Procedure EE Revisee 17122019 PDF [PDF]

Zitiervorschau

Manuel interne d’organisation Procédure de gestion HSE des entreprises extérieures

N° Révision : 01 Emis le :

Activité LQS Direction HSE Département QCR

Procédure de gestion HSE des entreprises extérieures

REV. 01

DATE

MOTIF DE LA REVISION

VERIFICATEUR 1

VERIFICATEUR 2

HSE/CERTIFICATION

DIRECTEUR HSE

REDACTEUR(S)

APPROBATION DE Mr. LE VICE PRESIDENT LQS

/ Mr : M.Y. SFAOUI

Page 1 / 55

Manuel interne d’organisation Procédure de gestion HSE des entreprises extérieures

N° Révision : 01 Emis le :

Activité LQS Direction HSE Département QCR

Abréviations : SH : Compagnie algérienne de recherche, d’exploitation, de transport par canalisation, de transformation et de commercialisation des hydrocarbures et de leurs dérivés (SONATRACH). HSE : Santé Sécurité Environnement. E.E : Entreprise Extérieure. EPI : Equipements de protection individuelle. EPC : Equipements de protection collective. DAO : Dossier d’appel d’offre. RPT : Référentiel permis de travail

Validation de procédure : La démarche qui a été adopté est la suivante :     

Préparation du draft au niveau de QCR ; Intégration exigences du référentiel ; Elaboration des principes de cheminement ; Validation de la procédure au niveau des sites ; Validation de la procédure au niveau du comité HSE.

Membres du Comité de Rédaction : M SFAOUI Mohamed Yazid - Ingénieur Sécurité - LQS/HSE/QCR M. OUMOUSSA Redouane - Cadre Etudes Technique - LQS/HSE/QCR Vérificateur : Mme M. NAAR - Chef de Département LQS/HSE/QCR Président du Comité de Validation : H. M. BENACHENHOU - Directeur - HSE/AVL Membres du Comité de Validation : …. … … … …

Page 2 / 55

Manuel interne d’organisation Procédure de gestion HSE des entreprises extérieures

N° Révision : 01 Emis le :

Activité LQS Direction HSE Département QCR

SOMMAIRE 1. 2. 3. 4. 5. 6.

Préambule Objet Domaine d’Application Termes et Définitions Administration de la procédure Mise en place détaillés du processus 6.1 Etape 1 : Planification et rédaction du dossier d’appel d’offre 6.1.1 Planification 6.1.2 Outils d’aides à la décision 6.1.2.1 Matrice d’évaluation des risques liées à la prestation 6.1.2.2 Mode de Contrôle HSE des prestations 6.1.3 Rédaction du dossier d’appel d’offre 6.1.4 Insertion des exigences HSE dans le DAO 6.1.5 Détermination des exigences HSE 6.1.6 Visite sur site 6.1.7 Elaboration du plan HSE 6.2 Etape 2 : Evaluation et sélection 6.3 Etape 3 : pré mobilisation 6.3.1 Inspection commune 6.3.2 Le plan de prévention 6.4 Etape 4 : mobilisation 6.4.1 Vérification des aptitudes médicales 6.4.2 Installations et infrastructures utilisées par l’entreprise extérieure 6.4.3 Inspection de mobilisation 6.5 Etape 5 : exécution 6.5.1 L’application du système permis de travail 6.5.2 Briefing sur site avant début des travaux 6.5.3 Le contrôle pendant les travaux : 6.5.4 conduite à tenir en cas de situation d’urgence 6.5.5 La réalisation de réunion HSE périodique 6.5.6 Reporting accidents/incidents 6.5.7 Gestion des déchets 6.6 Etape 6 : démobilisation 6.7 Etape 7 : clôture 6.7.1 Evaluation de l’entreprise extérieure 6.7.2 Base de données entreprises extérieures 7. Audit 8. Entrée en vigueur 9. Annexes 01 Matrice d’évaluation des risques 02 Questionnaire d’évaluation HSE des Entreprises Extérieures 03 Model type d’un plan HSE 04 Canevas plan de prévention 05 check-list de contrôle des prestations. 06 Fiche d’évaluation des Entreprises Extérieures 07 Références

Page 3 / 55

Manuel interne d’organisation Procédure de gestion HSE des entreprises extérieures

N° Révision : 01 Emis le :

Activité LQS Direction HSE Département QCR

1. PREAMBULE : La version de la procédure AVL-D-029 du 30/01/2011 a été révisée pour prendre en charge les changements organisationnels au sein de l’activité suite à la séparation des divisions RAF et PEC (RPC), également la révision de cette procédure est argumentée par les points suivants :  

Intégration des exigences du référentiel management HSE des entreprises extérieures ; Prendre en charge les différents points d’amélioration.

Cette révision représente également une refonte complète par rapport à la version précédente. 2. OBJET : Cette procédure définit les dispositions à mettre en place pour la maîtrise des risques HSE liées à l’intervention des entreprises extérieures au niveau de l’activité LQS et cela à chaque étape, de la sélection du prestataire à la clôture de la prestation. 3. DOMAINE D’APPLICATION : Cette procédure s’applique à toutes les structures de l’activité LQS engagées dans les travaux et services faisant appel à l’intervention d’une entreprise extérieure. Les entreprises extérieures et leurs sous-traitants qui font intervenir leur personnel afin d’exécuter des travaux ou services sur le site d’une unité, sont tenus de se conformer aux dispositions de cette procédure. 4. TERMES ET DEFINITIONS : Sous-traitance : La sous-traitance est une forme de coopération entre entreprise dans laquelle, une entreprise dite donneuse d’ordre confie à une partie appelée fournisseur ou prestataire l’exécution de tout le travail ou seulement une partie. Ce travail peut être des prestations de services, la maintenance, le transport, l’entretien, ou la réalisation de travaux, ou de fourniture. Entreprise Contractante : Structure d’accueil (SONATRACH) où l’opération est effectuée par du personnel appartenant à une Entreprise Extérieure. La Structure Contractante n’est pas obligatoirement propriétaire des lieux, mais peut être « locataire, exploitante ou gestionnaire ». Egalement appelée, Maître de l’ouvrage, Client. Structure Responsable des Opérations : Structure à l’intérieur de l’entreprise chargée de gérer le contrat entre les deux parties. Entreprise extérieure : L’Entreprise Extérieure est l’entreprise qui fait intervenir son personnel ou ceux de ses sous-traitants pour le compte d’une structure de SONATRACH (entreprise contractante) pour exécuter une opération, quelle que soit sa nature, industrielle ou non. Entreprise Sous-traitante : Entreprise travaillant pour le compte de l’Entreprise Extérieure. Prestation : Travaux et/ou prestations de services ou de fournitures. Mobilisation : Opération par laquelle le détenteur d'un bien, d'une créance, retrouve la disponibilité des ressources engagées. Démobilisation : Opération par laquelle le détenteur d'un bien, d'une créance, libère les ressources engagées. Plan de prévention : Un document définissant les mesures qui doivent être prises par chaque entreprise pour prévenir les risques durant toute la prestation (ARH330) (Structure Contractante et Entreprise Extérieures).

Page 4 / 55

Manuel interne d’organisation Procédure de gestion HSE des entreprises extérieures

N° Révision : 01 Emis le :

Activité LQS Direction HSE Département QCR

Plan HSE : Un document contractuel présentant les dispositions à mettre en place pour gérer les risques pendant toute la durée de la prestation. Services de Conseil : tout service à caractère intellectuel et immatériel tels que les services de consulting, de formation et de suivi de formation, de communication, de gestion, de supervision de travaux ou de services liés aux activités de forage et de puits, de la sismique et de services financiers, de banques d’affaires, d’avocats Conseils. Dossier d’Appel d’Offres (DAO) : tout dossier émis, en vue du lancement d’un appel d’offres ou d’une consultation par la Structure Contractante. Opération : Il s’agit soit d’une prestation, soit d’un ensemble de prestations de services ou des travaux assurés par une ou des Entreprises extérieures en vue de concourir à un même objectif. Cette opération peut donc faire l’objet d’un ou plusieurs contrats. Représentant HSE : Le représentant de la structure HSE et/ou sécurité est le garant du respect des exigences HSE avant, durant et après chaque prestation sous-traitée, Il peut être, chef département, chef de service, ingénieurs, inspecteur de prévention. Le représentant HSE et/ou Sécurité de la Structure Contractante doit être en relation directe avec l’Entreprise Extérieure. Représentant HSE de l’Entreprise Extérieure : Une personne compétente dans le domaine HSE désignée par l’Entreprise Extérieure. Ce représentant est chargé d’inspecter, contrôler et faire respecter les exigences HSE sur site par les agents de l’Entreprise Extérieure et par ses soustraitants. 5. ADMINISTRATION DE LA PROCEDURE : La procédure est publiée par la direction HSE/LQS, cette dernière assure la garde officielle du contenue de la procédure, ainsi que sa diffusion. Toutes modifications, suggestions d’amélioration doivent être portées à la direction HSE/LQS. La révision de la procédure sera entreprise par cette dernière.

Page 5 / 55

Manuel interne d’organisation Procédure de gestion HSE des entreprises extérieures

N° Révision : 01 Emis le :

Activité LQS Direction HSE Département QCR

6.

PROCESSUS DE MANAGEMENT DES ENTREPRISES EXTERIEURES

Etape 1 : Planification et rédaction du dossier d’appel d’offre : 

Planification ;



Etendue des prestations ;



Evaluation des risques et identification des dangers ;



Mode de Management HSE des Prestations ;



Rédaction du Dossier d’appel d’offre (DAO).

Etape 2 : Offre, Sélection et attribution : 

Evaluation des offres et sélection ;



Attribution du marché.

Etape 3 : Pré mobilisation : 

Réunion après attribution ;



Validation du plan HSE ;



Audit de pré-mobilisation.

Etape 4 : Mobilisation : 

Rôles et Responsabilités ;



Considération Générale ;



Audit de Mobilisation.

Etape5 : Exécution : 

Rôles et responsabilités ;



Phase d’exécution ;



Inspection et Audit HSE.

Etape 6 : Démobilisation : 

Démobilisation.

Etape 7 : Clôture 

Evaluation Finale et Rapport de Clôture ;



Base de Données Entreprises Extérieures.

