beneficiar c nu are drept de acces la Lucrri sau Sectorul de lucrri pân când este convenabil pentru Beneficiar. Apoi Antreprenorul va avea obligaia de a efectua corectrile sau modificrile i de a trece acel Test, într-o perioad de timp rezonabil de la primirea întiinrii trimis de (sau în numele) Beneficiar referitoare la perioada de timp convenabil pentru Beneficiar. Dac Antreprenorul nu primete aceast întiinare pe durata Perioadei de Notificare a Defeciunilor, Antreprenorul va fi exonerat de aceast obligaie i se va considera c Lucrrile sau Sectorul de lucrri (dup caz) au trecut Testele dup Terminare. Dac Antreprenorul înregistreaz Costuri suplimentare ca urmare a unei întârzieri nerezonabile din cauza Beneficiarului referitoare la permiterea accesului Antreprenorului la Lucrri sau Echipamente, la investigarea cauzelor care au condus la rezultatele necorespunztoare ale unui Testul dup Terminare sau s efectueze oricare corectri sau modificri, Antreprenorul (i) va transmite o întiinare Inginerului i (ii) cu condiia respectrii prevederilor Sub-Clauzei 20.1 [Revendicrile Antreprenorului], va avea dreptul la plata Costurilor suplimentare la care se adaug un profit rezonabil, care vor fi incluse în Preul Contractului. Dup primirea acestei întiinri, Inginerul va proceda în conformitate cu prevederile Sub-Clauzei 3.5 [Stabilirea Modului de Soluionare] i va conveni sau stabili Costurile suplimentare i profitul.

13. Modificri i Actualizri 13.1 Dreptul de a Modifica

Modificrile pot fi iniiate de ctre Inginer înainte de emiterea Procesului Verbal de Recepie la Terminarea Lucrrilor, printr-o instruciune sau printr-o solicitare adresat Antreprenorului pentru transmiterea unei propuneri. Modificrile nu vor conine omisiuni ale lucrrilor care urmeaz s fie executate de ali antreprenori. Antreprenorul va avea obligaia de a executa orice Modificare, cu excepia cazului în care Antreprenorul întiineaz cu promptitudine Inginerul (prezentând detalii justificative) c (i) Antreprenorul nu poate obine cu uurin Bunurile necesare pentru Modificare, (ii) aceasta va reduce sigurana sau compatibilitatea Lucrrilor, sau (iii) aceasta va avea un impact nefavorabil asupra îndeplinirii Listei de Garanii. Dup primirea întiinrii, Inginerul va anula, confirma sau modifica instruciunea.

13.2 Optimizarea

Antreprenorul poate transmite oricând Inginerului o propunere scris care (în

Proiectului

opinia Antreprenorului), dac va fi adoptat, (i) va urgenta terminarea Lucrrilor, (ii) va reduce costul execuiei, întreinerii i exploatrii Lucrrilor, (iii) va îmbunti eficiena sau valoarea lucrrilor finalizate, sau (iv) din alte considerente va fi în avantajul Beneficiarului. Propunerea va fi elaborat pe cheltuiala Antreprenorului i va include elementele enumerate în Sub-Clauza 13.3 [Procedura de Modificare].

13.3 Procedura de Modificare

Dac Inginerul solicit o propunere, înainte de a dispune o Modificare, Antreprenorul va rspunde în scris cât mai curând posibil, fie prin exprimarea motivaiei pentru care nu se poate conforma (dac este cazul), fie prin transmiterea urmtoarelor: (a) (b)

(c)

descrierea proiectului i/sau lucrrii propuse pentru a fi executate i programul de execuie al acestora propunerea Antreprenorului pentru modificarea necesar a programului de execuie potrivit prevederilor Sub-Clauzei 8.3 [Programul de Execuie], i a Duratei de Execuie, i propunerea Antreprenorului pentru actualizarea Preului Contractului.

Dup primirea unei asemenea propuneri, Inginerul va rspunde cât mai curând posibil, (potrivit prevederilor Sub-Clauzei 13.2 [Optimizarea Proiectului] sau în alt fel), i va aproba, va respinge, sau va face comentarii. Antreprenorul nu va întârzia execuia lucrrilor pân la primirea rspunsului. Fiecare instruciune referitoare la executarea de Modificri, însoit de solicitarea privind înregistrarea Costurilor, va fi emis de Inginer ctre Antreprenor, care va confirma de primire. Dup dispunerea sau aprobarea unei Modificri, Inginerul va proceda în conformitate cu prevederile Sub-Clauzei 3.5 [Stabilirea Modului de Soluionare] pentru a conveni sau stabili actualizarea Preului Contractului i a Graficului de Pli. Aceste actualizri vor include un profit rezonabil i vor ine cont de propunerile transmise de Antreprenor potrivit prevederilor Sub-Clauzei 13.2 [Optimizarea Proiectului], dac se pot aplica. 13.4 Plata în Moneda Stabilit

13.5 Sume Provizionate

Dac Contractul va prevedea c plata Preului Contractului s fie fcut în mai multe monede, atunci ori de câte ori se convine o actualizare, aprobat sau stabilit conform celor de mai sus, se vor specifica sumele pltibile în fiecare din monedele stabilite. În acest scop, se va face referire la proporia existent sau anticipat a monedelor din Costul Modificrilor, i la proporia monedelor stabilite pentru efectuarea plii din Preul Contractului.

Fiecare Sum Provizionat va fi folosit, integral sau parial, în conformitate cu instruciunile Inginerului, iar Preul Contractului va fi modificat corespunztor. Suma total pltit Antreprenorului va include numai acele sume dispuse de ctre Inginer, pentru lucrri, bunuri furnizate sau servicii, la care se refer Suma Provizionat. Pentru fiecare Sum Provizionat, Inginerul poate emite urmtoarele instruciuni: (a)

(b)

Lucrarea s fie executat de ctre Antreprenor (inclusiv Echipamentele, Materialele sau serviciile necesar a fi furnizate), i evaluat potrivit prevederilor Sub-Clauzei 13.3 [Procedura de Modificare]; i/sau Echipamentele, Materialele sau serviciile care urmeaz s fie achiziionate de ctre Antreprenor i a cror valoare va fi inclus în Preul Contractului: (i)

sumele reale pltite (sau care trebuie pltite) de ctre Antreprenor

i, (ii) o sum pentru cheltuielile generale i profit, calculat ca procent din aceste sume prin aplicarea unui procent (dac exist) specificat în Lista corespunztoare. Dac nu exist un asemenea procent, se va aplica procentul specificat în Anexa la Ofert. La solicitarea Inginerului, Antreprenorul va furniza documente, facturi, bonuri i chitane justificative. 13.6 Lucrri în Regie

Pentru lucrri minore sau accidentale, Inginerul poate dispune ca Modificarea s fie executat pe baza lucrrilor în regie. Lucrrile vor fi evaluate în conformitate cu Listele de Lucrri în Regie incluse în Contract, i se va aplica procedura de mai jos. Dac Lista de Lucrri în Regie nu este inclus în Contract, prevederile acestei Sub-Clauze nu se vor aplica. Înainte de a comanda Bunurile pentru Lucrare, Antreprenorul va transmite Inginerului preurile aferente. La formularea cererii de plat, Antreprenorul va transmite facturi, bonuri, calculaii sau chitane corespunztoare fiecrui Bun. Cu excepia articolelor pentru care Lista Lucrrilor în Regie menioneaz c nu este necesar plata, Antreprenorul va furniza zilnic Inginerului situaii corecte, în dublu exemplar, care vor include urmtoarele detalii referitoare la resursele utilizate la execuia lucrrilor din ziua precedent: (a) (b) (c)

numele, funcia i orele prestate pentru Personalul Antreprenorului, identificarea, tipul i orele prestate pentru Utilajele Antreprenorului i a Lucrrilor Provizorii i, cantitile i tipurile de Echipamente i Materiale folosite.

Dac vor fi corecte, sau dup ce au fost convenite de ctre pri, câte o copie a fiecrei situaii va fi semnat de ctre Inginer i restituit Antreprenorului. Ulterior, Antreprenorul va transmite Inginerului, situaii cu preurile pentru aceste resurse, înainte ca acestea s fie incluse în urmtoarea Situaie de Lucrri, potrivit prevederilor Sub-Clauzei 14.3 [Prezentarea Situaiilor Interimare de Lucrri]. 13.7 Actualizri Generate de Modificri ale Legilor

Preul Contractului va fi actualizat pentru a ine seama de orice cretere sau diminuare a Costului rezultat din modificarea Legilor rii (inclusiv introducerea unor Legi noi i abrogarea sau modificarea Legilor existente) sau din interpretarea juridic sau oficial, guvernamental, a unor Legi, promulgate ulterior Datei de Baz, care îl va afecta pe Antreprenor în îndeplinirea obligaiilor sale potrivit prevederilor Contractului. Dac Antreprenorul înregistreaz (sau va înregistra) întârzieri i/sau Costuri suplimentare ca rezultat al acestor schimbri ale Legilor sau interpretri, fcute ulterior Datei de Baz, Antreprenorul va întiina Inginerul i, cu condiia respectrii prevederilor Sub-Clauzei 20.1 [Revendicrile Antreprenorului], va avea dreptul la: (a)

(b)

o prelungire a duratei de execuie pentru orice astfel de întârziere potrivit prevederilor Sub-Clauzei 8.4 [Prelungirea Duratei de Execuie], dac terminarea lucrrilor este sau va fi întârziat, i plata Costurilor suplimentare, care vor fi incluse în Preul Contractului.

Dup primirea întiinrii, Inginerul va aciona potrivit prevederilor Sub-Clauzei 3.5 [Stabilirea Modului de Soluionare] pentru a conveni sau stabili modul de soluionare a acestor probleme.

13.8 Actualizri Generate de Modificri ale Preurilor

În aceast Sub-Clauz, „tabelul datelor de actualizare” înseamn tabelul completat care cuprinde datele de actualizare inclus în Anexa la Ofert. Dac nu exist un astfel de tabel al datelor de actualizare, prevederile acestei SubClauze nu se vor aplica. Dac prevederile Sub-Clauzei se vor aplica, sumele pltibile Antreprenorului vor fi actualizate pentru creterea sau diminuarea costului forei de munc, al Bunurilor i al altor elemente ale Lucrrilor, prin adugarea sau scderea valorilor determinate prin aplicarea formulelor prevzute în aceast SubClauz. În msura în care, prin prevederile acestei Sub-Clauze sau a altor Clauze, nu se asigur o compensaie total pentru cretere sau diminuare, se va considera ca Valoarea de Contract Acceptat include sumele necesare pentru a acoperi eventuala cretere sau scdere a costurilor. Actualizarea care urmeaz a fi aplicat valorii pltibile Antreprenorului, dup cum este evaluat în conformitate cu Lista corespunztoare i aprobat în Certificatele de Plat, va fi determinat, conform formulelor, pentru fiecare moned în care se pltete Preul Contractului. Nu se va aplica nici o actualizare la lucrrile evaluate pe baza Costului sau a preurilor curente. Formulele vor fi de urmtorul tip: Pn = a + b

Ln Lo

+c

En Eo

+d

Mn Mo

+…

unde: „Pn” este coeficientul de actualizare care urmeaz a fi aplicat valorii de contract estimate în moneda relevant pentru lucrarea realizat în perioada „n”, aceast perioad fiind o lun, în afar de cazul în care Anexa la Ofert este prevzut altfel; „a” este un coeficient fix, explicitat în tabelul datelor de actualizare, reprezentând partea neactualizabil din plile contractuale; „b”, „c”, „d” sunt coeficieni care reprezint ponderea estimat a fiecrui element relevant de cost în execuia Lucrrilor, aa cum este stabilit în tabelul datelor de actualizare; astfel de elemente de cost înscrise în tabel pot reprezenta resurse cum ar fi fora de munc, utilaje i materiale; „Ln”, „En”, „Mn” sunt indicii cureni de pre sau preurile de referin pentru perioada „n”, exprimai în moneda relevant de plat, care se aplic fiecrui element relevant de cost din tabel cu 49 de zile înainte de ultima zi a perioadei (la care se refer Certificatul de Plat respectiv); i „Lo”, „Eo”, „Mo” sunt indicii de pre de baz sau preurile de referin, exprimai în moneda relevant de plat, care corespund fiecrui element relevant de cost, la Data de Baz. Se vor utiliza indicii de pre sau preurile de referin prevzute în tabelul cu datele de actualizare. Dac exist îndoieli asupra provenienei acestora, acetia vor fi stabilii de ctre Inginer. În acest scop, se va face referire la valorile indicilor la datele prezentate (înscrise în coloanele patru i, respectiv, cinci din tabelul cu date de actualizare) în scopul clarificrii provenienei; dei aceste date (i respectiv aceste valori) pot s nu corespund indicilor de pre de baz. În cazurile în care „moneda indicilor”(prevzui în tabel) nu este moneda

relevant pentru plat, fiecare indice va fi convertit în moneda relevant de plat, la cursul de schimb al acestei monede, stabilit de ctre Banca Naional a rii, din data menionat mai sus pentru care se cere s se aplice indicele. În lipsa unui indice curent de pre disponibil, Inginerul va stabili, pentru emiterea Certificatelor Interimare de Plat, un indice provizoriu. Actualizarea va fi recalculat corespunztor atunci când un indice curent de pre este disponibil. Dac Antreprenorul nu reuete s termine Lucrrile în perioada Duratei de Execuie, actualizarea preurilor dup aceast perioad va fi fcut utilizând sau (i) fiecare indice sau pre aplicabil cu 49 de zile înainte de data de expirare a Duratei de Execuie a Lucrrilor, sau (ii) indicele sau preul curent, în funcie de care dintre acetia este mai favorabil pentru Beneficiar. Ponderile (coeficienii) pentru fiecare dintre factorii de cost stabilii în tabelul (tabelele) cu datele de actualizare vor fi corectate numai dac s-au dovedit nerezonabile, neechilibrate sau inaplicabile, ca urmare a Modificrilor.

