PV de Réunion N° [PDF]

Zitiervorschau

REPUBLIQUE DU NIGER MINISTERE DE L'EQUIPEMENT ---------------------------------------DIRECTION GENERALE DES GRAND TRAVAUX DIRECTION DES ROUTES ET OUVRAGES D’ART

CONSTRUCTION DU PONT SUR LE FLEUVE NIGER ET DES AMÉNAGEMENTS CONNEXES A FARIÉ

PROCÈS VERBAL DE RÉUNION DE CHANTIER N°7 DU 08/03/2017 -

Marché des travaux N° 2015 /062/DGGT/DMP

-

Maître de l’Ouvrage : Le Gouvernement du Niger représenté par le Ministère de l’Equipement

-

Maître d’œuvre : Direction Générale des Grands Travaux (DGGT)

-

Titulaire : Entreprise CGC INT

-

Marché de Surveillance et Contrôle des travaux N° 2015/077/DGGT/DMP-DSP

-

Titulaire : Groupement GERMS consulting/DIWI Germany

-

Ordre de service de commencement des travaux : 03/06/2016.

-

Délai d’exécution : travaux 36 mois – contrôle : 38 mois. Présents: Pour l’Administration Nom et Prénom

Fonction

IBRAHIM TAMOU

CNP /PMRTS

MOUNKAILA DANGAI

Chef de l’UGP

MAMANE MAAZOU

Technicien de l’UGP

Pour la Mission de Contrôle (Maître d’Œuvre Délégué) Nom et Prénom

Fonction

ADLENE BOUROGAA

Chef de la Mission de Contrôle

KASSOUM BAOUA

Conducteur des Travaux-MdC

MAMADOU OJIBO

DT LNTPB

IDRISSA GATI

Equipe Labo

MAHAMANE A. KARIM

Ingénieur Génie Civil

NOTA : Sauf contestation exprimée par lettre adressée à la Mission de Contrôle dans un délai de 7 jours, les termes du présent PV (compte rendu) seront considérés comme lus et approuvés par toutes les parties. Page 1 sur 6

Pour l’Entreprise CGC INT: Nom et Prénom

Fonction

YANG YING

Directeur Général Adjoint

WANG GUANGHUO

Directeur des travaux

WANG JIAN

Chef d’équipe

ZHAO ZHILONG

Directeur commercial

FENG CHUNEAO

Interprète

L’an deux mil dix-sept et le mercredi 08 mars, la 8ème réunion de chantier s’est tenue, sous la direction du Coordonnateur National du Projet (CNP), dans la salle de réunion provisoire de la base de vie de l’entreprise. Cette réunion était précédée par une visite du chantier dont les points d’arrêt étaient :  les travaux des aménagements connexes au niveau de l’école de Farié Haoussa ;  la base de vie de l’entreprise ;  l’aménagement des accès aux fondations du pont principal. Après les formalités de présentation de tradition, le Coordonnateur du projet a souhaité la bienvenue à tous les participants à la réunion. Il a poursuivi en annonçant l’ordre du jour de la réunion comme suit :  Documents contractuels à remettre ;  Etats d’avancements ;  Constats et Recommandations ; I. DOCUMENTS A REMETTRE La réunion a demandé à l’entreprise de fournir les documents contractuels suivants dans les plus brefs délais:  le programme de remise des études d’exécution ;  le plan de mise en œuvre des mesures environnementales ;  le PGES complété par un planning détaillé des différentes actions prévues et par le programme de plantations;

l’entreprise a remis séance tenante le programme d’approvisionnement des matériaux et matières nécessaires aux travaux pour le mois de mars 2017. NOTA : Sauf contestation exprimée par lettre adressée à la Mission de Contrôle dans un délai de 7 jours, les termes du présent PV (compte rendu) seront considérés comme lus et approuvés par toutes les parties. Page 2 sur 6

II. AVANCEMENT DES TRAVAUX 1) Consommation du délai : 25,7%  Commencement des travaux (OS de démarrage) : 03/06/2016  Délai consommé : 9 mois et 5 jours ; 2) Avancement physique : L’avancement total est estimé à 4,5%. Il s’agit des travaux suivants : 

Installation générale de l’entreprise : o Base de vie de l’entreprise en cours d’équipement ; o Levé topo- bathymétrique en cours ; o Campagne géotechnique ;



Aménagements connexes : o 4 forages réalisés à l’école de Fairé Haoussa, à l’école Medersa de Farié et au futur marché rural de Farié; o construction de deux blocs de 4 salles de classe à l’école de Farié Haoussa : travaux de maçonnerie exécutés et pose de la charpente métallique en cours ;



Pont principal : o Les travaux d’aménagement de la piste d’accès à la culée en cours;

III.