6.1 Etape 1 : Planification et rédaction du dossier d’appel d’offre :

Page 6 / 55

Manuel interne d’organisation Procédure de gestion HSE des entreprises extérieures

N° Révision : 01 Emis le :

Activité LQS Direction HSE Département QCR

6.1.1 Planification : Le but ciblé dans cette étape est d’identifier les risques qui peuvent résulter de la prestation envisagée par la structure contractante afin de définir les exigences HSE La structure contractante ainsi que la structure HSE doivent se réunir pour chaque prestation La réunion est initiée par la structure contractante avant l’élaboration du cahier des charges La réunion doit traiter les points suivants : 

Localisation des travaux envisagés ;



Détailler l’étendue des prestations ;



Identifier les interactions possibles avec d’autres travaux envisagés ;



Identifier les dangers puis évaluer les risques (voir le model matrice en annexe 01) ;



Identifier les précautions qui s’imposent, les besoins en supervision HSE ;



Définir en conséquence les exigences HSE liées à la prestation qui viendront en complément des exigences HSE « générales », figurants dans les DTAO ;



Définir le contenu du plan HSE/ ou bien uniquement un plan de prévention dans le cas de faible risque ;



Utilisation du questionnaire d’évaluation ;



Présence d’un membre HSE dans la CEOT ;



Nécessité de la visite sur site ;



Définir le mode de contrôle HSE durant l'exécution de la prestation (mode de contrôle HSE 01, 02, 03).

Le nombre de séances de travail est déterminer selon l’ampleur de la prestation. La séance de travail doit être sanctionné par un PV. Lors des séances de travail la structure contractante peut faire appel à d’autres spécialités si nécessaires (exemple médecin de travail, autres structures).

6.1.2

Outils d’aides à la décision :

6.1.2.1 Matrice d’évaluation des risques liés à la prestation : Afin d’évaluer les risques encourus, Au niveau de chaque sites/unités, la structure HSE en collaboration avec la structure contractante doit évaluer les risques spécifiques à la prestation (voir model matrice jointe en annexe 02.

Page 7 / 55

Manuel interne d’organisation Procédure de gestion HSE des entreprises extérieures

N° Révision : 01 Emis le :

Activité LQS Direction HSE Département QCR

6.1.2.2 Mode de Contrôle HSE des prestations : On entend par Mode de contrôle HSE, la stratégie de contrôle HSE qu’adoptera la structure contractante sur l’Entreprise Extérieure, lors des différentes phases de l’exécution de la prestation. Trois (03) modes de contrôle des prestations sont identifiés. La Structure Contractante doit arrêter préalablement, en collaboration avec la structure HSE, le mode à appliquer pour chaque prestation. MODE 01 : Dans ce mode, la Structure Contractante exerce un contrôle total sur l’Entreprise Extérieure. L’Entreprise Extérieure applique totalement le système HSE de la Structure Contractante et doit respecter pleinement les exigences HSE édictées. Sont concernées par ce mode, toutes les prestations exécutées par des entreprises extérieures, sur les infrastructures, les installations et les ouvrages de SONATRACH. Exemple : 

Travaux de Maintenance et entretien des installations



Démolition et construction à l’intérieur des installations,



Catering,



etc…..

La liste des prestations classées dans le mode 01 doit être, complétée et mise à jour par la Structure Contractante en collaboration avec la structure HSE. L’entreprise extérieure travaillant en mode 01 doit démontrer sa capacité d’interpréter et appliquer les exigences HSE de SONATRACH et des lois applicables dans le domaine de la santé, sécurité et environnement. MODE 02 : Dans ce mode l’Entreprise Extérieure exécute tous les aspects du contrat sous son propre système de management HSE. Celle-ci doit fournir toutes les procédures & standards, moyens et supervision nécessaires pour assurer le bon fonctionnement de son système pendant toutes les phases du contrat. La Structure Contractante ou chargée du suivi du contrat est responsable de la vérification de l’efficacité des mesures de maitrise du risque mises en place par l’Entreprise Extérieure, y compris les interfaces avec les sous-traitants. La Structure Contractante ou chargée du suivi doit mettre en place un processus de contrôle (inspection et audit) afin de s’assurer que le système de management HSE de l’Entreprise Extérieure est effectivement mis en place et efficace. Les dispositions d’interface entre la Structure Contractante, l’Entreprise Extérieure et ses soustraitants ainsi qu’avec d’autres Entreprises extérieures opérant sur le même site doivent être définies d’un commun accord. Ceci, se traduira par l’élaboration d’un document d’interface avant le début des travaux. Ce mode de contrôle HSE s’applique pour des prestations exécutées : 

Projets de grande envergure ; Page 8 / 55

Manuel interne d’organisation Procédure de gestion HSE des entreprises extérieures

N° Révision : 01 Emis le :

Activité LQS Direction HSE Département QCR



Loin des installations ;



Hors zone d’exploitation ;



Décommissioning d’installation.

Cette liste est donnée à titre d’exemple, elle est non exhaustive et doit être établie, complétée et mise à jour par la direction HSE de l’activité, la Division/Direction ou site en collaboration avec les structures concernées. MODE 03 : Dans ce type, l’Entreprise Extérieure ou fournisseur opère en appliquant son propre système HSE, sans aucune interface entre son système est celui de SONATRACH. Toutefois, la Structure Contractante suivant la nature du contrat, peut émettre des exigences en rapport avec le mode de management HSE, le produit ou l’équipement (effet sur la santé, la sécurité et l’environnement). Ces exigences doivent être déterminées avec l’implication de la structure HSE de la Structure Contractante. Ce type de management HSE s’applique à des prestations exécutées pour le compte de SONATRACH tels que : 

Fourniture de produits ;



Transport de marchandises et de produits ;



Etudes et services de conseils ;



Réparation d’équipement dans les ateliers de l’Entreprise Extérieure ;



Etc..

Sur les trois modes les listes énumérées sont données à titre d’exemple, elle est non exhaustive. et doivent être établies, Selon le degré de compétence la structure HSE (activité, division, direction, site) en collaboration avec les structures concernées doivent établir préalablement le mode de contrôle pour leurs prestations 6.1.3 Rédaction du dossier d’appel d’offre : L’étape la plus importante dans la gestion d’une entreprise extérieure est la rédaction du cahier des charges amenant à la concrétisation d’un contrat entre les deux parties. Mieux le cahier des charges et le contrat est bien géré – moins de contrainte seront lors de l’exécution. Après avoir identifié les risques liés à la prestation, la structure contractante doit : 

Déterminer les exigences HSE liés à la prestation ;



Définir les critères de sélections HSE des soumissionnaires.

La Structure Contractante doit porter à la connaissance des soumissionnaires toutes les informations et les exigences HSE objet de l’appel d’offre.

Page 9 / 55

Manuel interne d’organisation Procédure de gestion HSE des entreprises extérieures

N° Révision : 01 Emis le :

Activité LQS Direction HSE Département QCR

6.1.4 Insertion des exigences HSE dans les DAO spécifiques aux travaux : La structure contractante à la responsabilité d’insérée les exigences HSE et les critères de sélection des soumissionnaires. En complément des exigences HSE « générales » figurants dans les articles contractuels des DTAO, les clauses HSE « spécifiques » et détaillées doivent être mentionnées ou doivent figurer dans les contrats en fonction des exigences HSE inhérentes aux prestations. Les exigences HSE figurent dans les rubriques suivantes : 

Données particulières du DAO ;



Critères de qualification des soumissionnaires ;



Visite sur site ;



Documents constituants l’offre technique ;

Exemple exigence HSE issu du DTAO travaux



Dans le dossier technique ;



Dans le projet de contrat les articles suivants : Obligation du prestataire ; Organisation du chantier ; Sécurité et hygiène ; Santé sécurité et environnement (HSE).

Chaque DAO doit avoir ces propres exigences selon sa complexité et ses risques. 6.1.5 Détermination des exigences HSE : 6.1.5.1 Détermination des exigences HSE en mode 01

Page 10 / 55

Manuel interne d’organisation Procédure de gestion HSE des entreprises extérieures

N° Révision : 01 Emis le :

Activité LQS Direction HSE Département QCR

Le soumissionnaire doit être informé des procédures HSE de la Structure Contractante, applicables à cette prestation : système permis de travail, reporting et investigation, procédure de gestion des urgences, inspection des lieux de travail, arrêt des travaux, entretien et nettoyage des lieux de travaux, restauration du site et gestion des déchets, sécurité routière, accès au site et circulation d’engin, horaires de travail, horaires de test utilisant des sources ionisantes, conformité technique des équipements, habilitation du personnel, réunion de sécurité et briefing, restauration du site et gestion des déchets, usage des ressources (eau, énergie etc..), condition de raccordements, auxquelles elle doit pleinement se conformer La Structure Contractante, doit lister les d’exigences qui doivent être contenues dans le plan HSE de l’entreprise Extérieure. 6.1.5.2 Détermination des exigences HSE en mode 02 : La prestation est exécutée sous le système HSE de l’entreprise Extérieure, la Structure Contractante doit informer les soumissionnaires de ses attentes en matière HSE (exigences système permis de travail, Plan HSE, Reporting, équipements de protection individuelle (EPI), équipements de protection collective…etc.) et du processus de vérification et de contrôle (audit, inspection) garantissant la mise en place effective de son système HSE. 6.1.5.3 Détermination des exigences HSE en mode 03 : Dans le mode 03 la structure contractante doit avoir des garanties sur les respects des conditions HSE lors de déroulement de la prestation. 6.1.6 Visite sur site : La visite sur site des soumissionnaires avant les offres est importante, elle permet à ces derniers de connaitre le site et ces spécifications, afin de mieux préparer leurs offres. La durée de la visite sur site, le nombre maximum de représentants du soumissionnaire et les modalités d’organisation de la visite sont à la discrétion de la structure contractante. Exemple d’un DTAO :

Page 11 / 55

Manuel interne d’organisation Procédure de gestion HSE des entreprises extérieures

N° Révision : 01 Emis le :

Activité LQS Direction HSE Département QCR

Exemple visite sur site DTAO travaux

6.1.7 Elaboration du plan HSE : Le plan HSE est un document qui fait partie de l’offre du soumissionnaire il regroupe une preuve tangible de l’ensemble des actions et activités qui seront mis en place lors de l’exécution de la prestation afin de maitriser les risques encourus. Il est spécifique à chaque prestation et il doit refléter la nature des travaux et comment les dangers et risques associés sont identifiés et maitrisés pendant toutes les phases du contrat, Le contenu du plan HSE ainsi qu’un modèle type figure en annexe 03. Cas particulier : Pour les travaux à faible risque le plan de prévention uniquement suffi. Cette particularité doit être statué lors de la séance de planification. 6.2 Evaluation et sélection : L’objectif de lors de la sélection HSE des soumissionnaires est une barrière mise en place afin de vérifier les soumissionnaires qui représentent un risque lors de la réalisation de la prestation. Cette phase se déroule au niveau des Commission d’évaluation des offres. Le représentant HSE désigné durant cette étape doit avoir connaissance des décisions prisent lors de la planification à savoir :  Evaluation des risques  Mode de contrôle HSE  Exigences HSE

Page 12 / 55

Manuel interne d’organisation Procédure de gestion HSE des entreprises extérieures

N° Révision : 01 Emis le :