14. Preul Contractului i Plile 14.1 Preul Contractului

Cu excepia altor prevederi ale Condiiilor Speciale: (a)

(b)

(c)

(d)

Preul Contractului va fi Valoarea de Contract Acceptat ca sum forfetar i va face obiectul unor actualizri în conformitate cu prevederile Contractului; Antreprenorul va plti toate taxele, impozitele i onorariile pe care acesta trebuie s le plteasc potrivit prevederilor Contractului, iar Preul Contractului nu va fi modificat în funcie de aceste costuri, cu excepia celor specificate în Sub-Clauza 13.7 [Actualizri Generate de Modificri ale Legilor]; cantitile care pot fi incluse în Listele de cantiti vor fi cantiti estimate i nu vor fi considerate cantiti reale i corecte ale Lucrrilor pe care Antreprenorul urmeaz s le execute; i o cantitate sau pre care vor fi incluse într-o List de cantiti vor fi utilizate pentru scopurile menionate în List i pot fi inaplicabile pentru alte scopuri.

Dac o parte din Lucrri urmeaz a fi pltit conform cantitilor furnizate sau lucrrilor efectuate, prevederile referitoare la msurare i evaluare vor fi menionate în Condiiile Speciale. Preul Contractului va fi stabilit în consecin, i va face obiectul unor actualizri în conformitate cu prevederile Contractul. 14.2 Plata în Avans

Beneficiarul va efectua o plat în avans, sub forma unui împrumut fr dobând, în vederea mobilizrii i proiectrii, dup ce Antreprenorul va prezenta o garanie în conformitate cu prevederile acestei Sub-Clauze. Valoarea total a plii în avans, numrul i datele achitrii tranelor (dac sunt mai multe decât una), moneda i procentul din Valoarea Contractului, vor fi cele menionate în Anexa la Ofert. Aceast Sub-Clauz nu va avea aplicabilitate în cazul în care garania nu este prezentat Beneficiarului, sau cuantumul avansului nu este specificat în Anexa la Ofert. Inginerul va emite un Certificat Interimar de Plat pentru prima tran a Avansului dup primirea unei Situaii de Lucrri (potrivit prevederilor Sub-

Clauzei 14.3 [Prezentarea Situaiilor Interimare de Lucrri]) i dup ce Beneficiarului i se vor prezenta (i) Garania de Bun Execuie potrivit prevederilor Sub-Clauzei 4.2 [Garania de Bun Execuie] i (ii) o garanie de valoarea i în moneda stabilite pentru plata în avans. Aceast garanie va fi emis de ctre o entitate i dintr-o ar (sau alt jurisdicie) aprobat de ctre Beneficiar, i va avea formatul anexat Condiiilor Speciale sau alt format aprobat de ctre Beneficiar. Garania prezentat de ctre Antreprenor va fi valabil i va rmâne în vigoare pân la data rambursrii avansului, i valoarea acesteia poate fi redus progresiv cu sumele rambursate de ctre Antreprenor, incluse în Certificatele de Plat. Dac plata în avans nu a fost rambursat cu 28 de zile înainte de data expirrii garaniei, Antreprenorul va prelungi valabilitatea garaniei pân la rambursarea plii în avans. Plata în avans va fi rambursat prin deduceri procentuale din Certificatele de Plat. Cu excepia cazului în care în Anexa la Ofert se specific alte procente: (a)

în Certificatele de Plat deducerile vor începe s se fac în momentul în care valoarea tuturor plilor interimare autorizate (cu excepia plii în avans, deducerilor i restituirii sumelor reinute) depete 10 procente (10%) din Valoarea de Contract Acceptat, mai puin Sumele Provizionate i (b) valoarea deducerilor va fi de 25 de procente (25%) din valoarea fiecrui Certificat de Plat (cu excepia plii în avans, deducerilor i a restituirii sumelor reinute) în monedele i proporiile acestora în plata în avans, pân în momentul în care plata în avans va fi rambursat. Dac plata în avans nu a fost rambursat înainte de emiterea Procesului Verbal de Recepie la Terminarea Lucrrilor, sau înainte de reziliere potrivit prevederilor Clauzei 15 [Rezilierea Contractului de ctre Beneficiar], Clauzei 16 [Suspendarea i Rezilierea Contractului de ctre Antreprenor] sau Clauzei 19 [Fora Major] (dup caz), totalul diferenei rmase se va plti imediat de ctre Antreprenor Beneficiarului. 14.3 Prezentarea Situaiilor Interimare de Lucrri

Antreprenorul va transmite Inginerului, la sfâritul perioadei de plat stabilit în Contract (sau la sfâritul fiecrei luni, dac nu este stabilit), o situaie de lucrri, în ase exemplare, într-o form aprobat de ctre Inginer, în care va prezenta detaliat sumele la care Antreprenorul se consider îndreptit, împreun cu documentele justificative care vor cuprinde raportul privind evoluia lucrrilor potrivit prevederilor Sub-Clauzei 4.21 [Rapoarte privind Evoluia Lucrrilor]. Situaia de lucrri va include urmtoarele valori, dup caz, care vor fi exprimate în monedele în care se pltete Preul Contractului, în ordinea de mai jos: (a)

(b)

(c)

valoarea estimat a contractului pentru Lucrrile executate i Documentele Antreprenorului elaborate pân la sfâritul lunii (inclusiv Modificrile, dar excluzând articolele descrise în sub-paragrafele de la (b) la (g) de mai jos; orice sum care trebuie adugat sau dedus datorit modificrii legilor i preurilor, potrivit prevederilor Sub-Clauzei 13.7 [Actualizri Generate de Modificri ale Legilor] i Sub-Clauzei 13.8 [Actualizri Generate de Modificri ale Preurilor]; orice sum care este dedus ca reinere, calculat prin aplicarea procentului de reinere, prevzut în Anexa la Ofert, la totalul sumelor de mai sus, pân când suma astfel reinut de ctre Beneficiar va ajunge la limita Sumei Reinute (dac exist), prevzut în Anexa la Ofert;

(d) (e)

(f)

(g) 14.4 Graficul de Pli

orice sume care trebuie adugate sau deduse pentru plata în avans i rambursri, potrivit prevederilor Sub-Clauzei 14.2 [Plata în Avans]; orice sume care trebuie adugate sau deduse pentru Echipamente i Materiale, potrivit prevederilor Sub-Clauzei 14.5 [Echipamente i Materiale destinate Lucrrilor]; orice alte adugiri sau deduceri care pot fi datorate potrivit prevederilor Contractului sau în alt fel, inclusiv cele potrivit prevederilor Clauzei 20 [Revendicri, Dispute i Arbitraj], i deducerea sumelor aprobate în Certificatele de Plat anterioare.

Dac în Contract este prevzut un grafic de pli care s specifice procentele în care se va plti Preul Contractului, atunci, cu excepia altor prevederi ale acestui grafic: (a)

(b) (c)

tranele prevzute în acest grafic de pli vor fi valorile de Contract estimate în conformitate cu prevederile sub-paragrafului (a) al SubClauzei 14.3 [Prezentarea Situaiilor Interimare de Lucrri]; prevederile Sub-Clauzei 14.5 [Echipamente i Materiale destinate Lucrrilor] nu se vor aplica; dac tranele prevzute în grafic nu sunt conforme cu evoluia real, înregistrat în execuia Lucrrilor, i dac se constat c evoluia real este mai lent decât cea pentru care s-a fundamentat graficul de pli, atunci Inginerul poate aciona în conformitate cu prevederile Sub-Clauzei 3.5 [Stabilirea Modului de Soluionare] pentru a conveni sau stabili valorile tranelor care s ia în considerare msura în care evoluia înregistrat este mai lent decât cea pentru care s-au fundamentat tranele de plat.

Dac în Contract nu este inclus un grafic de pli, Antreprenorul va transmite estimri provizorii ale plilor estimate a fi datorate la sfâritul fiecrui trimestru. Prima estimare va fi transmis în termen de 42 de zile dup Data de Începere. Estimrile revizuite vor fi transmise trimestrial, pân la emiterea Procesului Verbal de Recepie la Terminarea Lucrrilor. 14.5 Echipamente i Materiale destinate Lucrrilor

În situaia aplicrii acestei Sub-Clauze, la Certificatele Interimare de Plat se vor aduga, potrivit prevederilor sub-paragrafului (e) al Sub-Clauzei 14.3, (i) sume suplimentare pentru Echipamentele i Materialele, care au fost expediate pe antier pentru a fi încorporate în Lucrrile Permanente, i (ii) deduceri, în situaia în care valoarea de contract a acestor Echipamente i Materiale este inclus ca parte a Lucrrilor Permanente potrivit prevederilor sub-paragrafului (a) al Sub-Clauzei 14.3 [Prezentarea Situaiilor Interimare de Lucrri]. Dac listele la care se face referire în sub-paragrafele (b)(i) sau (c) (i) de mai jos nu sunt incluse în Anexa la Ofert, aceast Sub-Clauz nu se va aplica. Inginerul va stabili i aproba adugarea sumelor în Certificatele Interimare de Plat, dac vor fi îndeplinite urmtoarele condiii: (a)

Antreprenorul: (i)

a pstrat evidene satisfctoare (inclusiv comenzi, chitane, înregistrri privind Costurile i utilizarea Echipamentelor i Materialelor), care sunt disponibile pentru verificare, i (ii) a transmis o situaie de plat pentru Costul de procurare i livrare a Echipamentelor i Materialelor pe antier, însoit de documente justificative i de asemenea:

(b)

Echipamentele i Materialele respective: (i)

vor fi cele cuprinse în listele Anexa la Ofert pentru plat la expedierea pe antier, (ii) au fost îmbarcate i sunt în drum spre antier, în conformitate cu prevederile Contractului; i (iii) sunt descrise în avizul de expediie sau alt document de transport, care a fost transmis Inginerului împreun cu dovada plii transportului i a asigurrii, cu orice alte documente solicitate în mod rezonabil, precum i cu o garanie bancar emis într-o form i de ctre o entitate aprobate de ctre Beneficiar, la valoarea i moneda echivalent sumei datorate potrivit prevederilor acestei Sub-Clauze; aceast garanie poate fi prezentat într-un format similar cu cel la care s-a fcut referire în Sub-Clauza 14.2 [Plata în Avans], i va fi valabil pân când Echipamentele i Materialele vor fi depozitate corespunztor pe antier i protejate împotriva pierderii, degradrii i deteriorrii; sau (c)

Echipamentele i Materialele respective: (i)

vor fi cele cuprinse în listele Anex la Ofert pentru plata la livrarea pe antier, i (ii) au fost livrate i depozitate corespunztor pe antier i sunt protejate împotriva pierderii, degradrii i deteriorrii, i par s corespund prevederilor Contractului. Sumele suplimentare care urmeaz s fie confirmate vor constitui echivalentul a optzeci de procente (80%) din costul stabilit de ctre Inginer pentru Echipamente i Materiale (inclusiv livrarea pe antier), inând cont de documentele menionate în aceast Sub-Clauz i de valoarea de contract pentru Echipamente i Materiale. Moneda de plat pentru sumele suplimentare va fi aceeai cu cea în care se va efectua plata atunci când valoarea de contract va fi inclus în situaia de lucrri potrivit prevederilor sub-paragrafului (a) al Sub-Clauzei 14.3 [Prezentarea Situaiilor Interimare de Lucrri.]. În Certificatul de Plat se va aplica o deducere care va fi echivalentul sumei suplimentare pentru Echipamentele i Materialele respective i va fi în aceleai monede i aceleai proporii ca i suma suplimentar. 14.6 Emiterea Certificatelor de Plat Interimare

Nici o sum nu va fi confirmat sau pltit pân când Beneficiarul nu a primit i aprobat Garania de Bun Execuie. Apoi, în termen de 28 de zile dup primirea Situaiei de Lucrri i a documentelor justificative Inginerul va emite ctre Beneficiar, Certificatul Interimar de Plat în care vor fi incluse suma de plat stabilit în mod echitabil de ctre Inginer i detaliile justificative aferente. Inginerul nu va avea obligaia de a emite, înainte de emiterea Procesului Verbal de Recepie la Terminarea Lucrrilor, un Certificat Interimar de Plat pentru o sum care (dup reineri i alte deduceri) va fi mai mic decât valoarea minim a Certificatelor Interimare de Plat (dac exist) prevzut în Anexa la Ofert. În aceast eventualitate, Inginerul va transmite o întiinare Antreprenorului. Un Certificat Interimar de Plat nu va fi refuzat la plat pentru alt motiv în afar de urmtoarele: (a)

dac un bun furnizat sau o lucrare executat de ctre Antreprenor nu se conformeaz prevederilor Contractului, costul remedierii sau al înlocuirii

(b)

poate fi reinut pân când remedierea sau înlocuirea au fost finalizate; i/sau dac Antreprenorul nu a reuit sau nu reuete s execute o lucrare sau s respecte o obligaie, fiind notificat de ctre Inginer în acest scop, valoarea acestei lucrri sau obligaii poate fi reinut pân la terminarea lucrrii sau îndeplinirea obligaiei.

În orice Certificat de Plat Inginerul poate s fac corecturi sau modificri care în mod normal ar fi trebuit s fie aplicate unui Certificat de Plat anterior. Nu se va considera c un Certificat de Plat confirm acceptul, aprobarea, consimmântul sau satisfacia Inginerului. 14.7 Plile

Beneficiarul va plti Antreprenorului: (a)

(b)

(c)

prima tran din plata în avans, în termen de 42 de zile dup emiterea Scrisorii de Acceptare sau în termen de 21 de zile dup primirea documentelor, în conformitate cu prevederile Sub-Clauzei 4.2 [Garania de Bun Execuie] i Sub-Clauzei 14.2 [Plata în Avans], pentru plat fiind necesar îndeplinirea ambelor condiii. suma aprobat în fiecare Certificat Interimar de Plat în termen de 56 de zile dup primirea de ctre Inginer a Situaiei de Lucrri i documentelor justificative; i suma aprobat în Certificatul Final de Plat în termen de 56 de zile dup primirea de ctre Beneficiar a Certificatului de Plat.

Plata sumelor datorate în fiecare moned va fi fcut în contul bancar precizat de Antreprenor i în ara plii (pentru moneda respectiv) specificate în Contract. 14.8 Întârzieri în Efectuarea Plilor

Dac Antreprenorul nu va primi plata în conformitate cu prevederile SubClauzei 14.7 [Plile], Antreprenorul va avea dreptul s primeasc costuri de finanare aferente perioadei de întârziere calculate lunar pentru suma nepltit. Aceast perioad se va considera c începe la data pentru plat, specificat în Sub-Clauza 14.7 [Plile], fr a se lua în considerare (în cazul sub-paragrafului (b)) data la care se emit Certificatele Interimare de Plat. Cu excepia altor prevederi ale Condiiilor Speciale, aceste dobânzi vor fi calculate la rata de scont publicat de banca central din ara monedei în care se face plata la care se adaug 3 puncte procentuale, i vor fi pltite în acea moned. Antreprenorul va avea dreptul la aceast plat fr o notificare sau certificare oficial, i fr prejudicierea oricrui alt drept sau despgubire.