Activité LQS Direction HSE Département QCR

6.2.1 Utilisation des supports : Un support est mis à la disposition de la structure contractante pour l’étape de l’évaluation (voir annexe 02), selon le risques et les spécifications de la prestation envisagée, Lors de l’évaluation, le questionnaire doit être adapté selon les spécifications de la prestation envisagée Lors de l’évaluation des offres techniques, le questionnaire peut être utilisé pour un alignement technique ou bien pour identifier les soumissionnaires éligibles. Le questionnaire offre également la possibilité de mettre un système de pondération

Page 13 / 55

Manuel interne d’organisation Procédure de gestion HSE des entreprises extérieures

N° Révision : 01 Emis le :

Activité LQS Direction HSE Département QCR

Acteurs

Planification –

sélection

Structure contractante

Structure contractante + HSE

Actions

Supports

Recours à une prestation sous-traité

Dossier Type d’Appel d’Offres

Se réunir Réaliser une évaluation de risque relative à la prestation envisagée Déterminer le niveau de risques Déterminer le mode de contrôle HSE Identifier les exigences HSE et les critères de sélection Consulter la base de donné des entreprises extérieures Nécessité de la présence HSE lors de la CEOT Nécessité de la visite sur site

Structure contractante

Entreprise Extérieure

Prépare le dossier d’appels d’offres

Dossier Appel d’Offres

Préparer la visite sur site pour les soumissionnaires

Questionnaire d’évaluation HSE

CEOT Evaluer les offres HSE

CEOT

PV de Réunion

Sélectionne le soumissionnaire

Questionnaire d’évaluation du plan HSE Base de donnée

Page 14 / 55

Manuel interne d’organisation Procédure de gestion HSE des entreprises extérieures

N° Révision : 01 Emis le :

Activité LQS Direction HSE Département QCR

6.3 Phase pré mobilisation : C’est l’étape située entre la sélection du soumissionnaire retenu et avant le début des travaux, Il faut allouer le temps nécessaire pour réaliser les actions durant cette étape à savoir : 

Visite et réunion de pré-mobilisation



L’élaboration du plan de prévention et la finalisation du plan HSE



La réunion de pré mobilisation



Les différentes vérifications (équipements, outillages, qualifications, aptitude médical)



L’installation du chantier



Les inductions HSE.



Les différents programmes

Une fois le prestataire est connu, il est appelé à actualiser son plan HSE ou bien le valider, également le plan de prévention doit être valider par les deux parties. Pour cela une visite (inspection commune ou visite de pré mobilisation) est organisée en présence au minimum d’un représentant de la structure contractante, un représentant de la structure HSE du site et un représentant de l’entreprise extérieure. 6.3.1 Inspection commune : Il est procédé, préalablement à l’exécution des travaux, à une inspection commune des lieux de travail, des installations qui s’y trouvent et des matériels éventuellement mis à disposition de la ou des entreprises extérieures. Elle se déroule obligatoirement en présence des représentants de l’entreprise sélectionnée et éventuellement de leurs sous-traitants. Elle comprend : 

Une visite du complexe (voies de circulation, lieux des travaux, zones de stockage…) suivie d’une réunion de coordination ;



Une analyse commune des risques et des mesures de prévention.

Lors de la visite les points abordés et non exhaustive peuvent être : 

Le choix de l’installation des baraques et installation du chantier ;



Le plan de circulation (engins, personnels) ;



Les mesures spécifiques à l’exécution de la prestation ;



Les programmes de sensibilisation, formation, la programmation de réunions périodiques…le reporting HSE.

Directement après la visite une réunion (réunion de pré mobilisation) est organisée, il est procédé à la rédaction au commun accord du plan de prévention, ou bien d’un document qui gère l’interface entre les deux parties. La réunion est sanctionnée par un PV.

Page 15 / 55

Manuel interne d’organisation Procédure de gestion HSE des entreprises extérieures

N° Révision : 01 Emis le :

Activité LQS Direction HSE Département QCR

6.3.2 Le plan de prévention : Le plan de prévention est un document faisant partie du plan HSE globale de l’entreprise extérieure Le plan de prévention est établi par écrit avant le commencement des travaux et dans les conditions suivantes 

Pour les travaux qui représentent un nombre total d’heures de travail prévisible égal au moins à quatre cents heures (400 h) de travail sur une période égale au plus à douze mois (12 mois), que les travaux soient continus ou discontinus



Pour les travaux dangereux ci-après énumérés :                

Travaux exposant à des rayonnements ionisants. Travaux exposants à des substances et préparations explosives, comburantes, extrêmement inflammables, facilement inflammables, très toxiques, toxiques, nocives, cancérogènes et mutagènes. Travaux exposant à des agents biologiques pathogènes. Travaux effectués sur une installation classée faisant l’objet d’un plan d’opération interne. Travaux de maintenance sur les équipements de travail, autres que les appareils et accessoires de levage, qui doivent faire l’objet des vérifications périodiques. Travaux de maintenance sur installations à très haute ou très basse température. Travaux comportant le recours à des ponts roulants ou des grues ou transstockeurs. Travaux exposant au contact avec des pièces nues sous tension supérieure à la TBT. Travaux du bâtiment et des travaux publics exposant les travailleurs à des risques de chute de hauteur de plus de deux (02) mètres. Travaux exposant à un niveau d’exposition sonore quotidienne en continu supérieure à 85 dB ou à un niveau de pression acoustique de crête supérieure à 140 dB. Travaux exposant à des risques de noyade. Travaux exposant à un risque d’ensevelissement. Travaux de montage, démontage d’éléments préfabriqués lourds. Travaux de démolition. Travaux dans ou sur des cuves et accumulateurs de matière ou en atmosphère confinée. Travaux de soudage oxyacétylénique exigeant le recours à un “permis de travail ”

Le plan de prévention est tenu, pendant toute la durée des travaux, à la disposition des représentants réglementaires et des autorités habilitées. Il est préconisé d’établir un plan de prévention à l’ensemble des prestations faisant appelles à l’intervention d’une entreprise extérieure. Un modèle du plan de prévention figure en annexe 04 Cas particulier : 

Contrat cadre conclus avec les filiales de SONATRACH spécialisées dans la maintenance des installations, il s’agit de contrats conclus et renouvelées de manière permanente Le contrat cadre doit répondre aux exigences de ladite procédure Chaque ODS doit avoir son propre plan de prévention, pour les travaux les plus dangereux un plan HSE est préconisé. Page 16 / 55

Manuel interne d’organisation Procédure de gestion HSE des entreprises extérieures

N° Révision : 01 Emis le :

Activité LQS Direction HSE Département QCR



Pour les prestations à faible risque faisant appel à de petites entreprises (moins de catégorie 03) Un plan de prévention uniquement peut maitriser les risques sans le recours à un plan HSE.



Pour les prestations à faible risque Les différentes vérifications peuvent se faire dans la phase pré-mobilisation.

Acteurs

Pré-mobilisation

Structure contractante

Structure contractante

Action

Support Organise la visite commune préalable à la rédaction du plan de prévention

Réaliser l’inspection commune

PV, Plan de prévention, Documents de l’entreprise extérieure

+ structure HSE + entreprise extérieure

Fax / Invitation

Désigner l’installation du chantier Effectuer les différentes vérifications (équipements, outillages, qualifications, aptitude médical) Programmer les inductions HSE

Support d’induction. Plan de Prévention

Réaliser la réunion de pré mobilisation Plan HSE Elaborer le plan de prévention Actualiser/Finaliser plan HSE

Page 17 / 55

Manuel interne d’organisation Procédure de gestion HSE des entreprises extérieures

N° Révision : 01 Emis le :

Activité LQS Direction HSE Département QCR

6.4 Phase mobilisation : Une fois les points sont clarifiés entre les deux parties, il est procéder à la phase mobilisation. Il s’agit de maitre en place les exigences ainsi que de vérifiée l’ensemble des points et des exigences avant le début de l’exécution de la prestation afin de valider la conformité par rapport aux plan HSE de l’entreprises extérieures : 

Vérification de l’outillage et les équipements utilisés



Vérification des qualifications et habilitations



Vérification des aptitudes médicales



L’attribution des différentes autorisation d’accès



La réalisation des inductions HSE



L’installation du chantier

L’ensemble des documents et enregistrement relatifs aux actions citées ci-dessous doivent être jointe et regrouper dans le plan HSE. 6.4.1 Vérification des aptitudes médicales : La fourniture des aptitudes médicales est obligatoire dans l’intervention des entreprises extérieures. Mode 01 La vérification des aptitudes médicales est sous la responsabilité de la Structure Contractante. Les documents justifiant l’aptitude doivent être joint au plan HSE de l’entreprise extérieure. Mode 02 Dans ce mode, l’entreprise extérieure est responsable de l’aptitude médicale de ses employés, ainsi qu’elle est tenue d’apporter la preuve. La structure contractante détient un droit de regard sur les actions réalisées par l’entreprise extérieure. 6.4.2 Installations et infrastructures utilisées par l’entreprise extérieure : Mode 01 Deux possibilités s’offres à la structure contractante : 01 variante : La structure contractante met la disposition de l’entreprise extérieure une installation/infrastructures, dans ce cas, la structure contractante doit veiller que cette installation soit conforme et répond aux exigences minimum de prévention des risques et d’hygiène. 02 variante : La structure contractante met à la disposition de l’entreprise extérieure un terrain ou un espace qui sera occupé par les installations de l’entreprise extérieure. La structure contractante doit vérifier que les installations mises en place par la structure contractante soit conforme aux exigences HSE.

Page 18 / 55

Manuel interne d’organisation Procédure de gestion HSE des entreprises extérieures

N° Révision : 01 Emis le :

Activité LQS Direction HSE Département QCR

Lors de l’utilisation des installations et infrastructure dans les deux variantes la responsabilité en cas de détérioration incombe à l’entreprise extérieure. Mode 02 Dans ce type les installations et infrastructure sont mobilisées par l’entreprise extérieure, et ils doivent comprendre l’ensemble des installations nécessaires à l’exécution de la prestation (base de vie) :               

Plaque signalétique ; Moyen de communication ; Alimentation en eau ; Alimentation énergétique ; Bureaux ; Salle de formation ; Vestiaires, Sanitaires ; Réfectoires ; Evacuation des eaux usées ; Lieu de stockage outillages, matériaux, équipement ; Zone stockage de déchet ; Moyen de lutte contre le feu ; Plan d’évacuation. Centre médicale équipé.

La structure contractante se réserve le droit de regard sur les installation et infrastructures mise en place. 6.4.3 Inspection de mobilisation : Après que l’ensemble des actions cités ci-dessus durant la phase pré-mobilisation et mobilisation sont réalisées par les deux parties, la structure contractante doit réaliser une inspection de mobilisation, cette vérification est une barrière de protection avant le début de l’exécution des travaux, elle représente également l’état initiale de l’entreprise extérieure retenue pour l’exécution de la prestation. L’inspection est réalisée par la structure HSE du site et peut faire appel à un représentant de la structure contractante. Un check-list de contrôle des travaux est mis à la disposition (voir annexe…). En cas de non-conformité l’entreprise extérieure doit y remédier dans les plus brefs délais et avant le début de la phase exécution.

Page 19 / 55

Manuel interne d’organisation Procédure de gestion HSE des entreprises extérieures

N° Révision : 01 Emis le :

Activité LQS Direction HSE Département QCR

Acteurs

Action

Structure contractante

Plan HSE Accorder le début de la mobilisation de l’entreprise Extérieure

Structure HSE

Mobilisation

Support

Supports inductions

Réaliser les inductions HSE

Structure Contractante

Dossiers médicales

Vérifier les aptitudes médicales du personnel sous-traitant

Entreprise extérieure

Mobiliser les équipements Installer le chantier

HSE + structure contractante

Check-list de contrôle des travaux

Réaliser l’Inspection de mobilisation Notification Conforme

Non Conforme

Structure Contractante HSE Entreprise Extérieure

Levée des réserves

Accorder le début des travaux

Page 20 / 55

Manuel interne d’organisation Procédure de gestion HSE des entreprises extérieures

N° Révision : 01 Emis le :

Activité LQS Direction HSE Département QCR

6.5 Etape exécution : Les rôles et responsabilités durant la phase exécution doivent être préalablement définit dans les clauses contractuelles au niveau de l’étape Planification (qui fait quoi ? à qui incombe la mobilisation d’équipements ? les différents plannings,) Durant cette phase, la Structure Contractante doit s'assurer que la prestation s’effectue conformément au plan HSE et que les rôles et les responsabilités sont compris et respectés. La phase exécution se caractérise par les actions suivantes : 6.5.1 Application du système permis de travail : Toute intervention, quelle que soit sa nature est sujette à l’octroi préalable d’un permis de travail délivré sur le lieu d’intervention par le responsable de zone territorialement compétent conformément au référentiel Permis de travail de l’activité LQS (version en vigueur). L’application du référentiel permis de travail pour les entreprises extérieures diffère selon les situations et selon les modes d’exécutions. Mode 01 L’entreprise extérieure utilise le système permis de travail de l’activité. Initiateur, l’autorité de zone, le représentant HSE et le responsable d’exécution sont un personnel de SONATRACH, Le responsable d’exécution (RE) peut être un personnel de l’entreprise extérieure, pour cela il doit être désigné et formé sur le système permis de travail (formation de deux jours). Mode 02 Généralement les entreprises extérieures exerçant en mode 02 ont leurs propres système permis de travail, la structure contractante en collaboration avec la structure HSE doivent valider au préalable le système permis de travail de l’entreprise extérieure. Cas particulier : dans certains cas, la prestation doit être exécutée en mode 02, l’entreprise sélectionnée en accord avec la structure contractante demande à utiliser le système permis de travail de l’activité. Pour cela, l’exigence requise est la formation de l’ensemble des acteurs (signataire de l’entreprise extérieure) sur les exigences du permis. 6.5.2 Briefing sur site avant début des travaux : Avant le début de chaque travail, un briefing HSE doit être réalisé au profit du personnel exécutant, Mode 01 Ce briefing est donné par un représentant HSE soit de la structure contractante, soit, de l’entreprise extérieure selon les caractéristiques de la prestation envisagée. Le briefing doit concerner les travaux qui seront réalisé le jour même. Lors du briefing les différentes vérifications doivent être réalisées, à savoir : 

L’état général du lieu de travail ;



Permis de travail approprié ;



Les différentes qualifications et habilitations ; Page 21 / 55

Manuel interne d’organisation Procédure de gestion HSE des entreprises extérieures

N° Révision : 01 Emis le :

Activité LQS Direction HSE Département QCR



La présence et la conformité des EPI et EPC ;



L’état général de l’outillage et équipements ;



Conditions météorologiques. Mode 02

Les briefings sont réalisés par l’entreprise extérieure, la structure contractante doit avoir un droit regard sur les actions réalisées. 6.5.3 Le contrôle pendant les travaux : Pendant toute la phase d’exécution, des contrôles sur les conditions de travail, des inspections et contrôles sont réalisés. Selon le mode d’exécution (01 et/ou 02) les contrôles sont réalisés par le représentant HSE structure contractante et/ou de l’entreprise extérieure. Les responsabilités doivent être détaillé dans les clauses contractuelles au niveau de l’étape de Planification, ainsi que les documents HSE (PV de réunion, plan HSE, …). Supports utilisés : 

Check-list contrôle des travaux (voir annexe 05) ;



Support du guide d’inspection préventive (système I : AVL -E-009).

5.5.4 Situation d’urgence : L’organisation et la gestion des situations d’urgences est géré selon le mode de contrôle HSE Mode 01 Dans la majorité des cas, dans le mode 01, la prise en charge en cas accidents /incidents est à la charge de la structure contractante (maitre de l’ouvrage) Premier soins et évacuations. Selon la spécification de la prestation envisagée (durée, lieu, risques, nombre d’employé, …) des exercices de simulation doivent être organisés. Les canaux et moyens de communications doivent être identifiés et connus par l’ensemble des concernées. Les conduites en cas d’urgences doivent figurer dans les séances d’induction HSE et de sensibilisation HSE. Mode 02 Dans le mode 02, la prise en charge en cas de situation d’urgence est à la charge de l’entreprise extérieure, cette dernière doit avoir les moyens et les mécanismes d’intervention en cas de situation d’urgence : 

Véhicules d’intervention, ambulance ;



Moyens de lutte contre incendies ;



Moyens de communication ;



Personnel médicale habilitée ;

Page 22 / 55

Manuel interne d’organisation Procédure de gestion HSE des entreprises extérieures

N° Révision : 01 Emis le :

Activité LQS Direction HSE Département QCR

6.5.5 La réalisation de réunion HSE périodique : Selon une organisation qui doit être préalablement définit dans les clauses contractuelles, des réunions de travail périodiques sont tenues relatives à l’avancement des travaux et les différentes contraintes, l’aspect HSE doit être abordé dans lesdites réunions. 6.5.6 Reporting accidents/incidents : Dans tous les modes de contrôle, ‘l’entreprise extérieure est responsable de communiquer les informations nécessaires, ainsi que de signaler tout accident ou incident survenus durant la durée contractuelle 6.5.7 Gestion des déchets : Pendant toute la durée de l’exécution de la prestation, l’entreprise extérieure est responsable des déchets générés par les travaux effectués et se conformer aux dispositions des procédures Environnement du Système I.

Page 23 / 55

Manuel interne d’organisation Procédure de gestion HSE des entreprises extérieures

N° Révision : 01 Emis le :

Activité LQS Direction HSE Département QCR

Acteurs

Action

Support

Structure contractante

Début des travaux

Acteurs/ Signataires permis de travail RPT

Application Permis de travail

Mode 01

Exécution

Entreprise extérieure

Entreprise extérieure

Structure contractante/ Structure HSE

Entreprise extérieure

Mode 02

Renseigner les supports Vérifier les mesures de prévention Réaliser les briefings sur site Effectuer des vérifications périodiques

Appliquer les mesures de prévention propres à l’EE Réaliser les activités

Appliquer le système permis de travail

Référentiel permis de travail Support de sensibilisation

Check-list d’audit (contrôle des travaux)

Superviser l’application du permis de travail

Remise en état des lieux

Rapports divers

Registre de chantier

Fin des travaux

Page 24 / 55

Manuel interne d’organisation Procédure de gestion HSE des entreprises extérieures

N° Révision : 01 Emis le :

Activité LQS Direction HSE Département QCR

6.6 Phase démobilisation : Durant cette phase, la Structure Contractante et l’entreprise Extérieure doivent s’assurer que l’opération se déroule conformément au plan HSE et que les risques y associés soient réévalués. Les deux parties doivent s’assurer également que tout nouveau danger inhérent à la démobilisation, soit identifié et contrôlé, et que le plan HSE modifié en conséquence, si nécessaire. La phase de démobilisation est particulièrement critique. Elle veille également à la remise en état du site après clôture de la prestation. Le plan HSE demeure de vigueur durant cette phase. Une attention particulière doit être portée au Retour d’expérience (REX), notamment celui relatif à la phase mobilisation (les problèmes rencontrés et les recommandations proposées). La phase de démobilisation est souvent la phase ayant une probabilité élevée d'incidents sur les sites, avec un personnel réduit et non permanant sur le chantier (fin de la prestation). A cet effet, la Structure Contractante doit s’assurer que la structure organisationnelle de l’entreprise Extérieure reste inchangée, jusqu'à ce que la prestation soit complètement terminée. Il peut s'agir de : 

La levée d’éventuelles réserves ;



La restauration du site et sa réhabilitation ;



La gestion des déchets et leur élimination ;



L’intervention d'urgence.

La Structure Contractante et l'Entreprise Extérieure doivent continuer à surveiller les performances par rapport au plan HSE, notamment les rapports d’incidents. Il est important de maintenir la surveillance jusqu'à la fin de la prestation. Le rapport de clôture doit être rédigé après que les travaux soient complètement terminés.

Page 25 / 55

Manuel interne d’organisation Procédure de gestion HSE des entreprises extérieures

N° Révision : 01 Emis le :

Activité LQS Direction HSE Département QCR

Acteurs

Action

Support Clôture des travaux

Démobilisation

Evaluer les travaux réalisés Identifier les réserves et/ou le reste à réaliser Informer l’entreprise extérieure Structure contractante HSE Entreprise Extérieure

Désigner / déterminer les moyens nécessaires pour la levée des réserves et la démobilisation de l’ensemble des équipement, matériaux, installations de chantier

Plan HSE

Evaluer les moyens mis en place Valider l’action de démobilisation

Démobilisation totale de l’entreprise extérieure

6.7 Etape clôture : 6.7.1 Evaluation finale et rapport de clôture : L’objectif de cette phase est de procéder à une évaluation qui servira de référence pour des prestations futures. La prestation doit être clôturée avec un rapport de performance HSE. Un retour d’expérience qui sera joint à la réception provisoire. Cela peut prendre la forme d’une réunion de clôture où toutes les parties sont représentées. Le contenu du rapport de clôture, doit intégrer la synthèse des conclusions relatives au respect du plan HSE. L'analyse et la synthèse des conclusions doivent porter sur : 

Le respect des obligations contractuelles en matière de HSE ;



Le niveau de performance de l’entreprise externe dans le management HSE de ses équipes La mise en œuvre sur le terrain du plan HSE ;



La réactivité dans la prise en charge des réserves, orientations et points d’amélioration ;



Les bilans d’accidents et incidents ;

Page 26 / 55

Manuel interne d’organisation Procédure de gestion HSE des entreprises extérieures

N° Révision : 01 Emis le :

Activité LQS Direction HSE Département QCR



L’analyse des performances de l’entreprise Extérieure à travers ses indicateurs clés de performances et par rapport au plan HSE.