14.9 Plata Sumelor Reinute

Dup ce Procesul Verbal de Recepie la Terminarea Lucrrilor a fost emis i Lucrrile au trecut toate testele specificate (inclusiv Testele dup Terminare, dac exist), Inginerul va autoriza plata ctre Antreprenor pentru prima jumtate din Sumele Reinute. Dac pentru un Sector de lucrri a fost emis Procesul Verbal de Recepie la Terminarea Lucrrilor, procentul corespunztor al primei jumti din Sumele Reinute va fi autorizat la plat, dup ce Sectorul de lucrri a trecut toate testele. Imediat dup expirarea ultimului termen al Perioadei de Notificare a Defeciunilor, restul rmas de pltit din Sumele Reinute va fi autorizat la plat de ctre Inginer pentru a fi pltit Antreprenorului. Dac a fost emis un Proces Verbal de Recepie la Terminarea Lucrrilor pentru un Sector de lucrri, procentul corespunztor din a doua jumtate din Sumele Reinute va fi

autorizat i pltit imediat dup data de expirare a Perioadei de Notificare a Defeciunilor pentru Sectorul de lucrri. Dac rmân lucrri de executat potrivit prevederilor Clauzei 11 [Perioada de Garanie] sau Clauzei 12 [Testele dup Terminare], Inginerul va fi îndreptit s rein costul estimat al acestor lucrri pân la executarea acestora. Procentul corespunztor pentru fiecare Sector de lucrri va fi valoarea procentual a Sectorului de lucrri menionat în Anexa la Ofert. Dac valoarea procentual a unui Sector de lucrri nu este inclus în Anexa la Ofert, sumele reprezentând procentul corespunztor pentru nici una din jumtile Sumelor Reinute pentru Sectorul respectiv nu vor fi autorizate la plat conform prevederilor acestei Sub-Clauzei. 14.10 Situaia de Lucrri la Terminare

În termen de 84 de zile dup emiterea Procesului Verbal de Recepie la Terminarea Lucrrilor, Antreprenorul va transmite Inginerului, în ase exemplare, Situaia de lucrri la terminare, însoit de documente justificative, potrivit prevederilor Sub-Clauzei 14.3 [Prezentarea Situaiilor Interimare de Lucrri], care s conin: (a)

(b) (c)

valoarea tuturor lucrrilor executate în conformitate cu prevederile Contractului pân la data menionat în Procesul Verbal de Recepie la Terminarea Lucrrilor, orice alte sume la care Antreprenorul se consider îndreptit, i o estimare a oricror alte sume pe care Antreprenorul le consider ca îi vor fi datorate potrivit prevederilor Contractului. Sumele estimate vor fi prezentate în Situaia de lucrri la terminare.

Inginerul va emite un certificat în conformitate cu prevederile Sub-Clauzei 14.6 [Emiterea Certificatelor Interimare de Plat]. 14.11 Prezentarea Situaiilor Finale de Lucrri

În termen de 56 de zile de la emiterea Procesului Verbal de Recepie Final, Antreprenorul va transmite Inginerului, în ase exemplare, Situaia final de lucrri, însoit de documentele justificative, care s prezinte în detaliu, într-un format aprobat de ctre Inginer, urmtoarele: (a) (b)

valoarea tuturor lucrrilor executate conform prevederilor Contractului, i orice alte sume la care Antreprenorul se consider îndreptit, potrivit prevederilor Contractului, sau în alt fel.

Dac Inginerul nu va fi de acord sau nu va putea verifica o parte a situaiei finale, Antreprenorul va transmite orice informaii suplimentare pe care Inginerul le va solicita în mod rezonabil i va efectua toate modificrile convenite de comun acord. Ulterior, Antreprenorul va pregti i va transmite Inginerului situaia final, aa dup cum s-a convenit. Aceste Condiii se refer la situaia de plat asupra creia s-a czut de acord ca fiind Situaia Final de Lucrri. Dac, în urma discuiilor Inginerului cu Antreprenorul va deveni evident c exist o disput, în pofida modificrilor situaiei finale asupra crora s-a czut de acord, Inginerul va transmite Beneficiarului (cu o copie adresat Antreprenorului) un Certificat Interimar de Plat pentru prile din situaia final asupra crora s-a czut de acord. Dac disputa este soluionat, în final, potrivit prevederilor Sub-Clauzei 20.4 [Obinerea Deciziei Comisiei de Adjudecare a Disputelor] sau Sub-Clauzei 20.5 [Soluionarea pe Cale Amiabil], Antreprenorul va pregti i va transmite Beneficiarului (cu o copie pentru Inginer) o Situaie Final de Lucrri.

14.12 Scrisoarea de Descrcare

14.13 Emiterea Certificatului Final de Plat

La prezentarea Situaiei Finale de Lucrri, Antreprenorul va transmite o Scrisoare de Descrcare care va confirma c totalul Situaiei Finale de Lucrri reprezint valoarea final i complet a tuturor sumelor datorate Antreprenorului potrivit prevederilor Contractului sau în legtur cu acesta. Aceast scrisoare poate confirma c descrcarea intr în vigoare la data la care Antreprenorul va primi Garania de Bun Execuie i restul de plat, dat la care descrcarea va deveni efectiv.

În termen de 28 de zile de la primirea Situaiei Finale de Lucrri i a scrisorii de descrcare în conformitate cu prevederile Sub-Clauzei 14.11 [Prezentarea Situaiilor Finale de Lucrri] i Sub-Clauzei 14.12 [Scrisoarea de Descrcare], Inginerul va emite Beneficiarului, Certificatul Final de Plat, care va meniona: (a) (b)

suma final care este datorat, i diferena (dac exist) datorat Antreprenorului de ctre Beneficiar sau Beneficiarului de ctre Antreprenor, dup caz, luându-se în considerare toate sumele pltite anterior de ctre Beneficiar i toate sumele la care Beneficiarul este îndreptit. Dac Antreprenorul nu a depus Situaia Final de Lucrri în conformitate cu prevederile Sub-Clauzei 14.11 [Prezentarea Situaiilor Finale de Lucrri] i Sub-Clauza 14.12 [Scrisoarea de Descrcare], Inginerul va solicita Antreprenorului s o depun. În cazul în care Antreprenorul nu va depune situaia în termen de 28 de zile, Inginerul va emite Certificatul Final de Plat pentru o sum pe care o va stabili ca fiind în mod corect datorat. 14.14 Încetarea Responsabilitii Beneficiarului

Beneficiarul nu va mai avea nici o obligaie fa de Antreprenor în nici un fel sau pentru nici o problema în legtur cu sau potrivit prevederilor Contractului sau cu execuia Lucrrilor, cu excepia cazului în care Antreprenorul a inclus în mod expres o sum pentru aceasta: (a) (b)

în Situaia Final de Lucrri, i de asemenea în Situaia de Lucrri la Terminare, descris în Sub-Clauza 14.10 [Situaia de Lucrri la Terminare] (cu excepia problemelor sau situaiilor aprute dup emiterea Procesului Verbal de Recepie la Terminarea Lucrrilor).

Aceast Sub-Clauz nu va limita responsabilitile Beneficiarului privind obligaiile sale de despgubire în caz de fraud, greeal deliberat sau comportament necorespunztor. 14.15 Moneda în care se Efectueaz Plata

Preul Contractului va fi pltit în moneda sau monedele menionate în Anexa la Ofert. Cu excepia altor prevederi ale Condiiilor Speciale, dac se menioneaz mai mult de o moned, plile se vor face dup cum urmeaz: (a)

dac Valoarea de Contract Acceptat a fost exprimat doar în Moneda Local: (i) procentele sau sumele Monedei Locale sau Strine i cursurile fixe de schimb stabilite pentru calcularea plilor vor fi cele menionate în Anexa la Ofert, dac prile nu au convenit altfel; (ii) plile i deducerile în conformitate cu prevederile Sub-Clauzei 13.5 [Sume Provizionate] i Sub-Clauzei 13.7 [Actualizri Generate de Modificri ale Legilor] vor fi fcute în monedele i procentele aplicabile acestora; i (iii) alte pli i deduceri potrivit prevederilor sub-paragrafelor de la (a) la (d) ale Sub-Clauzei 14.3 [Prezentarea Situaiilor Interimare de Lucrri]

vor fi fcute în monedele i procentele specificate în sub-paragraful (a) (i) de mai sus; (b) (c)

(d)

(e)

plata daunelor specificate în Anexa la Ofert se va face în monedele i procentele specificate în Anexa la Ofert; plile efectuate de Antreprenor ctre Beneficiar vor fi fcute în moneda în care suma a fost cheltuit de ctre Beneficiar sau în moneda care este convenit de ambele Pri; dac o sum pltibil Beneficiarului de ctre Antreprenor într-o anumit moned depete suma pltibil Antreprenorului de ctre Beneficiar în acea moned, Beneficiarul poate recupera diferena acestei sume din sumele pe care le are de pltit Antreprenorului în alte monede; i dac în Anexa la Ofert nu se menioneaz nici un curs de schimb, se vor aplica cursurile de schimb de la Data de Baz stabilite de banca naional a rii.

15. Rezilierea Contractului de ctre Beneficiar 15.1 Întiinarea de Remediere

15.2 Rezilierea Contractului de ctre Beneficiar

Dac Antreprenorul nu reuete s-i îndeplineasc una din obligaiile prevzute în Contract, Inginerul poate s solicite Antreprenorului, printr-o întiinare, s corecteze greeala i s o remedieze într-o perioad specificat i rezonabil de timp.

Beneficiarul va fi îndreptit s rezilieze Contractul dac Antreprenorul: (a)

(b) (c)

nu reuete s respecte prevederile Sub-Clauzei 4.2 [Garania de Bun Execuie] sau cerinele unei întiinri potrivit prevederilor Sub-Clauzei 15.1 [Întiinarea de Remediere], abandoneaz Lucrrile sau demonstreaz în alt fel intenia de a nu continua îndeplinirea obligaiilor din cadrul Contractului, nu reuete, fr justificri rezonabile: (i) s realizeze lucrrile în conformitate cu prevederile Clauzei 8 [Începerea, Întârzierea i Suspendarea Lucrrilor], sau (ii) s soluioneze cerinele unei întiinri, emis potrivit prevederilor Sub-Clauzei 7.5 [Respingerea] sau Sub-Clauza 7.6 [Lucrri de Remediere], în termen de 28 de zile de la primirea acesteia.

(d) (e)

(f)

subcontracteaz toate Lucrrile sau cesioneaz Contractul fr s obin aprobarea necesar; devine falit sau insolvabil, intr în proces de lichidare, primete un ordin de punere sub sechestru împotriva sa, ajunge la un acord cu creditorii si, desfoar în continuare o afacere sub coordonarea unui administrator judiciar, curator sau manager în beneficiul acestor creditori, sau dac se întâmpl orice alt eveniment care (conform prevederilor Legilor în vigoare) are un efect similar cu cel al oricrei astfel de situaii sau evenimente, sau d sau se ofer s dea (direct sau indirect) unei persoane orice fel de mit, dar, favor, comision sau alte lucruri de valoare ca stimulent sau recompens pentru: (i) a aciona sau a înceta s acioneze în legtur cu Contractul, sau (ii) a favoriza sau nu, a defavoriza sau nu oricare persoan care are legtur cu Contractul,

sau dac oricare din membrii Personalului Antreprenorului, ageni sau

Subantreprenori dau sau se ofer s dea (direct sau indirect), unei persoane, stimulente sau recompense, în modul descris în acest sub-paragraf (f). Stimulentele i recompensele legale oferite Personalului Antreprenorului nu dau dreptul la rezilierea Contractului. În oricare din aceste evenimente sau circumstane, Beneficiarul, în termen de 14 zile dup transmiterea unei întiinri ctre Antreprenor, va putea s rezilieze Contractul i s evacueze Antreprenorul de pe antier. În cazurile descrise în sub-paragrafele (e) sau (f), Beneficiarul va putea, prin întiinare, s rezilieze imediat Contractul. Opiunea Beneficiarului de a rezilia Contractul nu va prejudicia nici un alt drept al Beneficiarului prevzut în Contract sau alt drept. Dup reziliere Antreprenorul va prsi antierul i va preda Inginerului toate Bunurile solicitate, toate Documentele Antreprenorului i orice alte documente de proiectare întocmite de sau pentru el. Antreprenorul va face toate eforturile pentru a respecta imediat orice instruciuni rezonabile incluse în întiinare (i) pentru cesionarea oricrui contract de subantrepriz, i (ii) pentru a proteja viaa sau proprietatea sau pentru sigurana Lucrrilor. Dup reziliere, Beneficiarul poate finaliza Lucrrile prin fore proprii i/sau cu alte entiti. Beneficiarul i aceste entiti vor putea folosi apoi Bunurile, Documentele Antreprenorului sau orice alte documente de proiectare întocmite de Antreprenor sau în numele acestuia. Beneficiarul va transmite o întiinare prin care Utilajele Antreprenorului i Lucrrile Provizorii vor fi restituite Antreprenorului pe antier sau în apropierea antierului. Antreprenorul va organiza cu promptitudine evacuarea acestora, cu riscul i pe cheltuiala Antreprenorului. Dac pân la data din întiinare Antreprenorul nu a reuit s efectueze o plat datorat Beneficiarului, aceste articole pot fi vândute de ctre Beneficiar pentru recuperarea datoriei. Orice diferen rezultat din aceast tranzacie va fi pltit apoi Antreprenorului. 15.3 Evaluarea la Data Rezilierii

15.4 Plata dup Rezilierea de ctre Beneficiar

De îndat ce este practic posibil, dup ce o întiinare de reziliere potrivit prevederilor Sub-Clauzei 15.2 [Rezilierea Contractului de ctre Beneficiar] a intrat în vigoare, Inginerul va aciona în conformitate cu prevederile SubClauzei 3.5 [Stabilirea Modului de Soluionare] pentru a conveni sau stabili valoarea Lucrrilor, Bunurilor sau Documentelor Antreprenorului, i alte sume datorate Antreprenorului pentru lucrrile executate în conformitate cu prevederile Contractului.