Un compte rendu écrit de la performance HSE pour chaque Entreprise Extérieure doit être conservé dans la base de données (voir annexe06). Les données HSE de l’évaluation finale (rapport de clôture) doivent être enregistrées et rendues accessibles pour des futures prestations (références). L'Entreprise Extérieure sera informée que sa performance globale ainsi que l’enregistrement HSE seront pris en compte lors de sa candidature pour des prestations futures. 6.7.2 Base de données entreprises extérieures : La structure HSE du site doit élaborer une base de données, qui reprend l’ensemble des données liées aux Entreprises Extérieures telles que : 

La stricte application du plan HSE ;



Les indicateurs de performances (proactif, actif et réactif) de l’entreprise Extérieure ;



Le respect des consignes de sécurité de la Structure Contractante lors de l’exécution de la prestation.

L’ensemble des structures HSE des sites et unités opérationnelles transmettrons les informations de leurs bases de données à la direction HSE/LQS, afin de constituer une base de donnée global de l’activité LQS.

Page 27 / 55

Manuel interne d’organisation Procédure de gestion HSE des entreprises extérieures

N° Révision : 01 Emis le :

Activité LQS Direction HSE Département QCR

Fin des travaux

Structure Contractante/ Structure HSE

Evaluation

Structure HSE

Evaluer les travaux

PV, Support Fiche d’évaluation

Revoir l’ensemble des écart, anomalies, incidents/accidents, observations durant la durée contractuelle de la prestation. Evaluer la satisfaction des engagements de l’entreprise extérieure lors de la réalisation de la prestation. Evaluer la réactivité de l’entreprise extérieure. Détecter les points forts de l’entreprise extérieure. Etablir le rapport d’évaluation. Notifier à l’entreprise extérieure le résultat.

Conserver le résultat de l’évaluation des entreprises extérieures.

Etablir une base de données relatives à la performance HSE

Page 28 / 55

Manuel interne d’organisation Procédure de gestion HSE des entreprises extérieures

N° Révision : 01 Emis le :

Activité LQS Direction HSE Département QCR

6.8 Audit : Afin d’évaluer l’efficacité de cette procédure, il est procédé selon l’organisation ci-dessous des audits par las directions HSE de l’activité (LQS, LSH, INV) sur l’application des exigences de cette procédure au niveau des sites LQS : Des audits sont planifier périodiquement Une fois tous les deux ans (au minimum), ces audits peuvent être combinés et croisés par les structures HSE et peuvent faire appel aux unités LQS. Des audits peuvent être également commandés par la hiérarchie (exemple : Vice-président, PDG SH, DCHSE, ARH,) Pour la réalisation de l’audit se référer à la procédure d’audit « Référentiel d’Audit Sécurité des Installations de Production et Infrastructures de Base de SONATRACH » du 01/2018. 7. Entrée en vigueur : La présente procédure entre en vigueur à la date de sa signature. A compter de cette date, les soustraitants en activités doivent se conformer à la présente procédure. Lorsqu’une entreprise extérieure a recours à des sous-traitants, la procédure prévue doit être reprise et déclinée. En cas de non-respect des dispositions HSE, SONATRACH se réserve le droit : 

D’exclure le personnel de l’entreprise extérieure contrevenant du chantier ;



D’appliquer des pénalités conformément aux dispositions contractuelles ;



D’informer les autorités territorialement compétentes (inspection de travail) des infractions commises ;



D’ajouter l’entreprise extérieure dans la liste des entreprises exclues de SONATRACH.

Page 29 / 55

Manuel interne d’organisation Procédure de gestion HSE des entreprises extérieures

N° Révision : 01 Emis le :

Activité LQS Direction HSE Département QCR

8.

Annexes

Page 30 / 55

Manuel interne d’organisation Procédure de gestion HSE des entreprises extérieures

N° Révision : 01 Emis le :

Activité LQS Direction HSE Département QCR

1. Matrice d’évaluation des risques : L’évaluation des risques liée à la prestation consiste à l’action d’identifier les risques liée à ladite prestations afin de :     

Hiérarchiser les risques identifiés. Identifier les mesures de prévention D’assurer la coordination entre les intervenants de chaque structure. D’identifier les outils utilisés pour la maitrise des risques. Définir les responsabilités et les rôles des acteurs

Gravité : 1 : faible 2 : moyen 3 : fort / critique Fréquence 1 : peu probable 2 : probable 3 : très probable / certains Gravité

3

2

1

Risques Moyens à maitriser

Risques Forts Inaceptables

Risques Forts Inaceptables

Risques Faibles Acceptables

Risques Moyens à maitriser

Risques Forts Inaceptables

Risques Faibles Acceptables

Risques Faibles Acceptables

Risques Moyens à maitriser

1

2

3

Fréquence

Page 31 / 55

Manuel interne d’organisation Procédure de gestion HSE des entreprises extérieures

N° Révision : 01 Emis le :

Activité LQS Direction HSE Département QCR

2. Questionnaire d’évaluation HSE des Entreprises Extérieures. 1. Objectif : Afin d’évaluer le niveau de performance HSE d’une entreprise extérieure qui est appelée à réaliser une prestation au niveau des sites SONATRACH, le référentiel contient un support de questionnaire regroupant les indicateurs essentiels à travers lesquels l’entreprise extérieure sera évaluer par un système de cotation.

1- Guideline générale pour l’utilisation du questionnaire : 1.1 Renseignement du questionnaire : Le questionnaire est un document du Dossier d’Appel d’Offres. L’entreprise extérieure a l’obligation de : -

Renseigner la partie désignée du questionnaire,

-

Apporter des justificatifs concernant les exigences requises dans le support.

La structure utilisatrice doit définir dans le questionnaire : -

Les exigences qui seront concernée par la nature de la prestation,

-

Les documents et justificatifs nécessaires correspondant aux exigences, pour ce faire les justificatifs devront être mentionnées (rajoutées) dans le questionnaire.

La structure utilisatrice pourra enrichir et améliorer les exigences du questionnaire en cas de nécessité. Cheminement du processus : Structures Entreprise Extérieure Action 1) Préparation du questionnaire

Structure Contractante

- Adapter, enrichir et améliorerles exigences du questionnaire. - Définir Les exigencesconcernées par la nature deprestation - Définir les documents et justificatifs nécessaires correspondant aux exigences. 2) Renseignement - Renseigner la partie du du questionnaire questionnaire consacrée aux Entreprises extérieures incluse dans le DAO. - Fournir les documents et justificatifs demandés.

Outils Spécifications techniques de la prestation Cahier des charges Questionnaire

Questionnaire renseignée. Documents justificatifs.

Page 32 / 55

et

Manuel interne d’organisation Procédure de gestion HSE des entreprises extérieures

N° Révision : 01 Emis le :

Activité LQS Direction HSE Département QCR

3) Notation et - Fournir les clarifications. Evaluation du questionnaire

- Coter les exigences selon les- Questionnaire éléments fournit par les- Documents entreprises extérieures justificatifs.

4) Résultat clôture l’évaluation

- Classer les entreprisesextérieures. - Enregistrer les résultats de l’évaluation - Intégrer le résultat dans laBase de donnée. - Etablir une base de données relative aux entreprisesextérieures.

et de

et

Questionnaire Documents et justificatifs PV de réunion Tableau comparatif des entreprises extérieures. Base de données sous-traitance

Page 33 / 55

Manuel interne d’organisation Procédure de gestion HSE des entreprises extérieures

N° Révision : 01 Emis le :

Activité LQS Direction HSE Département QCR

QUESTIONNAIRE D’EVALUATION HSE POUR ENTREPRISE EXTERIEURE : N° …… /………./…………. Nom d’entreprise extérieure -…………………………………………………………………………………. Description de la Prestation - ………………………………………………………………………………. ………………………………………………………………………………. Echéance de la Prestation Du …. /…./…. Au …. /…./…. Représentant(s) Nom / Prénom Fonction / Qualification sur site -………………………………………… ………………………………………………….. -………………………………………… ………………………………………………….. Représentants - ………………………………………. …………………………………………………… HSE de l’E.E. -……………………………………….. …………………………………………………… -……………………………………….. …………………………………………………… Effectif global Manœuvre Technicien Ingénieur Superviseur Total prévu Description Leadership, Engagement & Responsabilité

Entreprise Structure extérieure utilisatrice OUI NON

NC 1 2

3 Coef Total Observations

Existe-t-il une politique HSE et/ou un engagement HSE de la direction de l’entreprise (Fournir une copie de la politique HSE) - Cohérente et adaptée à l’Entreprise - Datée, et signée par le Chef de l’Entreprise L’entreprise dispose-t-elle d’une fonction HSE (Joindre votre organigramme)

Gestion HSE L’entreprise dispose t’elle d’un plan HSE (Fournir un exemplaire du plan HSE) L’entreprise a-t-elle établi un processus pour identifier les dangers, évaluer les risques L’entreprise dispose t’elle d’un programme d’inspection HSE (Joindre le programme d’inspection) L’entreprise dispose t’elle d’une procédure de gestion des risques liés au : (Joindre une copie de votre procédure) - Trajets /Transport - Manutention - Manipulation de produits chimiques - Travaux a chaud² - Levage - Travaux sous-marins - Pénétration en espace confiné - Livraison de produits alimentaires - Procédures d’urgence - …………….. - …………….. - …………….. L’entreprise dispose t’elle d’un plan de gestion de l’environnement. (Joindre le plan de gestion environnement)

Formations, Qualifications

OUI NON NC

1 2 3 Coef Total

Observation

Page 34 / 55

Manuel interne d’organisation Procédure de gestion HSE des entreprises extérieures

N° Révision : 01 Emis le :

Activité LQS Direction HSE Département QCR Compétence du personnel intervenant (Fournir les CV/ les certificats / les diplômes) Les dossiers du personnel comprennent-ils une copie des aptitudes médicales (Fournir les dossiers médicales du personnel) Le personnel dispose-t-il des habilitations adéquate concernant le matériel utilisé (Joindre les titres d’habilitation) Existe-t-il un plan de formation HSE pour le personnel (Joindre le plan de formation) Est-ce que votre personnel intervenant a déjà acquis des formations de sécurité de travail en ce qui concerne ? (Joindre les attestations de formations) - Identification des dangers et évaluation des risques - Permit de travail - Travaux d’excavation - Risque électrique - Isolement d’énergie - Travail en hauteur - Opérations de levage et de manutention - Travail dans un espace confiné - Port des équipements de protection (EPI) - Conduite défensive des véhicules - Utilisation des extincteurs et lutte anti‐incendie - Protection respiratoire - Manipulation des produits chimiques - Secourisme - Sensibilisation à la protection de l’environnement - Sensibilisation à la gestion des déchets