Dup ce întiinarea de reziliere potrivit prevederilor Sub-Clauzei 15.2 [Rezilierea Contractului de ctre Beneficiar] a intrat în vigoare, Beneficiarul poate: (a) (b)

(c)

aciona în conformitate cu prevederile Sub-Clauzei 2.5 [Revendicrile Beneficiarului], sista plile urmtoare ctre Antreprenor pân când costurile de proiectare, execuie, terminare i remediere a defeciunilor, daunelor produse de întârzieri în terminarea lucrrilor (dac exist), i toate celelalte costuri suportate de ctre Beneficiar au fost stabilite i/sau recupera de la Antreprenor pierderile i daunele suportate de ctre Beneficiar i orice alte costuri suplimentare pentru terminarea Lucrrilor, dup luarea în considerare a sumelor datorate Antreprenorului potrivit prevederilor Sub-Clauzei 15.3 [Evaluarea la Data Rezilierii]. Dup acoperirea acestor pierderi, daune i costuri suplimentare Beneficiarul va plti Antreprenorului diferena.

15.5 Dreptul Beneficiarului de a Rezilia Unilateral Contractul

Beneficiarul va fi îndreptit s rezilieze unilateral Contractul în orice moment convenabil pentru Beneficiar, printr-o întiinare de reziliere adresat Antreprenorului. Rezilierea va intra în vigoare în termen de 28 de zile dup primirea întiinrii de ctre Antreprenor i returnarea Garaniei de Bun Execuie de ctre Beneficiar. Beneficiarul nu va rezilia Contractul potrivit prevederilor acestei Sub-Clauzei cu scopul de a executa el însui Lucrrile sau pentru a aranja ca Lucrrile s fie executate de ctre alt antreprenor. Dup reziliere, Antreprenorul va proceda în conformitate cu prevederile SubClauzei 16.3 [Încetarea Execuiei Lucrrilor i Retragerea Utilajelor Antreprenorului] i va fi pltit în conformitate cu prevederile Sub-Clauzei 19.6 [Rezilierea Opional, Lichidare i Pli].

16. Suspendarea sau Rezilierea Contractului de ctre Antreprenor 16.1 Dreptul Antreprenorului de a Suspenda Execuia Lucrrilor

Dac Inginerul nu reuete s ia o decizie legat de o certificare în conformitate cu prevederile Sub-Clauzei 14.6 [Emiterea Certificatelor Interimare de Plat] sau dac Beneficiarul nu respect prevederile Sub-Clauzei 2.4 [Asigurarea Resurselor Financiare de ctre Beneficiar] sau Sub-Clauzei 14.7 [Plile], Antreprenorul poate, la cel puin 21 de zile dup întiinarea Beneficiarului, s suspende execuia Lucrrilor (sau s reduc ritmul de execuie) pân la data la care Antreprenorul va primi, dac va primi, Certificatul de Plat, o dovad concret sau plata, dup caz i în conformitate cu cele precizate în întiinare. Aciunea Antreprenorului nu va prejudicia drepturile acestuia la compensri financiare potrivit prevederilor Sub-Clauzei 14.8 [Întârzieri în Efectuarea Plilor] i la rezilierea contractului potrivit prevederilor Sub-Clauzei 16.2 [Rezilierea Contractului de ctre Antreprenor]. Dac Antreprenorul primete, ulterior, Certificatul de Plat, o dovad concret sau plata (dup cum este prezentat în Sub-Clauza corespunztoare i în întiinarea de mai sus) înainte de transmiterea întiinrii de reziliere a Contractului, Antreprenorul va reîncepe activitatea normal de îndat ce acest lucru este posibil. Dac Antreprenorul înregistreaz întârzieri i/sau Costuri suplimentare ca urmare a suspendrii Lucrrilor (sau a reducerii ritmului de execuie) în conformitate cu prevederile acestei Sub-Clauze, Antreprenorul va transmite o întiinare Inginerului i, cu condiia respectrii prevederilor Sub-Clauzei 20.1 [Revendicrile Antreprenorului] va avea dreptul la: (a)

(b)

o prelungire a duratei de execuie pentru orice astfel de întârziere potrivit prevederilor Sub-Clauzei 8.4 [Prelungirea Duratei de Execuie], dac terminarea lucrrilor este sau va fi întârziat, i plata Costurilor suplimentare la care se adaug un profit rezonabil care vor fi incluse în Preul Contractului.

Dup primirea acestei întiinri, Inginerul va aciona, în conformitate cu prevederile Sub-Clauzei 3.5 [Stabilirea Modului de Soluionare], pentru a conveni sau stabili modul de soluionare a acestor probleme.

16.2 Rezilierea Contractului de ctre Antreprenor

Antreprenorul va fi îndreptit s rezilieze Contractul dac: (a)

(b) (c)

(d) (e) (f) (g)

nu primete, în termen de 42 de zile dup transmiterea întiinrii, potrivit prevederilor Sub-Clauzei 16.1 [Dreptul Antreprenorului de a Suspenda Execuia Lucrrilor] dovada rezonabil referitoare la respectarea condiiilor Sub-Clauzei 2.4 [Asigurarea Resurselor Financiare de ctre Beneficiar], Inginerul nu reuete s emit Certificatul de Plat în termen de 56 de zile dup primirea Situaiei de Lucrri i a documentelor justificative, nu primete suma datorat potrivit Certificatului Interimar de Plat în termen de 42 de zile, dup data de expirare a perioadei specificate în Sub-Clauza 14.7 [Plile], termen la care trebuie efectuat plata (cu excepia deducerilor prevzute în Sub-Clauza 2.5 [Revendicrile Beneficiarului], Beneficiarul nu îi îndeplinete în mod substanial obligaiile prevzute în Contract, Beneficiarul nu respect prevederile Sub-Clauzei 1.6 [Acordul Contractual] sau ale Sub-Clauzei 1.7 [Cesionarea], o suspendare îndelungat afecteaz în totalitate Lucrrile, potrivit prevederilor Sub-Clauzei 8.11 [Suspendarea Prelungit], sau Beneficiarul devine falit sau insolvabil, intr în proces de lichidare, primete un ordin de punere sub sechestru împotriva lui, ajunge la un acord cu creditorii si, sau desfoar în continuare o afacere sub coordonarea unui administrator judiciar, curator sau manager în beneficiul acestor creditori, sau dac se întâmpl orice alt eveniment care (conform prevederilor Legilor în vigoare) are un efect similar cu cel al oricrei astfel de situaii sau eveniment.

În oricare din aceste împrejurri sau circumstane, Antreprenorul poate rezilia Contractul, la 14 zile dup transmiterea unei întiinri ctre Beneficiar. În cazurile descrise în sub-paragrafele (f) sau (g), Antreprenorul poate, printr-o întiinare, s rezilieze Contractul imediat. Opiunea Antreprenorului de a rezilia Contractul nu va prejudicia nici un alt drept al Antreprenorului prevzut în Contract sau alt drept. 16.3 Încetarea Execuiei Lucrrilor i Retragerea Utilajelor Antreprenorului

Dup ce întiinarea de reziliere potrivit prevederilor Sub-Clauzei 15.5 [Dreptul Beneficiarului de a Rezilia Contractul], a Sub-Clauzei 16.2 [Rezilierea Contractului de ctre Antreprenor] sau a Sub-Clauzei 19.6 [Reziliere Opional, Lichidare i Pli] a intrat în vigoare, Antreprenorul cu promptitudine: (a) (b) (c)

16.4 Plata dup Rezilierea de ctre Antreprenor

va înceta toate activitile, cu excepia celor dispuse de ctre Inginer pentru a proteja viaa, proprietatea sau pentru sigurana Lucrrilor, va preda toate Documentele Antreprenorului, Echipamentele, Materialele i alte lucrri pentru care Antreprenorul a fost pltit, i va îndeprta toate celelalte Bunuri de pe antier, cu excepia celor necesare pentru sigurana acestuia, i va prsi antierul.

Dup ce întiinarea de reziliere potrivit prevederilor Sub-Clauzei 16.2 [Rezilierea Contractului de ctre Antreprenor] a intrat în vigoare, Beneficiarul cu promptitudine: (a) (b) (c)

va restitui Antreprenorului Garania de Bun Execuie, va plti Antreprenorului, potrivit prevederilor Sub-Clauzei 19.6 [Rezilierea Opional, Lichidare i Pli], i va plti Antreprenorului valoarea pierderilor de profit i a oricrei pierderi

sau pagube suportate de Antreprenor ca o consecin a acestei rezilieri.

17. Riscuri i Responsabiliti 17.1 Despgubiri

Antreprenorul va despgubi Beneficiarul i se va asigura c Personalul Beneficiarului i agenii acestuia nu sunt afectai de nici o reclamaie, dauna, pierdere i cheltuial (inclusiv taxe legale i cheltuieli) pentru: (a)

(b)

vtmri corporale, îmbolnviri, maladii sau decesul oricrei persoane, ca urmare a, pe parcursul sau din cauza lucrrilor de proiectare, de execuie, a terminrii Lucrrilor, i remedierii oricror defeciuni, cu excepia cazurilor de neglijen, actelor intenionate sau înclcrilor Contractului de ctre Beneficiar, Personalul Beneficiarului, sau oricare dintre agenii acestora, i daune sau pierderi asupra unor proprieti imobiliare sau mobiliare (alte decât Lucrrile) în msura în care aceste daune sau pierderi: (i) se produc ca urmare a lucrrilor de proiectare, a activitii de execuie, terminare a Lucrrilor i de remediere a oricror defeciuni, i (ii) se pot atribui neglijenei, actelor intenionate sau înclcrii Contractului de ctre Antreprenor, Personalul Antreprenorului sau de oricare din agenii acestora, sau alte persoane angajate direct sau indirect de ctre acetia.

Beneficiarul va despgubi i se va asigura c Antreprenorul, Personalul Antreprenorului i agenii acestora nu sunt afectai de nici o reclamaie, daun, pierdere i cheltuial (inclusiv taxe legale i cheltuieli) pentru: (1) rniri, îmbolnviri, maladii sau deces ca urmare a cazurilor de neglijen, actelor intenionate sau înclcrilor Contractului de ctre Beneficiar, Personalul Beneficiarului sau de ctre oricare din agenii acestora, i (2) probleme pentru care responsabilitatea poate fi exclus din polia de asigurare, dup cum este descris în sub-paragrafele (d) (i), (ii) i (iii) ale Sub-Clauzei 18.3 [Asigurare împotriva Vtmrii Persoanelor i a Daunelor Aduse Proprietii]. 17.2 Responsabilitatea Antreprenorului fa de Lucrri

Antreprenorul îi va asuma întreaga responsabilitate pentru îngrijirea Lucrrilor i a Bunurilor de la Data de Începere pân la data emiterii Procesului Verbal de Recepie la Terminarea Lucrrilor (sau considerat a fi emis potrivit prevederilor Sub-Clauzei 10.1 [Recepia Lucrrilor i a Sectoarelor de Lucrri]), dat la care responsabilitatea pentru grija de Lucrri va fi transferat Beneficiarului. Dac se emite un Proces Verbal de Recepie la Terminarea Lucrrilor pentru Sectoare sau pri de Lucrri (sau se consider a fi emis), responsabilitatea pentru grija fa de Sectoarele sau prile de Lucrri va fi transferat Beneficiarului. Dup ce responsabilitatea a fost transferat Beneficiarului, Antreprenorul îi va asuma responsabilitatea pentru îngrijirea oricrei lucrri neexecutate la data specificat în Procesul Verbal de Recepie la Terminarea Lucrrilor, pân când lucrarea va fi finalizat. Dac se produc pierderi sau sunt aduse daune Lucrrilor, Bunurilor sau Documentelor Antreprenorului, pe parcursul perioadei în care Antreprenorul este responsabil de îngrijirea acestora, din orice cauz care nu este enumerat în Sub-Clauza 17.3 [Riscurile Beneficiarului], Antreprenorul va recupera pierderile sau daunele cu riscul i pe cheltuiala Antreprenorului, astfel încât Lucrrile, Bunurile i Documentele Antreprenorului s fie conforme cu

prevederile Contractului. Antreprenorul va rspunde de orice pierdere sau daun cauzat de aciuni întreprinse de ctre Antreprenor dup emiterea Procesului Verbal de Recepie la Terminarea Lucrrilor. Antreprenorul va rspunde, de asemenea, de orice pierdere sau daun care se produce dup ce a fost emis Procesul Verbal de Recepie la Terminarea Lucrrilor i care rezult dintr-un eveniment anterior pentru care Antreprenorul era rspunztor. 17.3 Riscurile Beneficiarului

Riscurile la care se face referire în Sub-Clauza 17.4 de mai jos sunt: (a) (b) (c)

(d)

(e) (f) (g)

(h)

17.4 Consecinele Riscurilor Beneficiarului

rzboi, ostiliti (indiferent dac rzboiul este declarat sau nu), invazii, aciuni ale dumanilor strini, rebeliune, terorism, revoluie, insurecie, lovitur militar sau de stat sau rzboi civil în interiorul rii, revolte, tulburri sau dezordine public în ar, provocate de altcineva decât Personalul Antreprenorului i ali angajai ai Antreprenorului sau Subantreprenorilor, muniii de rzboi, materiale explozive, iradieri i contaminri cu substane radioactive în interiorul rii, cu excepia cazurilor când folosirea celor de mai sus poate fi pus pe seama Antreprenorului, unde de presiune cauzate de avioane sau alte aparate de zbor care se deplaseaz cu viteze sonice sau supersonice, utilizarea sau ocuparea de ctre Beneficiar a oricrei pri din Lucrrile Permanente, cu excepia celor menionate în Contract, proiectarea oricrei pri din Lucrri, dac exist, de ctre Personalul Beneficiarului sau de ctre alte persoane fa de care Beneficiarul este responsabil, i orice desfurare de fore ale naturii care este Imprevizibil sau împotriva creia unui antreprenor cu suficient experien nu i se poate cere s fi luat msuri de precauiune corespunztoare.

Dac i în msura în care oricare din riscurile enumerate în Sub-Clauza 17.3 de mai sus, produce pierderi sau daune asupra Lucrrilor, Bunurilor sau Documentelor Antreprenorului, Antreprenorul va transmite cu promptitudine o întiinare Inginerului i va recupera pierderile sau daunele în msura în care acest lucru este solicitat de ctre Inginer. Dac Antreprenorul sufer întârzieri i/sau se produc Costuri suplimentare pentru recuperarea acestor pierderi sau daune, Antreprenorul va transmite o alt întiinare Inginerului i, cu condiia respectrii prevederilor Sub-Clauzei 20.1 [Revendicrile Antreprenorului], va avea dreptul la: (a)

(b)

o prelungire a duratei de execuie pentru o astfel de întârziere potrivit prevederilor Sub-Clauzei 8.4 [Prelungirea Duratei de Execuie], dac terminarea lucrrilor este sau va fi întârziat, i plata Costurilor suplimentare, care vor fi incluse în Preul Contractului. În cazurile descrise în sub-paragrafele (f) i (g) ale Sub-Clauzei 17.3 [Riscurile Beneficiarului], la Costurile suplimentare se va aduga i un profit rezonabil.

Dup primirea acestei întiinri, Inginerul va aciona în conformitate cu prevederile Sub-Clauzei 3.5 [Stabilirea Modului de Soluionare] pentru a conveni sau stabili modul de soluionare a acestor probleme. 17.5 Drepturi de Proprietate

În aceast Sub-Clauz, „înclcare” înseamn o înclcare (sau pretins înclcare) a unui brevet, desen sau model industrial înregistrat, a unui drept de

Intelectual i Industrial

autor, a unei mrci înregistrate, denumiri comerciale, a unui secret comercial sau a altui drept de proprietate intelectual sau industrial legat de Lucrri; i „revendicare” înseamn o revendicare (sau proceduri ulterioare unei revendicri) privind o înclcare. Dac o Parte nu transmite, în termen de 28 de zile de la primirea unei revendicri, o întiinare celeilalte Pri, referitoare la revendicare, se va considera c a renunat la orice drept de a primi despgubirile reglementate de prevederile acestei Sub-Clauze. Beneficiarul va despgubi Antreprenorul i se va asigura c Antreprenorul nu este vinovat sau nu este afectat de nici o revendicare privind o înclcare care este sau a fost: (a) (b)

un rezultat inevitabil al respectrii de ctre Antreprenor a Cerinelor Beneficiarului, sau un rezultat al utilizrii oricror Lucrri de ctre Beneficiar: (i) (ii)

pentru alt scop decât cel indicat prin Contract sau rezult în mod rezonabil din Contract, sau în legtur cu orice bun care nu a fost furnizat de ctre Antreprenor, cu excepia cazului în care o astfel de utilizare a fost adus la cunotina Antreprenorului înainte de Data de Baz sau este specificat în Contract.

Antreprenorul va despgubi Beneficiarul i se va asigura c Beneficiarul nu este vinovat sau nu este afectat de nici o reclamaie generat de sau în legtur cu (i) proiectul Antreprenorului, fabricarea, construcia sau executarea Lucrrilor, (ii) utilizarea Utilajelor Antreprenorului, sau (iii) utilizarea corespunztoare a Lucrrilor. Dac o Parte are dreptul s primeasc despgubiri potrivit prevederilor acestei Sub-Clauze, Partea care este în culp poate (pe cheltuiala sa) organiza negocieri pentru concilierea revendicrii sau soluionarea litigiului ori arbitrajului care decurg din aceasta. Cealalt Parte va participa la procesul de contestare a revendicrii, la cererea i pe costul Prii în culp. Cealalt Parte (i Personalul acesteia) nu va face nici o declaraie care poate aduce prejudicii Prii în culp, cu excepia cazului în care Partea în culp nu a reuit s organizeze negocieri privind litigiul sau procesul de arbitraj dup ce i s-a solicitat de ctre prima Parte. 17.6 Limitarea Responsabilitii

Nici o Parte nu va fi rspunztoare fa de cealalt Parte pentru incapacitatea de a utiliza oricare dintre Lucrri, pierderea profitului, pierderea unui contract sau pentru o pierdere indirect sau pierdere în consecin sau daun care poate fi suferit de ctre cealalt Parte în legtur cu Contractul, altele decât cele prevzute în Sub-Clauza 16.4 [Plata dup Rezilierea de ctre Antreprenor] i a Sub-Clauzei 17.1 [Despgubiri]. Totalul obligaiilor Antreprenorului fa de Beneficiar, potrivit prevederilor Contractului sau în legtur cu acesta, altele decât cele la care se refer SubClauza 4.19 [Electricitate, Ap i Gaz], Sub-Clauza 4.20 [Utilajele Beneficiarului i Materiale Asigurate Gratuit], Sub-Clauza 17.1 [Despgubiri] i Sub-Clauza 17.5 [Drepturi de Proprietate Intelectual i Industrial], nu va depi valoarea stabilit în Condiiile Speciale sau (dac nu este stabilit o valoare) Valoarea de Contract Acceptat. Aceast Sub-Clauz nu va limita responsabilitatea în caz de fraud, greeal premeditat sau comportament necorespunztor al Prii în culp.

18. Asigurri 18.1 Cerine Generale pentru Asigurri

În aceast Clauz, „Partea asiguratoare” înseamn, pentru fiecare tip de asigurare, Partea responsabil de a face i menine în vigoare asigurrile specificate în Sub-Clauzele relevante. Atunci când Antreprenorul se constituie în Parte asiguratoare, fiecare asigurare va fi fcut cu asiguratori (societi de asigurare) i în termenii aprobai de ctre Beneficiar. Aceti termeni vor fi compatibili cu termenii convenii de ambele Pri înainte de data emiterii Scrisorii de Acceptare. Acordul convenit asupra termenilor va avea întâietate asupra prevederilor acestei clauze. Atunci când Beneficiarul se constituie în Partea asiguratoare, fiecare asigurare va fi efectuat cu asiguratori i în termenii care s respecte detaliile anexate la Condiiile Speciale. Dac este necesar o poli prin care s se despgubeasc o asociaie asigurat, asigurarea se va aplica separat fiecrui membru asociat asigurat ca i când s-ar fi emis câte o poli separat pentru fiecare membru al asociaiei. Dac polia despgubete i o alt asociaie asigurat, diferit de cele asigurate potrivit prevederilor acestei Clauze, (i) Antreprenorul va aciona în contextul poliei respective în numele acestei asociaii suplimentare asigurate, cu excepia situaiilor în care Beneficiarul va aciona în numele Personalului Beneficiarului , (ii) celelalte asociaii asigurate nu vor avea dreptul de a primi pli direct de la asigurator sau de a trata direct cu asiguratorul, i (iii) Partea asiguratoare va solicita celeilalte asociaii asigurate s respecte condiiile prevzute în polia de asigurare. Fiecare poli care face asigurri împotriva pierderilor sau daunelor va asigura efectuarea plilor în moneda cerut pentru acoperirea pierderilor sau daunelor. Plile primite de la asiguratori vor fi folosite pentru acoperirea pierderilor sau daunelor. Partea asiguratoare relevant va prezenta celeilalte Pri, în perioadele specificate în Anexa la Ofert (calculate de la Data de Începere) urmtoarele: (a) (b)

dovada faptului c asigurrile descrise în aceast Clauz au fost încheiate, i copii ale polielor pentru asigurrile descrise în Sub-Clauza 18.2 [Asigurarea Lucrrilor i a Utilajelor Antreprenorului] i Sub-Clauza 18.3 [Asigurarea Împotriva Vtmrii Persoanelor i a Daunelor Aduse Proprietii].

Dup ce se face plata fiecrei prime de asigurare, Partea asiguratoare va transmite celeilalte Pri dovada plii. La fiecare transmitere a dovezilor sau a polielor, Partea asiguratoare va transmite o întiinare Inginerului. Fiecare Parte va respecta condiiile stipulate în fiecare poli de asigurare. Partea asiguratoare va informa asiguratorii cu privire la orice modificri în execuia Lucrrilor i va menine asigurarea în conformitate cu prevederile acestei Clauze. Nici una din Pri nu va face vreo modificare concret a termenilor asigurrilor fr s obin acceptul prealabil al celeilalte Pri. Dac un asigurator întreprinde (sau e pe cale s întreprind) o modificare, Partea notificat de ctre asigurator va transmite, cu promptitudine, o întiinare celeilalte Pri.

Dac Partea asiguratoare nu reuete s fac sau s menin în vigoare una din asigurrile necesar a fi fcute i meninute potrivit prevederilor Contractului, sau nu reuete s asigure dovezi satisfctoare i copii ale polielor de asigurare în conformitate cu prevederile acestei Sub-Clauze, cealalt Parte poate s fac (la opiunea sa, i fr s prejudicieze orice alt drept sau msur de remediere) o asigurare care s acopere cele necesare i s plteasc primele de asigurare corespunztoare. Partea asiguratoare va plti celeilalte Pri suma corespunztoare acestor prime, iar Preul de Contract va fi modificat în consecin. Nimic din cele prevzute în aceast clauz nu limiteaz obligaiile, îndatoririle sau responsabilitile Antreprenorului sau ale Beneficiarului în conformitate cu celelalte prevederi contractuale sau în alt fel. Orice sum neasigurat sau nerecuperat de la asiguratori va fi suportat de ctre Antreprenor i/sau Beneficiar în conformitate cu aceste obligaii, îndatoriri i responsabiliti. Dac Partea asiguratoare omite s fac i s menin în vigoare o asigurare posibil i care trebuie fcut i meninut în conformitate cu prevederile Contractului, iar cealalt parte nici nu aprob omiterea asigurrii i nici nu efectueaz o asigurare care s acopere cele necesare acestei omisiuni, orice sum care ar fi putut fi acoperit prin aceast asigurare va fi pltit de ctre Partea asiguratoare. Plile efectuate de o Parte ctre cealalt Parte vor face, dup caz, obiectul Sub-Clauzei 2.5 [Revendicrile Beneficiarului] sau Sub-Clauzei 20.1 [Revendicrile Antreprenorului]. 18.2 Asigurarea Lucrrilor i a Utilajelor Antreprenorului

Partea asiguratoare va asigura Lucrrile, Echipamentele, Materialele i Documentele Antreprenorului pentru nu mai puin decât costul total de înlocuire incluzând toate costurile demolrii, îndeprtrii deeurilor, taxele profesionale i profitul. Aceast asigurare trebuie s fie în vigoare de la data la care dovada asigurrii trebuie depus potrivit prevederilor sub-paragrafului (a) al Sub-Clauzei 18.1 [Cerine Generale Pentru Asigurri], pân la data emiterii Procesului Verbal de Recepie la Terminarea Lucrrilor . Partea asiguratoare va menine în vigoare aceast asigurare pentru a furniza acoperirea, pân la data emiterii Procesului Verbal de Recepie Final, pentru pierderi sau daune pentru care este rspunztor Antreprenorul i care sunt generate de un eveniment care se produce înainte de emiterea Procesului Verbal de Recepie la Terminarea Lucrrilor, i pentru pierderi sau daune cauzate de ctre Antreprenor în cursul altor operaiuni (inclusiv cele la care se refer Clauza 11 [Perioada de Garanie] i Clauza 12 [Teste dup Terminare]. Partea asiguratoare va asigura Utilajele Antreprenorului pentru nu mai puin decât valoarea total de înlocuire, la care se adaug costul transportului la antier. Pentru fiecare din Utilajele Antreprenorului, asigurarea trebuie s fie în vigoare pe durata transportului la antier i pe perioada în care utilajul este necesar ca Utilaj al Antreprenorului. Cu excepia altor prevederi ale Condiiilor Speciale, potrivit prevederilor acestei Sub-Clauze asigurrile : (a) (b)

(c) (d)

vor fi fcute i meninute de ctre Antreprenor ca Parte asiguratoare, se vor face în numele ambelor Pri, care vor fi împreun îndreptite s primeasc pli de la asiguratori, plile fiind destinate sau alocate între Pri pentru unicul scop de a recupera pierderile sau daunele, vor acoperi toate pierderile sau daunele datorate oricrei cauze care nu este enumerat în Sub-Clauza 17.3 [Riscurile Beneficiarului], vor acoperi i pierderile sau daunele aduse unei pri din Lucrri, care se datoreaz utilizrii sau ocuprii, de ctre Beneficiar, a altei pri din

(e)

Lucrri, i pierderile sau daunele rezultate din riscurile enumerate în subparagrafele (c), (g) i (h) din Sub-Clauza 17.3 [Riscurile Beneficiarului], excluzând (în fiecare caz) riscurile care nu se pot asigura în termeni comercial rezonabili, cu franize deductibile per eveniment care s nu depeasc suma specificat în Anexa la Ofert (dac nu este specificat o sum, atunci acest sub-paragraf (d) nu se va aplica), i pot exclude pierderi sau daune i refacerea: (i) unei pri din Lucrri care prezint deficiene din cauza erorilor de proiectare, materialelor sau execuiei necorespunztoare (dar polia va include orice alte pri care sunt pierdute sau degradate ca urmare direct a acestor deficiene i nu cum este descris în subparagraful (ii) de mai jos), (ii) unei pri din Lucrri care este pierdut sau deteriorat, în scopul de a restabili orice alt parte din Lucrri, dac aceast parte prezint deficiene ca urmare a erorilor de proiectare, materialelor sau manoperei necorespunztoare, (iii) unei pri din Lucrri care a fost recepionat de ctre Beneficiar, cu excepia situaiei în care Antreprenorul este responsabil pentru pierderi sau daune, i (iv) Bunurilor, când acestea nu sunt în ar, în condiiile Sub-Clauzei 14.5 [Echipamente i Materiale Destinate Lucrrilor].