Environnement

OUI NON NC

1 2 3 Coef Total Observation

OUI NON NC

1 2 3 Coef Total

L’entreprise possède-t-elle un plan ou une procédure de gestion des déchets de toutes ses activités réalisées dans les bases de vie et dans les chantiers ? (Si oui, Joindre une copie de votre procédure/Plan) L’entreprise utilise t’elle des produits respectant l’environnement (joindre liste des produits utilisés avec FDS) L’entreprise utilise t’elle les BSD ‘Bordeaux de suivi des déchets’ dans la gestion des déchets

Moyens

Observation

Les besoins HSE sont-ils définit et pris en compte dans les prévisions et réalisations de l’entreprise Le matériel et outillage utilisés sont-ils conformes aux normes (Fournir les outils utilisés accompagnés avec leurs références) Est-ce que vos équipements/engins sont certifiés périodiquement ? (Fournir les certificats de contrôles) Le matériel et outillage utilisés ont-ils l’objet d’un entretien périodique (Fournir les certificats, fiches de suivi) Les moyens en matériel de protection collective et individuelle EPC/EPI sont-ils suffisants et adaptés à l’activité pour le personnel (Fournir une liste des EPC/EPI) Le renouvellement des équipements de protection individuelle et de sécurité est-il prévu sur site (Indiquer la périodicité de dotation) Le personnel de l’entreprise est-il doté de tenue de travail permettant son identification sur site (uniforme, logo)

Page 35 / 55

Manuel interne d’organisation Procédure de gestion HSE des entreprises extérieures

N° Révision : 01 Emis le :

Activité LQS Direction HSE Département QCR L’entreprise dispose-t-elle de locaux et installations à l’usage des employés des entreprises extérieures (Fournir un état des baraques, bureau, réfectoire, sanitaires, vestiaires ) L’entreprise dispose-t-elle de moyens d’hygiène sont-ils adéquats aux prestations (Fournir une liste des moyens d’hygiène utilisés) L’entreprise dispose-t-elle de moyens de premier secours (Fournir un état des moyens et équipements) OUI NON NC Accidents / Incidents L’entreprise a-t-elle une procédure d’analyse des accidents, presque accidents et incidents Les Accidents et Incidents sont-ils rapportés à temps Les accidents font-ils systématiquement l’objet d’une investigation et d’une analyse des causes Les causes d’accidents et incidents sont-elles identifiées Ces analyses font-elles l’objet d’actions correctives OUI NON NC Gestion des situations d’urgences et des crises

L’entreprise dispose t’elle d’un plan d’urgence (Fournir un plan d’urgence) (Fournir un état des équipements d’urgence) Maîtrise des sous-traitants

OUI NON NC

1 2 3 Coef Total Observation

1 2 3 Coef Total Observation

1 2 3 Coef Total Observation

L’entreprise prend t ‘elle en compte les critères HSE pour sélectionner ses sous-traitants Les Entreprises sous-traitantes de l’entreprise extérieure sont-elles habilitées L’Entreprise qui soustraite vérifie-t-elle que ses soustraitants ont mis en place un système de gestion HSE L’entreprise décline-t-elle à ses sous-traitants : - Sa propre politique HSE - La politique HSE du client - Les exigences HSE du client Les analyses de risques, et les mesures de protection préconisées sont-elles communiquées aux sous-traitants sur site.

Page 36 / 55

Manuel interne d’organisation Procédure de gestion HSE des entreprises extérieures

N° Révision : 01 Emis le :

Activité LQS Direction HSE Département QCR

Indicateurs de performance de l’entreprise extérieure Certificats Coef Types de certificats obtenus (Joindre les certificats) - ………………………………….………………………………………….. -………………………………….…………………………………………… - ………………………………….………………………………………….. -………………………………………………………………………………. Statistiques des accidents Années N -3

N-2

N-1

1èr semestre 2eme semestre objectif

Nombre d’effectif organique Nombre d’heures travaillées Nombre d’accidents sans arrêt Nombre d’accidents avec arrêt Taux de fréquence Taux de gravité Effectif sous-traitant Nombre d’heures travaillées Nombre d’accidents sans arrêt Nombre d’accidents avec arrêt Taux de fréquence Taux de gravité Nbre de situations dangereuses identifiées Nbre de causeries sécurité organisées Nbre d’audits système de management HSE -OUI : exigence existante. -NON : exigence absente. -1 : Faible (exigence non encore prise en compte). -2 : Moyen (exigence en cours de mise en place, exigence incomplète, exigence statique). -3 : Bien (exigence proactive, fonctionne, efficace). -Coef : coefficient de l’exigence. -NC : exigence Non Concernée. -Total = cotation X coefficient

Page 37 / 55

Manuel interne d’organisation Procédure de gestion HSE des entreprises extérieures

N° Révision : 01 Emis le :

Activité LQS Direction HSE Département QCR

Comparatif des exigences HSE des soumissionnaires : Tableau comparatif des exigences HSE soumissionnaires : N° ………/………./…………. Description de la Prestation - ………………………………………………………………………………. ………………………………………………………………………………. Echéance de la Prestation Du …. /…./…. Au …. /…./…. Entreprises Extérieures Note obtenue Seuil minimum Caractéristiques / Observation d’acceptabilité 1)………………………………. ………………………………... ………………………………... 2)………………………………. ………………………………... ………………………………... 3)………………………………. ………………………………... ………………………………... 4)………………………………. ………………………………... ………………………………... 5)………………………………. ………………………………... ………………………………...

NB : le model de questionnaire ci-dessus est exhaustif, afin de ciblé plusieurs cas possibles. Lors de la préparation du questionnaire d’évaluation les Items non concernées doivent être coché dans la case NC.

Page 38 / 55

Manuel interne d’organisation Procédure de gestion HSE des entreprises extérieures

N° Révision : 01 Emis le :

Activité LQS Direction HSE Département QCR

3. Model type / contenu d’un plan HSE : Un Plan HSE contient en général les éléments énumérés ci-dessous : 

Descriptif des activités/tâches à entreprendre liées à la prestation ;



Système de Management HSE de l’entreprise Extérieure / Organisation HSE ;



Direction et Engagement ;



Réglementations et documents de Référence ;



Qualification et habilitation du personnel à mobiliser



Qualité et état de l’outillage et équipement à utiliser



Prise en charge et aptitude médicale



Formation (type de formation, planning, enregistrement et suivi) ;



Réunions HSE ;



Documents HSE ( Permis de travail, Plan de Gestion Environnementale, certification HSE, Plan de la Gestion des urgences, …) ;



Investigation des Accidents et Incidents ;



Reporting HSE ;



Inspection et Audit HSE.



Le modèle plan de prévention



Model registre de chantier

Selon les risques encourus et le type de sous-traitance recherché le contenu du plan HSE doit être adapté et ajusté, Le modèle figurant ci-dessous représente un modèle pour les structures utilisatrices afin de s’en inspirer Cas particulier : Pour les travaux à faible risque le plan de prévention uniquement suffi. (Se référé à liste des travaux voir page…) Schéma Constitution d’un plan HSE

Documents Et Preuves Des Exigences HSE

Le plan de Prévention

Le plan HSE

Page 39 / 55

Manuel interne d’organisation Procédure de gestion HSE des entreprises extérieures

N° Révision : 01 Emis le :

Activité LQS Direction HSE Département QCR

NB : le plan HSE doit être adapté selon les caractéristiques de la prestation envisagée (mode de contrôle, niveau de risques, taille de l’entreprise extérieure) CONTENU 1. INTRODUCTION : « L’entreprise extérieure doit citer une présentation de son activité » 1.1. Objet ; 1.2. Objectifs ; 1.3. Champ d’application. 2. SYSTEME DE MANAGEMENT HSE : « L’entreprise extérieure doit indiquer son système de management HSE retenue pour la prestation » 2.1. DIRECTION ET ENGAGEMENT : 2.2. POLITIQUE ET OBJECTIFS : 2.3. REGLEMENTATIONS ET DOCUMENTS DE REFERENCE : 3. ORGANISATION HSE : « L’entreprise extérieure doit indiquer son organisation HSE retenue pour la prestation »

4. FORMATION HSE : 4.1. Généralités ; 4.2. Types de formation HSE ; (Ce sont là les éléments essentiels pour le Programme de Formation HSE sur Site).

4.3.



Formation à l’induction HSE pour le Nouveau Personnel ;



Formation HSE pour Manager et Superviseur ;



Formation HSE pour les sous-traitant ;



Formation secourisme ;



Formation HSE pour les Tâches Spécifiques Dangereuses ;



Formation sur L’Urgence et L’Evacuation ;



Formation HSE pour les cours de perfectionnement ;

Planning de formation HSE ; Page 40 / 55

Manuel interne d’organisation Procédure de gestion HSE des entreprises extérieures

N° Révision : 01 Emis le :

Activité LQS Direction HSE Département QCR

4.4.

Enregistrement et suivi des formations.

5. REUNIONS HSE : 5.1. Réunions HSE pour le lancement des travaux ; 5.2. Réunion Quotidienne (minute papillon), Avant d’entamer les travaux 5.3.

Réunion Hebdomadaire HSE ;

5.4.

Réunion mensuelle HSE ;

5.5.

Réunion d’analyse et de résolution de problèmes.

6. Documents HSE : « L’entreprise extérieure doit indiquer les documents HSE retenue dans les exigences HSE ». 6.1.

Livret ou Manuel HSE ; Doit contenir des illustrations décrivant des situations à risques et les instructions de correction

6.2. Stop cards ; 

Objectif ;



Traitement et suivi.

6.3. Plan de prévention conformément à la circulaire ARH 330 ; 

Objectif du plan prévention ;



Obligations du responsable de l’entreprise extérieure ;



Mesures de prévention lors de l’exécution des opérations ;



Dispositions relatives aux bases de vie ou lieux de replie des employés des entreprises extérieures ;

6.4.



Visites médicales périodiques obligatoires des employés ;



Rôle des commissions paritaires et des préposés à l’hygiène et à la Santé ;



Liste des travaux pour lesquels il est établi par écrit un plan de Prévention ;



Analyse des risques ;



Gestion des produits dangereux et des sources radioactives ;



Visa pour engagement des travaux ;



Mise à jour du plan de prévention.

Permis de travail.

« Indiquer les modalités de l’application du système permis de travail ».

Page 41 / 55

Manuel interne d’organisation Procédure de gestion HSE des entreprises extérieures

N° Révision : 01 Emis le :

Activité LQS Direction HSE Département QCR

6.5.

Plan de la gestion environnementale 

Plan de prévention de maitrise de la pollution durant la phase de construction ;



Plan d’intervention en cas de pollution ;



Plan de gestion des déchets ;



Plan de gestion des rejets liquides ;



Programme de surveillance et suivi des impacts environnementaux ;



Plan d’utilisation optimale de ressources naturelles ;



Plan de gestion des produits chimiques ;



Plan d’information et de sensibilisation environnementale ;



Programme d’audit environnemental ;



Programme de remise en état des lieux.