Dac, la mai mult de un an de la Data de Baz, polia descris la subparagraful (d) de mai sus înceteaz de a mai fi disponibil în termeni comercial rezonabili, Antreprenorul (ca parte asiguratoare) va întiina Beneficiarul, prezentând detalii justificative. Beneficiarul (i) va fi îndreptit, în condiiile SubClauzei 2.5 [Revendicrile Beneficiarului], la plata unei sume echivalente unor astfel de termeni comercial rezonabili dup cum ar fi trebuit s i se cear Antreprenorului s plteasc pentru o astfel de poli, i (ii) se va considera, în afar de cazul în care Beneficiarul obine polia în termeni comercial rezonabili, c a aprobat omisiunea la care se refer prevederile Sub-Clauzei 18.1 [Cerinele Generale Pentru Asigurri]. 18.3 Asigurare împotriva Vtmrii Persoanelor i a Daunelor Aduse Proprietii

Partea asiguratoare va asigura ambele Pri împotriva responsabilitii pentru orice pierderi, daune, decese sau vtmri corporale care pot afecta oricare proprietate fizic (cu excepia celor asigurate potrivit prevederilor Sub-Clauzei 18.2 [Asigurarea Lucrrilor i Utilajelor Antreprenorului]) sau oricare persoan (cu excepia persoanelor asigurate potrivit prevederilor Sub-Clauzei 18.4 [Asigurarea Personalului Antreprenorului]), pot fi generate de execuia Contractului de ctre Antreprenor i se produc înainte de emiterea Procesului Verbal de Recepie Final. Aceast asigurare se va face pentru o valoare minim per eveniment cu un numr nelimitat de evenimente, i la o valoare care nu va fi inferioar valorii specificate în Anexa la Ofert. Dac în Anexa la Ofert nu este specificat o valoare, prevederile acestei Sub-Clauze nu se vor aplica. Cu excepia altor prevederi ale Condiiilor Speciale, asigurrile specificate în aceast Sub-Clauza: (a) (b) (c)

(d)

vor fi fcute i meninute de ctre Antreprenor ca Parte asiguratoare, vor fi fcute în numele ambelor Pri vor fi extinse pentru a acoperi responsabilitatea pentru toate pierderile sau daunele asupra proprietii Beneficiarului (exceptând cele asigurate potrivit prevederilor Sub-Clauzei 18.2), care apar ca urmare a executrii Contractului de ctre Antreprenor, i pot exclude responsabilitatea în msura în care aceasta decurge din:

(i) dreptul Beneficiarului de a executa Lucrri Permanente pe, peste, sub, în sau prin orice teren, i de a ocupa acest teren pentru Lucrrile Permanente, (ii) paguba care este un rezultat inevitabil al obligaiilor Antreprenorului de a executa Lucrrile i de a remedia orice defeciuni, i (iii) cauza enumerat în Sub-Clauza 17.3 [Riscurile Beneficiarului], exceptând msura în care polia este disponibil în termeni rezonabili din punct de vedere comercial. 18.4 Asigurarea Personalului Antreprenorului

Antreprenorul va face i menine asigurarea împotriva responsabilitii pentru reclamaii, daune, pierderi i cheltuieli (incluzând taxele i cheltuielile legale) care decurg din vtmri corporale, îmbolnviri, maladii sau decesul oricrei persoane angajate de ctre Antreprenor sau al oricrui alt membru al Personalului Antreprenorului. Beneficiarul i Inginerul vor primi de asemenea, despgubiri potrivit prevederilor poliei de asigurare cu excepia cazului în care aceast asigurare poate exclude pierderile i revendicrile în msura în care acestea sunt produse de un act sau o neglijen a Beneficiarului sau a Personalului Beneficiarului. Asigurarea va fi meninut în vigoare i efectivitate pe toat perioada în care acest personal va participa la execuia Lucrrilor. Pentru angajaii Subantreprenorilor, asigurarea poate fi fcut de ctre Subantreprenori, dar Antreprenorul va avea responsabilitatea respectrii acestei Clauze.

19. Fora Major 19.1 Definiia Forei Majore

În aceast clauz "Fora Major" înseamn un eveniment sau circumstan excepional: (a) (b) (c) (d)

care nu poate fi controlat de ctre una din Pri pe care aceast Parte nu ar fi putut s o prevad în mod rezonabil înainte de semnarea Contractului, care, odat aprut, nu a putut fi evitat sau depit în mod rezonabil de acea Parte, i care, în fond, nu poate fi atribuit celeilalte Pri.

Fora Major poate include, dar nu se limiteaz, atâta timp cât sunt îndeplinite condiiile de la (a) la (d) de mai sus, numai la evenimente excepionale sau circumstane de tipul celor enumerate mai jos: (i) (ii) (iii)

(iv)

(v)

19.2

rzboi, ostiliti (indiferent dac se declara rzboi sau nu), invazii, aciuni ale dumanilor strini, rebeliune, terorism, revoluie, insurecie, lovitur militar sau de stat, sau rzboi civil, revolte, tulburri i dezordine, greve i lock out, provocate de altcineva decât de Personalul Antreprenorului i ali angajai ai Antreprenorului sau Sub-antreprenorilor, muniii de rzboi, materiale explozive, radiaii ionizante i contaminri cu substane radioactive, cu excepia cazurilor când utilizarea muniiei, explosivilor, radiaiilor sau radioactivitatea poate fi pusa pe seama Antreprenorului. catastrofe naturale precum cutremure, furtuni, taifunuri, sau erupii vulcanice.

Intiinarea Forei Majore

Dac o Parte este sau va fi împiedicat de a îndeplini obligaiile sale potrivit prevederilor Contractului de un caz de For Major, atunci aceast Parte va întiina cealalt Parte de evenimentele sau circumstanele care constituie For Major i va specifica obligaiile de la a cror îndeplinire este sau va fi împiedicat. Întiinarea va fi transmis în termen de 14 zile dup ce Partea cunoate (sau ar trebui s cunoasc) evenimentele sau circumstanele care constituie For Major. Partea care a transmis întiinarea va fi exonerat de îndeplinirea acelor obligaii pe care, i în perioada în care, Fora Major o împiedic s le îndeplineasc. Fr a lua în considerare celelate prevederi ale acestei Clauze, Fora Major nu se va aplica obligaiilor nici uneia dintre Pri de a face pli ctre cealalt Parte potrivit prevederilor Contractului.

19.3 Obligaia de a Reduce Întârzierile la Minim

Fiecare Parte va depune, când este posibil, toate eforturile pentru a reduce la minim orice întârziere datorat Forei Majore în realizarea Contractului. Atunci când o Parte înceteaz s mai fie afectat de Fora Major, va transmite o întiinare celeilalte Pri.

19.4 Consecinele Forei Majore

Dac Antreprenorul este împiedicat de Fora Major s îndeplineasc oricare dintre obligaiile care îi revin prin Contract, a transmis o notificare potrivit prevederilor Sub-Clauzei 19.2 [Întiinarea Forei Majore], i se produc întârzieri i/sau Costuri suplimentare din cauza Forei Majore, Antreprenorul, cu condiia respectrii prevederilor Sub-Clauzei 20.1 [Revendicrile Antreprenorului] va avea dreptul la: (a)

(b)

o prelungire a duratei de execuie pentru o astfel de întârziere potrivit prevederilor Sub-Clauzei 8.4 [Prelungirea Duratei de Execuie], dac terminarea lucrrilor este sau va fi întârziat, i plata Costurilor suplimentare, dac evenimentele sau circumstanele sunt de tipul celor enumerate în sub-paragrafele (i) la (iv) ale Sub-Clauzei 19. 1 [Definiia Forei Majore] i, în cazul sub-paragrafelor (ii) la (iv) se produc în ar.

Dup primirea acestei întiinri, Inginerul va proceda în conformitate cu prevederile Sub-Clauzei 3.5 [Stabilirea Modului de Soluionare] pentru a conveni sau stabili modul de soluionare a acestor probleme. 19.5 Fora Major care Afecteaz Subantreprenorii

19.6 Rezilierea Opional, Lichidare i Pli

Dac un Subantreprenor are dreptul, potrivit prevederilor unui contract sau acord legat de Lucrri, de a invoca fora major în termeni suplimentari sau mai extini decât cei specificai în aceast Clauza, astfel de evenimente sau circumstane de for major suplimentare sau mai extinse nu vor constitui o scuz pentru neîndeplinirea obligaiilor Antreprenorului sau nu-l vor îndrepti s fie exonerat de responsabiliti potrivit prevederilor acestei Clauze.

Dac execuia unei pri importante de Lucrri în derulare este împiedicat pentru o perioad continu de 84 zile din motive de For Major pentru care s-a transmis o întiinare potrivit prevederilor Sub-Clauzei 19.2 [Întiinarea Forei Majore], sau pentru mai multe perioade de timp însumând peste 140 de zile datorit aceleiai Forte Majore pentru care s-a transmis întiinare, atunci oricare Parte poate transmite celeilalte Pri o întiinare referitoare la rezilierea Contractului. În acest caz, rezilierea va avea efect la 7 zile dup

transmiterea întiinrii de reziliere, iar Antreprenorul va proceda în conformitate cu prevederile Sub-Clauzei 16.3 [Încetarea Execuiei Lucrrilor i Retragerea Utilajelor Antreprenorului]. Dup o astfel de reziliere, Inginerul va determina valoarea lucrrilor executate i va emite un Certificat de Plat care va include: (a) (b)

(c) (d)

(e)

19.7 Exonerarea de Executare a Contractului prin Efectul Legii

sumele datorate pentru toate lucrrile executate care au preuri stabilite în Contract Costul Echipamentelor i Materialelor comandate pentru Lucrri i care au fost livrate Antreprenorului sau pentru care Antreprenorul are responsabilitatea de a accepta livrarea: aceste Echipamente i Materiale vor deveni (i vor fi pe riscul acestuia) proprietatea Beneficiarului, dup ce vor fi pltite de ctre Beneficiar i puse la dispoziia Beneficiarului de ctre Antreprenor; orice alte Costuri sau obligaii care, în acele împrejurri, au fost în mod rezonabil suportate de Antreprenor în vederea terminrii Lucrrilor; Costul îndeprtrii Lucrrilor Provizorii i a Utilajelor Antreprenorului de pe antier i returnarea acestora ctre alte lucrri ale Antreprenorului în ara sa de origine (sau ctre orice alt destinaie dar la un cost care s nu fie mai mare decât acesta); i Costul repatrierii personalului i muncitorilor Antreprenorului care la data rezilierii erau angajai permaneni pentru Lucrri.

În aplicarea prevederilor acestei Clauze, dac apar evenimente sau circumstane care nu pot fi controlate de ctre Pri (incluzând Fora Major dar nelimitându-se la aceasta), care fac imposibil sau ilegal, pentru fiecare dintre Pri sau pentru ambele Pri, îndeplinirea obligaiilor lor contractuale sau care, potrivit prevederilor legii care guverneaz Contractul, îndreptesc Prile de a fi scutite de executarea ulterioara a Contractului, atunci, dup o întiinare transmis de o Parte ctre cealalt Parte cu privire la acele evenimente sau circumstane: (a)

(b)

Prile vor fi scutite de executarea ulterioar a contractului, fr a prejudicia drepturile fiecrei Pri în legtur cu orice înclcare anterioar a Contractului, i suma pltibil de ctre Beneficiar Antreprenorului va fi aceeai ca i cea care ar fi putut fi pltit potrivit prevederilor Sub-Clauzei 19.6 [Rezilierea Opional, Lichidare i Pli], dac Contractul ar fi fost reziliat potrivit prevederilor Sub-Clauzei 19.6.

20. Revendicri, Dispute i Arbitraj 20.1 Revendicrile Antreprenorului

Dac Antreprenorul se considera îndreptit la o prelungire a Duratei de Execuie i/sau la pli suplimentare, potrivit prevederilor oricrei Clauze din aceste Condiii sau conform altor prevederi legate de Contract, Antreprenorul va transmite Inginerului o întiinare în care s descrie evenimentele sau circumstanele care au determinat apariia revendicrii. Întiinarea va fi trimis cât mai curând posibil dar nu mai târziu de 28 de zile din momentul în care Antreprenorul a cunoscut sau ar fi trebuit s cunoasc evenimentele sau circumstanele respective. Dac Antreprenorul nu reuete s transmit întiinarea cu privire la o revendicare în termen de 28 de zile, Durata de Execuie a Lucrrilor nu va fi prelungit, Antreprenorul nu va avea dreptul la pli suplimentare, iar Beneficiarul va fi exonerat de orice responsabilitate legat de revendicarea respectiv. În caz contrar se vor aplica urmtoarele prevederi ale acestei Sub-

Clauze Antreprenorul va transmite, de asemenea, orice alte întiinri cerute prin Contract i va asigura documente justificative cu privire la revendicare, toate fcând referire la evenimentele sau circumstanele relevante. Antreprenorul va ine pe antier sau în alt loc acceptat de ctre Inginer acele înregistrri din perioada de execuie care sunt necesare pentru fundamentarea oricrei revendicri. Dup primirea unei întiinri potrivit prevederilor acestei Sub-Clauze, Inginerul poate monitoriza pstrarea înregistrrilor i/sau dispune Antreprenorului s continue pstrarea înregistrrilor din perioada de execuie, fr ca aceasta s aib semnificaia acceprii responsabilitii Beneficiarului. Antreprenorul va permite Inginerului s verifice toate înregistrrile i va transmite Inginerului (dac solicit) copii ale acestora. În termen de 42 de zile dup ce Antreprenorul a cunoscut (sau ar fi trebuit s cunoasc) evenimentele sau circumstanele care au determinat revendicarea, sau într-un interval de timp propus de ctre Antreprenor i aprobat de ctre Inginer, Antreprenorul va transmite Inginerului o revendicare detaliat corespunztor care s conin toate detaliile referitoare la motivul revendicrii respective i la prelungirea duratei de execuie i/sau costurilor suplimentare solicitate. Dac evenimentele sau circumstanele care au determinat revendicarea au un efect continuu, atunci: (a) (b)

(c)

revendicarea detaliat corespunztor va fi considerat interimar; Antreprenorul va transmite lunar alte revendicri interimare, care s prezinte întârzierile cumulate i/sau costurile suplimentare solicitate, împreun cu detaliile pe care le poate solicita Inginerul în mod rezonabil, i Antreprenorul va transmite revendicarea final în termen de 28 de zile de la sfâritul perioadei în care s-au înregistrat efecte ca urmare a evenimentelor sau circumstanelor produse, sau într-un interval de timp propus de ctre Antreprenor i aprobat de ctre Inginer.