6.6.

Certifications HSE.

6.7.

Plan de la Gestion des urgences : 

Généralités ;



Moyens de communication ;



Moyens d’intervention et d’évacuation ;



Niveaux des urgences ;



Procédure d’intervention ;



Entraînement et exercices.

7. EQUIPMENT DE PROTECTION INDIVIDUELLE ET COLLECTIVE (EPI ET EPC) : 7.1. Exigences en EPI et en EPC ; 7.2. Instructions pour la protection individuelle et collective. 8. GESTION DES SOUS TRAITANTS : 8.1. Objectifs ; 8.2.

Procédure de gestion des sous-traitants.

9. ACCIDENTS ET INCIDENTS : 9.1.

Généralités ;

Page 42 / 55

Manuel interne d’organisation Procédure de gestion HSE des entreprises extérieures

N° Révision : 01 Emis le :

Activité LQS Direction HSE Département QCR

9.2.

Premiers soins

;

9.3.

Investigations ;

9.4.

Rapport d’investigation ;

9.5.

Plan d’action et suivi des recommandations (actions correctives et préventives) ;

9.6.

Bilan des accidents et incidents des cinq (05) dernières années.

10. INSPECTION ET AUDIT HSE : 10.1. Objectif ; 10.2. Types des inspections et des Audits ; 10.3. Etendue des inspections et des Audits ; 10.4. Procédure d’inspection et d’audit ; 10.5. Programme d’inspection et d’audit ; 10.6. Rapport d’inspection et d’audit ; 10.7. Plan d’action et suivi des recommandations. 11. ENCOURAGEMENT HSE : 11.1. Objectifs ; 11.2. Prix HSE ; 11.3. Concours HSE. 12. REPORTING HSE : « Indiquer les modalités du reporting HSE lors de la réalisation de la prestation ». 13. MISE A JOUR DU PLAN HSE : « Indiquer les modalités nécessitant la révision dudit plan HSE ».

Page 43 / 55

Manuel interne d’organisation Procédure de gestion HSE des entreprises extérieures

N° Révision : 01 Emis le :

Activité LQS Direction HSE Département QCR

4. Canevas Plan de prévention PLAN DE PREVENTION N° : ……………. /………………… Identification du l'établissement d'accueil (maître de l’ouvrage) Entreprise SONATRACH Activité ………………… Site ……………… Identification de l'entreprise extérieure Nom d'entreprise extérieure Statut juridique de l'entreprise extérieure Adresse Représentant(s) sur site Nom / Prénom Fonction / qualification

Téléphone

Représentant HSE sur site Information sur les travaux N° Contrat / ODS Nature des travaux Localisation sur site Echéance contractuelle Effectif global prévu Manœuvre

Du …./…./…. Au …./…./…. Technicien Ingénieur Superviseur

Inspection commune préalable. (sur site) Réalisée le : …./…./…… Participants Fonction Non/Prénom Observation Maître de l'ouvrage

Total

Validation

HSE : .................... Entreprise extérieure HSE : .................... Entreprise soustraitante HSE : Document remis à l'entreprise extérieure. Oui Non Observation Manuel HSE. Plan de masse. Plan de circulation. Plan de gestion des déchets. Délimitation du secteur de l'intervention. Classification de la zone d'intervention. Zone0  Zone I  Zone II  Zone non classée  Identification des voies d'accès du personnel aux locaux. Balisage des zones dangereuses du secteur d'intervention.

Page 44 / 55

Manuel interne d’organisation Procédure de gestion HSE des entreprises extérieures

N° Révision : 01 Emis le :

Activité LQS Direction HSE Département QCR ANALYSE DES RISQUES

Nature de risque

Mesures générales de prévention

- Accès au chantier

Généralités Baliser la zone au sol et éviter l'encombrement des axes Plaque signalétique du chantier Respecter le port des EPI Respecter les conditions générales de sécurité (Manuel HSE) Interdiction de fumer â l'intérieur du complexe Interdiction d'utilisation de téléphones portables non ATEX Nettoyage quotidien des zones de travaux Circulation Respecter le port du badge pour le personnel Respecter la circulation ces personnes dans des zones réservées. Disposer d'une autorisation d'accès pour les véhicules Respecter le code de la route. Respecter le plan de circulation (itinéraire, vitesse) Respecter les zones de stationnement et de stockage Disposer d'un Bon pour le matériel Manutention manuelle Surveillance du personnel présent Vérifier que le passage est possible sur les axes prévus Interdire la circulation dans les zones de (dé-) chargement Port d'équipement de protection individuel/collectif Manutention mécanique Respecter les procédures de manutention. Habilitation du personnel et port d'équipements de protection individuels Respecter la conformité des engins et l'état de l'appareillage Se conformer aux capacités de l'engin et à son gabarit Dégager les axes de rotation et de circulation de l'appareillage Balisage et surveillance de la zone de manœuvre Chute de personne Baliser la zone au sol

- Chargement et déchargement - Capacité engin/charge

- Travaux En Hauteur. - Travaux Sur Echafaudage. - Travaux Superposés - Stockage en hauteur

Mesures spécifiques

Respecter les consignes élémentaires de sécurité (échelle, échafaudage.)

Port d'équipements de protection individuels/ collectifs Chute d'objet Baliser la zone au sol Respecter les consignes élémentaires de sécurité (échelle, échafaudage Respecter l'ordre et éviter l'encombrement du matériel dans les échafaudages. Rangement des outils

Page 45 / 55

Manuel interne d’organisation Procédure de gestion HSE des entreprises extérieures

N° Révision : 01 Emis le :

Activité LQS Direction HSE Département QCR ANALYSE DES RISQUES

Mesures générales de prévention

Nature de risque - Travaux

d'ordre électriques - Utilisation de matériel électrique

- Produits toxiques, nocifs. - Produits irritants, corrosifs.

- Travaux

Mesures spécifiques

Electrique Habilitation du personnel et port d'équipement de protection individuel Raccordement aux emplacements fixés Respect des procédures de consignation. Respect de la compatibilité des domaines de tension Utilisation de matériel adapté selon la zone ATEX Utilisation d'outillage adapté aux travaux électriques Chimique Fournir la fiche de donnés de sécurité (FDS) et appliquer ses recommandations Respecter l'étiquetage des produits chimiques Habilitation du personnel et port d'équipements de protection individuels/collectifs spécifiques Respecter les conditions de stockage et de compatibilité Bactériologique... Incendie / explosion Habilitation du personnel et port d'équipements de protection individuels/collectifs Contrôle obligatoire de l'atmosphère Mise en place d'un permis à chaud. Baliser la zone d’intervention Utiliser une bâche de protection ignifuge. Mise à disposition d'agents de sécurité avec extincteurs

au voisinage de produits inflammables - Utilisation d'appareils pouvant produire étincelles ou échauffement - Utilisation de produits inflammables Les bouteilles de gaz doivent être fixées, et munies de clapet anti-retour de flamme.

- Utilisation

et/ou proximité de sources radioactives. - Utilisation et/ou proximité de champs magnétiques

Travaux de nuit Entreprise l'arrêt

à

Utilisation de matériel adapté se en la zone ATEX Raccordement aux emplacements fixés, et conformité des flexibles ce raccordement. Eloignement des produits inflammables. Tenir compte des travaux aux alentours. Rayonnement Habilitation du personnel Balisage et signalisation de la zone d'intervention Port d'équipements de protection individuel / collectifs spécifiques Mise en place d'un permis de radiographie Interdiction d'accès aux personnes porteuses de stimulateur cardiaque Disposer d'un plan d'urgence de réception. Travail isolé Port du badge obligatoire Toujours connaître le lieu de travail de tous les salariés Travail en solitaire (seul) interdit Port d'équipements de protection individuels/collectifs Disposer d'un moyen de communication (VHF) Eclairage adéquat Port d'un gilet avec bandes fluorescentes (Jaune /Rouge).

Signalisations adéquates des travaux

Page 46 / 55

Manuel interne d’organisation Procédure de gestion HSE des entreprises extérieures

N° Révision : 01 Emis le :

Activité LQS Direction HSE Département QCR ANALYSE DES RISQUES Nature de risque Mesures générales de prévention

Mesures spécifiques

Mécanique Habilitation du personnel port d'équipement de protections individuels/collectifs Consignation obligatoire des installations, équipements Mise en place d'un permis de travail Travail en solitaire (seul) interdit Utilisation d'outillage adapté aux travaux Travaux d'excavation Eboulement, chute Balisage et signalisation de la zone d'intervention Arrachement Etalement des tranchées du câblage / réseaux Respecter les schémas des divers réseaux divers Mise en place d'un permis d'excavation Disposer d'un permis de pénétration si la tranchée dépasse 1.5m. Normaliser le remplissage des tranchés. Hygiène dans les Hygiène dans les locaux locaux Port du badge obligatoire Environnement Respecter l'ordre et éviter les encombrements. Assurer les lieux d'aisances. Assurer les lieux de repos, restauration, vestiaire. Tenir les lieux et les locaux propres. Respecter le plan de gestion des déchets Stockage des matériaux dans des locaux réservés Interdiction de fumer Environnement Respecter le plan de gestion des déchets Raccordement aux réseaux d'assainissement / fosses septiques Etablir une procédure de gestion des déchets générés par l'E.E. Respecter les consignes relatives â l'évacuation des déchets Intervention sur machine en marche Mécanisme accessible projection, écrasement, percement

Page 47 / 55

Manuel interne d’organisation Procédure de gestion HSE des entreprises extérieures

N° Révision : 01 Emis le :

Activité LQS Direction HSE Département QCR

EVALUATION DES RISQUES Descriptions des travaux : ………………………………………………………………………………………………………………… A renseigner par l’entreprise extérieure A renseigner par HSE N°

Descriptions détaillés des taches

Nature de danger liée aux taches

Barrières mises en Travail autorisé place pour éliminer le risque Oui non

Contrôle du risque Barrières finales pour réduire le risque

……………………… ……………………… ……………………… ……………………… …………………… …………………… …………………… …………………… ……………………. …………………… …………………… …………………… ……………………. ……………………. …………………….. …………………….. ………………… ……………………

………………………… ………………………… ………………………… ………………………… ………………………… ………………………. ………………………… ………………………… ………………………… ………………………… ………………………… ………………………… ………………………… ………………………… ………………………… ………………………… ……………………… …………………………

…………………… …………………… …………………… …………………… …………………… …………………… …………………… …………………… …………………… …………………… ……………………. ……………………. …………………… …………………… ……………………. …………………… …………………… ……………………

………………………………………………… ………………………………………………… ………………………………………………… ………………………………………………… ………………………………………………… ………………………………………………… ………………………………………………… ………………………………………………… ………………………………………………… ………………………………………………… ………………………………………………… ………………………………………………… ………………………………………………… ………………………………………………… ………………………………………………… ……………………………………………… ………………………………………………… …………………………………………………

Page 48 / 55

Manuel interne d’organisation Procédure de gestion HSE des entreprises extérieures

N° Révision : 01 Emis le :

Activité LQS Direction HSE Département QCR

ENGAGEMENT DES DIFFERENTS INTERVENANTS Les différents intervenants s’engagent à ce conformer et à faire respecter les consignes et les différents moyens de prévention mentionnés ci-dessus, ainsi que les règles d’hygiène, de sécurité et de santé au travail prévues par la législation en vigueur.