În termen de 42 de zile de la primirea unei revendicri sau a detaliilor suplimentare care s fundamenteze o revendicare anterioar, sau într-un interval de timp propus de Inginer i acceptat de Antreprenor, Inginerul va rspunde printr-o aprobare sau respingere, prezentând argumente detaliate. Inginerul poate s solicite i alte detalii necesare, dar va transmite oricum, în acest termen, un rspuns referitor la principiile care au fundamentat revendicarea. Fiecare Certificat de Plat va include acele valori ale revendicrilor care au fost fundamentate în mod rezonabil în conformitate cu prevederile Contractului. Pân în momentul în care detaliile furnizate se dovedesc a fi suficiente pentru fundamentarea întregii revendicri, Antreprenorul va avea dreptul de a fi pltit numai pentru partea revendicrii care a fost fundamentat corespunztor. Inginerul va aciona în conformitate cu prevederile Sub-Clauzei 3.5 [Stabilirea Modului de Soluionare] pentru a conveni sau stabili (i) prelungirea (dac este cazul) Duratei de Execuie a Lucrrilor (înainte sau dup expirarea acesteia) în conformitate cu prevederile Sub-Clauzei 8.4 [Prelungirea Duratei de Execuie a Lucrrilor] i/sau (ii) plata costurilor suplimentare (dac exist) la care este îndreptit Antreprenorul, potrivit prevederilor Contractului. Cerinele acestei Sub-Clauze se adaug la cele ale altor Sub-Clauze care se pot aplica unei revendicri. Dac Antreprenorul nu respect prevederile acestei Sub-Clauze sau altor Sub-Clauze referitoare la o revendicare, la stabilirea prelungirii duratei de execuie i/sau plii costurilor suplimentare se va lua în consideraie msura în care (dac este cazul) procesul de investigare

corect a revendicrii a fost împiedicat sau prejudiciat, i numai dac revendicarea nu a fost respins conform prevederilor celui de-al doilea paragraf al acestei Sub-Clauze. 20.2 Numirea Comisei de Adjudecare a Disputelor (CAD)

Disputele se vor adjudeca de ctre CAD (Comisia de Adjudecare a Disputelor) în conformitate cu prevederile Sub-Clauzei 20.4 [Obinerea Deciziei Comisiei de Adjudecare a Disputelor]. În termen de 28 de zile dup ce o Parte a transmis o întiinare celeilalte Pri privind intenia de a înainta o revendicare ctre CAD în conformitate cu prevederile Sub-Clauzei 20.4, Prile vor numi de comun acord CAD. Conform prevederilor Anexei la Ofert, CAD va fi format din una sau din trei persoane, cu experien corespunztoare („membrii”). Dac nu se specifica numrul persoanelor i dac Prile nu convin altfel, CAD va fi format din trei persoane. Dac, CAD trebuie s fie alctuit din trei persoane, fiecare Parte va nominaliza un membru, pentru care va primi aprobarea celeilalte Pri. Prile vor consulta membrii nominalizai i vor conveni asupra celui de-al treilea membru, care va fi numit în funcia de preedinte al CAD. Dac în Contract este inclusa o list cu membri poteniali, membrii CAD vor fi selectai din cei nominalizai pe list, prin eliminarea celor care nu doresc sau nu pot s accepte numirea în CAD. Acordul dintre Pri i adjudecatori, indiferent de numrul acestora, va cuprinde, prevederile Acordului de Adjudecare a Disputelor din Anexa la aceste Condiii Generale, cu amendamentele convenite de comun acord de ctre semnatari. Condiiile în care se efectueaz remunerarea adjudecatorilor vor fi convenite de comun acord de ctre Pri la convenirea condiiilor de numire în funcie. Fiecare Parte va fi responsabil de plata unei jumti din suma stabilit pentru remunerare. De câte ori Prile convin de comun acord, acestea pot numi o persoan sau mai multe persoane cu experiena corespunztoare care s înlocuiasc oricare din membrii CAD. Cu excepia cazului în care Prile stabilesc altfel, numirea va intra în vigoare dac unul din membri refuz sau nu mai este capabil s-i exercite funcia ca urmare a decesului, incapacitii, demisiei sau încheierii perioadei de exercitare a funciei. Înlocuirea se va face prin aceeai procedur cu care persoana înlocuit a fost nominalizat sau convenit, descris în aceast SubClauz. Revocarea unui membru se poate face numai cu acordul comun al ambelor Pri, i niciodat numai de ctre Beneficiar sau de ctre Antreprenor. Cu excepia cazului în care Prile convin altfel, numirea CAD (respectiv a fiecrui membru) va expira la data la care CAD a decis asupra unei dispute care i s-a prezentat în conformitate cu prevederile Sub-Clauzei 20.4 [Obinerea Deciziei Comisiei de Adjudecare a Disputelor], în afara cazurilor în care alte dispute au fost prezentate CAD pân la acea dat, în conformitate cu prevederile Sub-Clauzei 20.4, situaie în care data de expirare luat în considerare va fi cea la care CAD va decide asupra acelor dispute.

20.3 Eecul numirii Comisiei de Adjudecare a Disputelor

In cazul aplicrii uneia din urmtoarele condiii: (a)

Prile nu reuesc s convin asupra numirii adjudecatorului unic al Comisiei de Adjudecare a Disputelor pân la data specificat în primul

(b)

(c) (d)

paragraf al Sub-Clauzei 20.2 [Numirea Comisiei de Adjudecare a Disputelor] una din Pri nu reuete s nominalizeze un adjudecator (în vederea aprobrii de ctre cealalt parte) al CAD format din trei persoane pân la acea dat, Prile nu reuesc s cada de acord asupra numirii celui de-al treilea adjudecator (care s acioneze ca preedinte), sau Prile nu reuesc s cad de acord asupra numirii unei persoane înlocuitoare în termen de 42 de zile dup data la care adjudecatorul unic sau unul dintre cei trei adjudecatori renun sau este în incapacitate de ai exercita funcia ca urmare a decesului, invaliditii, demisionarii sau încheierii perioadei de exercitare a funciei,

entitatea care face numirea sau oficialitatea numit în Anexa la Ofert, la cererea uneia sau a ambelor Pri i dup consultarea cu Prile, va numi acel adjudecator al CAD. Aceast numire va fi finala i definitiva. Fiecare Parte va fi rspunztoare pentru plata a jumtate din remuneraia entitii sau a oficialitii care numete. 20.4 Obinerea Deciziei Comisiei de Adjudecare a Disputelor

Dac între Pri apare o disput (de orice fel) în legtura cu Contractul sau cu executarea Lucrrilor, sau care decurge din Contract, inclusiv o disput referitoare la un certificat, stabilire, instruciune, opinie sau evaluare a Inginerului, dup numirea CAD, în conformitate cu prevederile Sub-Clauzei 20.2 [Numirea Comisiei de Adjudecare a Disputelor] i Sub-Clauzei 20.3 [Eecul Numirii Comisiei de Adjudecare a Disputelor], fiecare Parte poate supune în scris ateniei CAD aceast disput pentru a obine decizia acesteia, transmiând copii celeilalte Pri i Inginerului. Aceast scrisoare va specifica faptul ca este emis potrivit prevederilor acestei Sub-Clauze. Pentru o CAD compusa din trei persoane, se va considera ca documentul a fost primit de CAD la data la care a fost primit de ctre preedintele CAD. Ambele Pri vor permite accesul pe antier i vor pune la dispoziia CAD toate informaiile suplimentare i facilitile corespunztoare solicitate de CAD în scopul lurii unei decizii asupra unei dispute. Nu se va considera CAD ca acionând în calitate de arbitru (arbitri). În termen de 84 de zile dup primirea unui astfel de document, sau dup ce plata în avans la care se face referire în Clauza 6 a Anexei – Condiii Generale ale Acordului de Adjudecare a Disputelor a fost achitat, ambele condiii fiind obligatorii, sau într-un interval de timp propus de CAD i aprobat de ambele Pri, CAD va lua o decizie, care va fi argumentat i va meniona c este emis potrivit prevederilor acestei Sub-Clauze. Dac nici una din Pri nu a pltit în întregime facturile transmise de fiecare adjudecator în conformitate cu Clauza 6 a Anexei, CAD nu va fi obligat s emit decizia sa pân când aceste facturi nu vor fi pltite în întregime. Decizia va fi obligatorie pentru ambele Pri, care o vor pune în aplicare imediat, în afar de cazul în care i pân când decizia va fi revizuit ulterior prin soluionare pe cale amiabil sau hotrâre de arbitraj, aa cum este descris mai jos. În afara de cazul în care Contractul a fost abandonat, repudiat sau reziliat, Antreprenorul va continua s execute Lucrrile în conformitate cu prevederile Contractului. Dac una dintre Pri nu este mulumit de decizia CAD, atunci acea Parte poate, în termen de 28 de zile dup primirea deciziei, s transmit o întiinare celeilalte Pri referitoare la nemulumirea sa. Dac, în termen de 84 de zile (sau în alt interval de timp aprobat de Pri ) dup primirea unei întiinri sau a plii în avans, CAD nu ia o decizie, atunci acea Parte poate s transmit celeilalte Pri, în termen de 28 de zile dup expirarea acestei perioade, o întiinare referitoare la nemulumirea sa.

Întiinarea de nemulumire va meniona c este emis potrivit prevederilor acestei Sub-Clauze i va preciza obiectul disputei i motivul (motivele) de nemulumire. Cu excepia celor prevzute în Sub-Clauza 20.7 [Nerespectarea Deciziei Comisiei de Adjudecare a Disputelor] i Sub-Clauza 20.8 [Expirarea Perioadei de Funcionare a Comisiei de Adjudecare a Disputelor]], nici una dintre Pari nu va fi îndreptit s înceap arbitrajul în afara de cazul în care a fost transmis o întiinare de nemulumire, în conformitate cu prevederile acestei Sub-Clauze. În situaia în care, CAD a luat o decizie asupra unei probleme în disput i o va comunica ambelor Pari i nici una dintre Pari nu a transmis o întiinare de nemulumire în interval de 28 de zile dup ce a primit decizia CAD, decizia va deveni definitiv i obligatorie pentru ambele Pri. 20.5 Soluionarea pe Cale Amiabil

20.6 Arbitrajul

În cazul în care se transmite o întiinare de nemulumire, potrivit prevederilor Sub-Clauzei 20.4 de mai sus, ambele Pri vor încerca s soluioneze disputa pe cale amiabil înainte de începerea arbitrajului. Cu excepia cazurilor în care Prile stabilesc altfel, arbitrajul poate începe la sau dup 56 de zile de la data la care a fost trimis întiinarea de nemulumire, chiar dac nu s-a fcut nici un efort de soluionare a disputelor pe cale amiabil.

Exceptând cazurile în care disputele se soluioneaz pe cale amiabil, orice disput pentru care decizia CAD (dac exist) nu a devenit final i obligatorie va fi soluionat prin arbitraj internaional. Dac nu se stabilete altfel de ctre ambele Pri: (a) (b) (c)

disputa va fi soluionat potrivit Regulamentului de Arbitrare al Camerei Internaionale de Comer, disputa va fi soluionat de ctre trei arbitri numii în conformitate cu prevederile acestui Regulament, i arbitrajul va fi condus în limba de comunicare definit în Sub-Clauza 1.4 [Legea i Limba].

Arbitrul (arbitrii) vor avea autoritate deplin de a accesa, analiza i revizui orice certificat, stabilire a modului de soluionare, instruciune, opinie sau evaluare fcut de Inginer, i orice decizie a CAD, relevant pentru soluionarea disputei. Inginerul nu va putea fi împiedicat de a fi convocat drept martor i a oferi dovezi în faa arbitrului (arbitrilor) referitoare la orice problem care s aib relevan în disput. Nici una dintre Pri nu va fi limitat în aciunile sale legale în faa arbitrului (arbitrilor) la dovezile sau argumentele prezentate anterior CAD în vederea obinerii unei decizii, sau la motivele prezentate în nota de nemulumire. Orice decizie luat de CAD se va accepta ca prob în procesul de arbitraj. Arbitrajul poate începe înainte sau dup terminarea Lucrrilor. Obligaiile Prilor, ale Inginerului i ale CAD nu vor putea fi modificate datorit derulrii unui proces de arbitraj în timpul execuiei Lucrrilor. 20.7 Nerespectarea Deciziei Comisiei de Adjudecare a Disputelor

În cazul în care: (a)

(b) (c)

nici una dintre Pri nu a transmis o întiinare de nemulumire în intervalul specificat în Sub-Clauza 20.4 [Obinerea Deciziei Comisiei de Adjudecare a Disputelor], o decizie a CAD (dac exist) a devenit definitiv i obligatorie, i o Parte refuz s respecte aceast decizie,

atunci cealalt Parte, fr a fi prejudiciat de orice alt drept pe care-l poate avea, poate aciona refuzul la arbitraj potrivit prevederilor Sub-Clauzei 20.6 [Arbitrajul]. Acestei situaii nu i se vor aplica prevederile Sub-Clauzei 20.4 [Obinerea Deciziei Comisiei de Adjudecare a Disputelor] i Sub-Clauzei 20.5 [Soluionarea pe Cale Amiabil]. 20.8 Expirarea Perioadei de Funcionare a Comisiei de Adjudecare a Disputelor

Dac între Pri apare o disput referitoare la sau în legtur cu Contractul sau cu execuia Lucrrilor i nu exist o CAD, din cauz c perioada de funcionare a CAD a expirat, sau din alte cauze: (a)

prevederile Sub-Clauzei 20.4 [Obinerea Deciziei Comisiei de Adjudecare a Disputelor] i Sub-Clauzei 20.5 [Soluionarea pe Cale Amiabil] nu se vor aplica, i disputa poate fi prezentat direct la arbitraj potrivit prevederilor Sub-Clauzei 20.6 [Arbitrajul].

ANEXA Condiii Generale ale Acordului de Adjudecare a Disputelor 1. Definiii

Fiecare "Acord de Adjudecare a Disputelor" este un acord tripartit perfectat de ctre i între: (a) "Beneficiar"; (b) "Antreprenor"; i (c) „Adjudecator" care este definit în Acordul de Adjudecare a Disputelor ca fiind: (i)

Adjudecatorul unic al CAD (sau "Adjudecator") i, acolo unde este cazul, toate referirile la "Ceilali Adjudecatori" nu se aplica,

sau (ii) una dintre cele trei persoane care sunt numite, în comun, "CAD" (sau "Comisia de Adjudecare a Disputelor") i, acolo unde este cazul, celelalte dou persoane sunt numite "Ceilali Adjudecatori" Beneficiarul i Antreprenorul au perfectat (sau intenioneaz s perfecteze) un contract denumit în cele ce urmeaz "Contractul" i este definit în Acordul de Adjudecare a Disputelor, care cuprinde aceast Anex. În Acordul de Adjudecare a Disputelor, cuvintele i expresiile care nu sunt altfel definite vor avea înelesurile care le sunt destinate în Contract. ' 2 Prevederi Generale

Acordul de Adjudecare a Disputelor va intra în vigoare la data la care Beneficiarul, Antreprenorul i fiecare din Adjudecatori (sau Adjudecatorul) au semnat câte un acord de adjudecare a disputelor. Când Acordul de Adjudecare a Disputelor a intrat în vigoare, Beneficiarul i Antreprenorul vor transmite fiecare, în mod corespunztor, o notificare Adjudecatorului. Dac Adjudecatorul nu primete fiecare notificare în interval de ase (6) luni de la intrarea într-un Acord de Adjudecare a Disputelor, acesta va fi considerat nul i fr efect. Numirea Adjudecatorului este o numire personal. Nu este permis cesiunea sau subcontractarea Acordului de Adjudecare a Disputelor fr acordul prealabil scris al tuturor prilor i al celorlali adjudecatori (dac exist).

3 Garanii

Adjudecatorul garanteaz i convine c este i va fi imparial i independent fa de Beneficiar, de Antreprenor i de Inginer. Adjudecatorul va face cunoscut cu promptitudine, fiecruia dintre acetia cât i Celorlali Adjudecatori (dac exist), orice eveniment sau circumstan care ar putea fi considerat incompatibil cu poziia de imparialitate i de independent. La numirea unui Adjudecator, Beneficiarul i Antreprenorul iau în considerare

declaraia Adjudecatorului asupra faptului c: (a) are experien în lucrri similare cu lucrarea pe care Antreprenorul urmeaz s o realizeze potrivit prevederilor Contractului, (b) are experien în interpretarea documentelor contractului, i (c) vorbete fluent Iimba pentru comunicare definit în Contract. 4 Obligaiile Generale ale Adjudecatorului

5 Obligaiile Generale ale Beneficiarului i Antreprenorului

Adjudecatorul: (a) nu va avea interese financiare sau de alt natur în raport cu Beneficiarul, Antreprenorul sau Inginerul, nici interese financiare la executarea Contractului, cu excepia plii sale potrivit prevederilor Acordului de Adjudecare a Disputelor; (b) nu a fost angajat anterior de ctre Beneficiar, Antreprenor sau Inginer în calitate de consultant sau altfel, cu excepia circumstanelor pe care le-a prezentat în scris Beneficiarului i Antreprenorului înainte ca acetia s semneze Acordul de Adjudecare a Disputelor; (c) va prezenta, în scris, Beneficiarului, Antreprenorului i Celorlali Adjudecatori (dac exist), înainte de perfectarea Acordului de Adjudecare a Disputelor spre informare, existena oricrei relaii profesionale sau personale cu orice director, funcionar sau angajat al Beneficiarului, Antreprenorului sau al Inginerului, i orice implicare anterioar în proiectul din care Contractul face parte; (d) nu va fi angajat pe durata Acordului de Adjudecare a Disputelor, în calitate de consultant sau altfel de ctre Beneficiar, Antreprenor sau Inginer, cu excepia situaiilor convenite în scris de ctre Beneficiar, Antreprenor i Ceilali Adjudecatori (dac exist); (e) se va supune regulilor procedurale anexate i prevederilor Sub-Clauzei 20.4 a Condiiilor de Contract; (f) nu va face recomandri Beneficiarului, Antreprenorului, Personalului Beneficiarului sau Personalului Antreprenorului, referitoare la îndeplinirea Contractului, altfel decât în conformitate cu regulile procedurale anexate (g) nu va angaja negocieri pe durata cât este Adjudecator, i nu va face nici o înelegere cu Beneficiarul, Antreprenorul sau cu Inginerul cu privire la angajarea sa, de ctre oricare dintre acetia, în calitate de consultant sau altfel, dup ce înceteaz a aciona ca parte a Acordului de Adjudecare a Disputelor; (h) va fi disponibil, când este necesar, pentru toate vizitele pe antier i toate audierile; i (i) va trata detaliile Contractului i toate activitile i audierile CAD ca fiind private i confideniale, i nu le va publica sau dezvlui fr acordul prealabil scris al Beneficiarului, Antreprenorului sau al Celorlali Adjudecatori (dac exist).

Beneficiarul, Antreprenorul, Personalul Beneficiarului i Personalul Antreprenorului nu vor solicita recomandri sau asisten Adjudecatorului cu privire la Contract, altfel decât prevd reglementrile activitii CAD, prevederile Contractului i Acordul de Adjudecare a Disputelor, cu excepia cazurilor în care Beneficiarul, Antreprenorul i Ceilali Adjudecatori (dac exist) i-au dat acordul prealabil. Beneficiarul i Antreprenorul vor fi rspunztori de respectarea acestei prevederi de ctre Personalul Beneficiarului i, respectiv, de ctre Personalul Antreprenorului. Beneficiarul i Antreprenorul se angajeaz reciproc i fa de Adjudecator ca, exceptând situaia în care este altfel convenit, în scris, de ctre Beneficiar, Antreprenor, Adjudecator i Ceilali Adjudecatori (dac exist), Adjudecatorul: (a) s nu fie numit ca arbitru într-un proces de arbitraj a unei dispute în legtur cu Contractul; (b) s nu fie chemat ca martor pentru a prezenta dovezi în faa unui arbitru (arbitri) numit într-un pentru un proces de arbitraj pentru o disput în

legtur cu Contractul; sau (c) s nu fie rspunztor pentru o revendicare privind o aciune sau omisiune la eliberarea sau intenia de eliberare din funcie, în afara cazului în care aciunea sau omisiunea se dovedesc a fi fost de rea credin. Beneficiarul i Antreprenorul, împreun i individual, vor despgubi i se vor asigura c Adjudecatorul nu este responsabil pentru revendicrile pentru care este exonerat de responsabiliti potrivit prevederilor paragrafului precedent. 6 Plata

Adjudecatorul va fi pltit, în moneda menionat în Acordul de Adjudecare a Disputelor, dup cum urmeaz: (a) un onorariu zilnic care va fi considerat ca plat deplin pentru: (i)

(ii)

(b)

(c)

fiecare zi lucrtoare pe care i-a petrecut-o citind documente, participând la audieri (dac e cazul), elaborând decizii, sau fcând vizite pe antier; i fiecare zi sau parte din zi, pân la un maxim de dou zile ca timp de cltorie în fiecare direcie pentru transportul (dac e cazul) între domiciliul Adjudecatorului i antier sau alt loc al întâlnirii cu ceilali Adjudecatori (dac exist) i/sau Beneficiar i Antreprenor;

toate cheltuielile rezonabile produse în legtur cu îndeplinirea sarcinilor Adjudecatorului, inclusiv serviciile de secretariat, costurile apelurilor telefonice, taxe de curierat, fax i telex, cheltuieli de deplasare, cazare i mas; pentru fiecare cheltuial care depete 5% din onorariul zilnic, la care se face referire în sub-paragraful (a) al acestei Clauze va fi necesar o chitan; i toate taxele percepute în mod corect în ar la plile onorate Adjudecatorului (cu excepia cazului în care acesta este cetean sau rezident permanent în ar) potrivit prevederilor acestei Clauze 6.

Onorariul zilnic va fi cel specificat în prevederile Acordului de Adjudecare a Disputelor. Imediat dup intrarea în vigoare a Acordului de Adjudecare a Disputelor, Adjudecatorul, înainte de a se implica în orice alte activiti potrivit Acordului de Adjudecare a Disputelor, va transmite Antreprenorului, cu o copie transmis Beneficiarului, o factur pentru (a) un avans de douzeci i cinci de procente (25%) din suma total estimat pentru onorariu zilnic la care el/ea este îndreptit, i (b) un avans echivalent cu cheltuielile totale estimate ca fiind necesare pentru realizarea obligaiilor sale. Plata unei astfel de facturi va fi fcut de ctre Antreprenor dup primirea facturii. Adjudecatorul nu va fi obligat s se angajeze în activiti prevzute de Acordul de Adjudecare a Disputelor pân când fiecare din Adjudecatori nu a primit plata integral conform facturilor prezentate potrivit acestui paragraf. Ulterior Adjudecatorul va transmite Antreprenorului, cu o copie transmis Beneficiarului, facturi ale diferenei onorariilor sale zilnice i cheltuieli produse, mai puin valoarea avansului. CAD nu va avea obligaia de a prezenta deciziile luate pân când facturile pentru onorarii zilnice i cheltuieli produse pentru luarea unei decizii nu au fost integral pltite fiecrui Adjudecator. În afar de cazul în care a primit plata mai devreme, conform celor menionate mai sus, Antreprenorul va plti integral facturile fiecrui Adjudecator în termen de 28 de zile calendaristice dup primirea fiecrei facturi i va solicita Beneficiarului (în Situaiile de Lucrri prezentate conform prevederilor Contractului) rambursarea unei jumti din valorile acestor facturi. Beneficiarul va efectua plata ctre Antreprenor, în conformitate cu prevederile Contractului.

Dac Antreprenorul omite s plteasc Adjudecatorului suma la care este îndreptit() potrivit Acordului de Adjudecare a Disputelor, Beneficiarul va plti suma datorat Adjudecatorului i orice alt sum care poate fi necesar pentru a menine funcionarea CAD, i fr a prejudicia drepturile Beneficiarului la despgubiri. În afar de drepturile care decurg din omisiunea plii, Beneficiarul va avea dreptul la rambursarea tuturor sumelor pltite care depesc jumtate din aceste pli, la care se adaug toate costurile de recuperare a acestor sume precum i costurile de finanare calculate la cursul specificat în Sub-clauza 14.8 din Condiiile de Contract. Dac Adjudecatorul nu primete suma la care este îndreptit în termen de 28 de zile dup prezentarea unei facturi valide, Adjudecatorul poate (i) s suspende serviciile sale (fr întiinare) pân la primirea plii, i/sau(ii) s renune la numirea sa, transmiând o întiinare Beneficiarului i Antreprenorului. Întiinarea va avea efect la primirea de ctre acetia. O astfel de întiinare va fi definitiv i obligatorie pentru Beneficiar, Antreprenor i Adjudecator. 7 Culpa Adjudectorului

8 Dispute

Dac Adjudecatorul nu îndeplinete obligaiile care îi revin potrivit prevederilor Clauzei 4, nu va fi îndreptit la nici un fel de onorariu sau cheltuieli menionate în prezenta i va rambursa Beneficiarului i Antreprenorului, fr a prejudicia celelalte drepturi ale acestora, toate taxele i cheltuielile primite de Adjudecator i de Ceilali Adjudecatori (dac exist), pentru aciuni sau decizii (dac exist) ale CAD care sunt socotite nule i fr efect.

Orice revendicare sau disput care decurge sau are legtur cu acest Acord de Adjudecare a Disputelor, sau orice înclcare, reziliere sau lips de valabilitate a acestuia, vor fi în final rezolvate potrivit prevederilor Regulilor de Arbitraj ale Camerei Internaionale de Comer, de ctre un arbitru numit în conformitate cu Regulile de Arbitraj

Anexa

REGULI DE PROCEDUR

1

Beneficiarul i Antreprenorul vor furniza CAD un exemplar al tuturor documentelor pe care CAD le poate solicita, inclusiv documentele Contractului, rapoartele de evoluie a lucrrilor, instruciunile de modificare, situaii de lucrri i alte documente relevante din punct de vedere al obiectului Disputei. Toate comunicrile dintre CAD i Beneficiar sau Antreprenor vor fi transmise în copie i celeilalte Pri. În situaia în care CAD este compus din trei persoane, Beneficiarul i Antreprenorul vor transmite, fiecreia dintre aceste persoane, copii ale documentelor solicitate i ale comunicrilor.

2

CAD va proceda în conformitate cu prevederile Sub-Clauzei 20.4 i cu aceste Reguli. În scopul înscrierii în timpul alocat pentru transmiterea întiinrii asupra unei decizii i a altor factori relevani, CAD: (a)

(b)

va aciona corect i imparial între Beneficiar i Antreprenor, oferind fiecruia dintre acetia posibilitatea rezonabil de a-i prezenta cazul i de a rspunde cazului celuilalt, i va adopta procedurile corespunztoare disputei, evitând întârzierile sau cheltuielile inutile.

3

CAD poate conduce o audiere privind disputa, caz în care va decide data i a locul desfurrii audierii i poate solicita ca documentaia scris i argumentele prezentate de ctre Beneficiar i de ctre Antreprenor s fie prezentate înainte de edin sau în timpul acesteia.

4

Cu excepia cazului în care se convine altfel, în scris, de ctre Beneficiar i Antreprenor, CAD va avea autoritatea s adopte o procedura interogativa, s refuze accesul la audieri a oricror persoane, altele decât reprezentanii Beneficiarului, Antreprenorului i ai Inginerului, i s continue în absenta oricrei pri despre care CAD este convins c a fost întiinat în legtur cu edina; dar va avea libertatea de a decide dac i în ce msura poate fi exercitat aceast autoritate.

5

Beneficiarul i Antreprenorul împuternicesc, printre altele, CAD: (a) (b) (c)

(d) (e) (f) (g) (h)

6

s stabileasc procedura care urmeaz a fi aplicat în soluionarea unei dispute, s decid asupra jurisdiciei proprii a CAD, ca i asupra domeniului oricrei dispute care i se prezint, s conduc orice audiere aa cum consider, nefiind legat de nici un fel de reguli sau proceduri altele decât cele coninute în Contract i aceste Reguli, s dovedeasc iniiativ necesar în aprecierea faptelor i aspectelor la luarea unei decizii, s fac uz de propriile cunotine de specialitate, dac exist, s decid cu privire la plata costurilor de finanare în conformitate cu prevederile Contractului, s decid cu privire la o relaxare temporar cum ar fi masuri provizorii sau de conservare i s acceseze, s analizeze i s revizuiasc orice certificat, stabilire, instruciune, opinie sau evaluare a Inginerului, relevante din punct de vedere al disputei.

În timpul audierilor, CAD nu-i va exprima nici o prere cu privire la valoarea oricror argumente oferite de ctre Pri. Ulterior, CAD va elabora i va

transmite o întiinare asupra deciziei sale în conformitate cu prevederile SubClauzei 20.4, sau aa cum poate fi altfel convenit, în scris, de ctre Beneficiar i Antreprenor. În situaia în care CAD este format din trei persoane: (a)

acestea se vor reuni în particular dup audieri, dac exist, în scopul de a avea discuii i de a elabora decizia; (b) se vor strdui s ajung la o decizie unanim; dac acest lucru se dovedete imposibil, decizia aplicabil va fi luat de ctre majoritatea Adjudecatorilor care poate cere Adjudecatorului minoritar s pregteasc un raport scris spre a fi transmis Beneficiarului i Antreprenorului; i (c) dac un Adjudecator nu particip la întrunire sau audieri, sau nu-i îndeplinete una dintre funcii, atunci ceilali doi Adjudecatori pot, s ia o decizie, în afar de cazurile în care: (i) Beneficiarul sau Antreprenorul nu convin ca Adjudecatorii s procedeze în acest fel, sau (ii) Adjudecatorul absent este preedintele i dispune celorlali Adjudecatori s nu ia o hotrâre în lipsa sa.