Date de la visite commune :……………………….

Date de rédaction prévention :……………….

du

plan

de

Entreprise

Nom du représentant :

Fonction :

Signature :

S. H.

…………………………… ……………………………

………………………………… …………………………………

……………………… ………………………

Entreprise extérieure

……………………………. ……………………………

………………………………… …….. …………………………………

……………………… ………………………

Entreprises Sous-traitantes

1) :……………. …………………

2) :…………… ……………….

3) :……………. . …………………

4) :…………… …………………

Page 49 / 55

Manuel interne d’organisation N° Révision : 01 Emis le :

Procédure de gestion HSE des entreprises extérieures Activité LQS Direction HSE Département QCR

5. Check-list de contrôle des prestations : CH EC K - L I ST D E CO N T RO LE P O U R L A S O US - T R AIT AN C E : N° …….. /……… … … …… / … …… … l e … …/ …. /… …. . N° du plan de prévention … … …… … …… … …… …… … …… … .. Nom de l’entreprise extérieure Re pr és e n ta nt Nom / Pr é nom Fo nc t i on / q u a l if ic at i o n (s ) s ur s it e ………………………………… …………………………………………… ………………………………… …………………………………………… …………………………………… …………………………………… …………………………………… Na tur e d es tr a va ux Loc a l is a t io n s ur s it e Ec hé a nc e des tr a v aux Du . .. ./ .. .. /. .. . Ef f ec t if g l ob a l Manœuvre Technicien Ingénieur pré v u Re pr és e n ta nts H S E d e l ' E. E.

ITEM Généralités

…………………………………………… …………………………………………… ……………………………………………

A u .. .. /. .. ./ .. .. Superviseur

Description OUI A Clôture et Balisage Plaque signalétique Port du badge pour les employés Voies dégagées Moyens de Tel communication : Fax Radio HF Matériels entreposé hors du chantier

B

T ota l

C

NON

Observation

Accueil sécurité des salariés effectués Superficie Capacité d’accueil pour effectifs Aération Présence de lieux d’aisance en nombre suffisant et alimentés en eau Présence de vestiaires Présence de cantine Présence de moyens d’extinction de feu en nombre suffisant Présence d’issue de secours Présence de trousses de secours Fosse sceptique Réseau d’assainissement Raccordement aux réseaux d’assainissement

Page 50 / 55

Manuel interne d’organisation Procédure de gestion HSE des entreprises extérieures

N° Révision : 01 Emis le :

Activité LQS Direction HSE Département QCR ITEM Travaux d'excavation, de fouille, de terrassement

Manutention

Travaux hauteur

en

Travaux de soudage, meulage, sablage

Description OUI A Disposer de permis d'excavation Disposer de permis d'accès pour engin Disposer d'une habilitation pour le conducteur Disposer de permis de fermeture provisoire de route Clôture / Balisage Port des EPI Etat du sol Goudron Gravier Piste Nature du Boueux terrain Rocheux Sable Autre Parois des Bois tranchées Fer Blindées Disposer de permis d'opération de levage Disposer de permis d'accès pour engin Disposer d'une habilitation pour le conducteur Disposer de permis de fermeture provisoire de route Clôture / Balisage Port des EPI Etat des élingues Etat des sangles Disposer de permis de travaux en hauteur Disposer du certificat de l’échafaudage Clôture / Balisage Port des EPI / EPC Disposer de permis de travail à chaud Disposer du certificat de conformité du matériel Clôture / Balisage Prise de gaz Etat général des postes à souder Aération

B

C

NON

Observation

Page 51 / 55

Manuel interne d’organisation Procédure de gestion HSE des entreprises extérieures

N° Révision : 01 Emis le :

Activité LQS Direction HSE Département QCR ITEM Hygiène / Environnement/ Gestion des Déchets

Equipements de protections individuelles

Description Les déchets stockés dans :

OUI

A

B

C

NON Observation

sont Des bacs Des fûts Des sacs Des containers

Les déchets sont triés par type Présence des pictogrammes nécessaires dans le lieu de stockage des déchets Les poubelles à déchets sontelles bien situées Utilisation de vêtements de travail Utilisation des chaussures de protection Utilisation du masque lors des travaux Utilisation des lunettes de sécurité Utilisation de gants

Travaux de soudage, meulage. sablage

Travaux Electriques

Stockage de produits chimiques, dangereux

Bouteilles de gaz:

Fixées Munies de clapet antiretour Munies de vanne d'arrêt Port des EPI / EPC Présence d'agent d'intervention Disposer de permis de travaux électriques Habilitation des intervenants en travaux électriques Disposer du certificat de consignations électriques Disposer du permis de test sur équipement électrique HT Clôture / Balisage Disposer de permis de limitation d'accès Port des EPI / EPC Outillage adapté aux travaux électriques Permis de mise en service d'équipement Disposer de lieux de stockage Aération, ventilation Fiche de données de sécurité (FDS) pour chaque produit Respecter les conditions de compatibilité entre produits

Page 52 / 55

Manuel interne d’organisation Procédure de gestion HSE des entreprises extérieures

N° Révision : 01 Emis le :

Activité LQS Direction HSE Département QCR

Travaux de Radiographie

Hygiène / Environnement/ Gestion des Déchets

Disposer d'une autorisation d'accès Les produits chimiques, solvants et ustensiles de nettoyage sont-ils rangés dans des armoires prévues â cet effet Disposer de permis de radiographie Disposer d'une habilitation pour les intervenants Clôture / Balisage Port des EPI / EPC Moyens d'extinctions en cas d'incendie Nettoyage effectué Zone adjacente du chantier nettoyée Respect du plan d'hygiène Respect du plan de gestion des déchets Existence d'une zone de stockage des déchets ? Présence de déchets hors périmètre du chantier / travaux

ITEM / Description 1) .......................................... …………………………….. 2) ......................................... ……………………………….. 3) .......................................... ………………………………. 4) .......................................... …………………………………. 5) ......................................... ……………………………….. ………………………………. ………………………………. ………………………………. ……………………………….

Recommandations d'améliorations. ………………………………………………….. ………………………………………………….. ………………………………………………….. ………………………………………………….. …………………………………………………. ………………………………………………….. ………………………………………………….. ………………………………………………….. ………………………………………………….. …………………………………………………. ………………………………………………….. ………………………………………………….. ………………………………………………….. …………………………………………………...

Observation ……………………………. ……………………………. ……………………………. ……………………………. …………………………….. …………………………….. …………………………….. …………………………….. …………………………….. …………………………….. …………………………….. …………………………….. …………………………….. ……………………………..

Page 53 / 55

Manuel interne d’organisation Procédure de gestion HSE des entreprises extérieures

N° Révision : 01 Emis le :

Activité LQS Direction HSE Département QCR

6. Fiche d’évaluation HSE des Entreprises Extérieures à la fin de la prestation.

Informations relatives à l’Entreprise Extérieure Raison Sociale : Objet du Contrat : Adresse : Mode de Passation : Ville : Pays : Références du Contrat : Code Postal : Date Signature du Contrat : Email : Délai du Contrat : Téléphone : Fax : Critères d’évaluations Nombre d’accidents avec arrêt enregistrés Nombre d’accidents sans arrêt enregistrés Nombre d’anomalies/ non-conformités/ écarts/ enregistrés Rapidité de traitement des non-conformités enregistrées Conformité aux exigences HSE Respecter les dispositions en matière HSE Qualification du personnel HSE Qualification du personnel technique Qualité du Relationnel Personnel (Amabilité, Disponibilité, fiabilité,…..)

Pondération

Note Attribuée

20% 20% 10% 10% 10% 10% 10% 05% 05%

Note Finale : Supérieure à 80 % → Relation maintenue sans conditions. Entre 65 % et 80 % → Relation maintenue sous condition d'amélioration. Inférieure à 65 % → Fin de la relation.

Page 54 / 55

Manuel interne d’organisation Procédure de gestion HSE des entreprises extérieures

N° Révision : 01 Emis le :

Activité LQS Direction HSE Département QCR

7. Références 

Loi n° 05-07 du 28 avril 2005 relative aux hydrocarbures.



Ordonnance n° 06-10 du 29 juillet 2006 modifiant et complétant la loi n° 05-07 du 28 avril 2005 relative aux hydrocarbures.



Loi n° 88-07 du 26 janvier 1988 relative à l’hygiène, à la sécurité et à la médecine du travail.



Décret exécutif n° 91-05 du 19 janvier 1991 relatif aux prescriptions générales de protection applicables en matière d’hygiène et de sécurité en milieu de travail.



Décret exécutif n° 05-11 du 8 janvier 2005 fixant les conditions de création, d’organisation et fonctionnement du service d’hygiène et de sécurité ainsi que ses attributions.



Décret exécutif n° 05-240 du 28 juin 2005 fixant les modalités de désignation des délégués pour l’environnement.



Décret exécutif n° 05-09 du 8 janvier 2005 relatif aux commissions paritaires et aux préposés à l’hygiène et à la sécurité.



Décrets exécutifs n°05-08 du 8 janvier 2005 et n°05-117 du 11 avril 2005 relatif aux prescriptions particulières applicables aux substances, produits ou préparations dangereuses en milieu de travail.



Décret exécutif n° 01-342 du 28 octobre 2001 relatif aux prescriptions particulières de protection et de sécurité des travailleurs contre les risques électriques au sein d’organismes employeurs.



Décret exécutif n° 02-427 du 7 décembre 2002 relatif aux conditions d’organisation de l’instruction, de l’information et de la formation des travailleurs dans le domaine de la prévention des risques professionnels.



Arrêté interministériel du 16 octobre 2001 fixant le rapport type du médecin du travail.



Circulaire 330 /ARH/2008 du 30 Avril 2008 portant Prescriptions applicables aux travaux effectués dans un établissement relevant du secteur des hydrocarbures par une entreprise extérieure ou sous-traitante.



Référentiel management HSE des entreprises extérieures du groupe SONATRACH



Référentiel Système de Permis de Travail de l’Activité version révisé AVL. E – 034.



Système « I » AVL – E – 007 du 20 mai 2018



Référentiel d’Audit Sécurité des Installations de Production et Infrastructures de Base de SONATRACH » du 01/2018.



Procédure d’élaboration des procédures de l’activité LRP.E-003.



Procédure passation des marchés A408-R18 E.025.



Normes EN.

Page 55 / 55