CONSTATS ET RECOMMANDATIONS 1) Installation de chantier : -

Retard considérable dans l’installation du chantier. L’entreprise doit prendre les dispositions suivantes : o Fournir les documents contractuels restants ci-dessus mentionnés ; o Terminer la fourniture et l’installation de tous les équipements de sa base de vie : o

Aménager un laboratoire de chantier et l’équiper conformément aux dispositions de l’article IV.7 du CCTP avant le commencement des travaux. Il est à noter que le local proposé par l’entreprise pour le laboratoire de chantier ne peut pas permettre la réalisation les divers

NOTA : Sauf contestation exprimée par lettre adressée à la Mission de Contrôle dans un délai de 7 jours, les termes du présent PV (compte rendu) seront considérés comme lus et approuvés par toutes les parties. Page 3 sur 6

essais de contrôle dans des conditions satisfaisantes et qu’aucun bétonnage ne sera autorisé sans la fourniture du matériel nécessaire pour réaliser les essais et les épreuves contractuels; o Fournir la liste des équipements du laboratoire déjà acheminés et procéder à leur étalonnage et celle du matériel commandé ; o Terminer l’installation de la centrale à béton pour permettre la réalisation des bétons de convenance et le respect du planning de bétonnage ; o Amener sur chantier les équipements de forages des pieux (machines de forage, atelier de fabrication et de recyclage de la boue…) et approvisionner le chantier par les matériaux de réalisation des pieux (aciers, ciment, gaines, boue, tubes d’auscultation…); o Fournir la composition des bétons de fondation notamment les bétons B30 pour les pieux et B25 pour les appuis selon les spécifications de l’article VII.13 du CCTP. Il est à noter que les prélèvements des matériaux doit être contradictoire avec la MdC ; o Reprendre la formulation du béton B35 en utilisant : 

le sable de Farié et éviter d’utiliser le sable résultant du tamisage du tout-venant vue que son ES ne répond pas aux spécifications requises et que son lavage présenterait des problèmes de contrôle de la teneur en eau ;



un gravier de granulométrie continue, pour ce faire l’entreprise doit utiliser une grille de 5 au lieu de 8 pour tamiser le gravier ;

o accélérer l’amenée du personnel et du matériel ; o Assurer le port des équipements de protection individuels (EPI) par tous le personnel sur chantier ; o Accélérer l’installation des panneaux de chantier ; o Terminer la maquette du projet ; 2) Pont principal : -

Accélérer la réalisation de la piste d’accès aux fondations ;

-

Les travaux de débroussaillage doivent être entrepris avant l’exécution de la piste d’accès à la culée ;

NOTA : Sauf contestation exprimée par lettre adressée à la Mission de Contrôle dans un délai de 7 jours, les termes du présent PV (compte rendu) seront considérés comme lus et approuvés par toutes les parties. Page 4 sur 6

-

Effectuer des sondages au niveau de la couche d’argile sous la rampe d’accès au pont de la rive gauche et réaliser les essais nécessaires concernant le gonflement et la compressibilité ;

-

Présenter une note concernant le procédé de réalisation des pieux ;

3) Aménagements connexes : -

Multiplier les équipes pour accélérer les travaux de construction des aménagements connexes vue l’importance accrue de ce poste (tenant compte des aménagements additionnels) ;

-

Se conformer aux plans d’exécution des classes quant à la charpente métallique et à l’aménageant du trottoir sur la façade principale ;

-

Observations générales :

-

Mettre à jours le planning général des travaux et fournir le programme de réalisation pour les 15 prochains jours;

-

L’Administration invite L’entreprise à se ressaisir et prendre toutes les dispositions

nécessaires

pour

rattraper

le

retard

enregistré

dans

l’avancement des travaux; 4) Engagements de l’entreprise : -

L’entreprise s’engage à : o Transmettre le planning révisé le 10/03/2017, le programme de remise des études d’exécution avant le 14/03/2017 et le plan de mise

en

œuvre

des

mesures

environnementales

avant

le

15/03/2017 ; o Aménager le laboratoire de chantier avant le 20/03/2017 et l’équiper par tout le matériel exigé dans un délai d’un mois;

o Terminer l’installation de la centrale à béton et son étalonnage avant le 20/03/2017; o Approvisionner le chantier en matériaux nécessaires pour les travaux de fondations (aciers, gaines, boue…) avant le 15/03/2017 ; o Amener sur chantier le 1er atelier de forages des pieux (machines de forage, atelier de fabrication et de recyclage de la boue…) le NOTA : Sauf contestation exprimée par lettre adressée à la Mission de Contrôle dans un délai de 7 jours, les termes du présent PV (compte rendu) seront considérés comme lus et approuvés par toutes les parties. Page 5 sur 6

15/03/2017, le 2ème atelier sera déployé le 22/03/2017 et le reste au fur et à mesure en respectant le planning de forage; o Installer les panneaux de chantier corrigés avant le 20/03/2017 et fournir la maquette du pont avant le 15/03/2017; o Procéder au prélèvement de l’argile sous la rampe d’accès au pont dès le lendemain ; o Reprendre

la

recommandés

formulation du béton B35 avec les matériaux par

la

MdC

et

procéder

aux

prélèvements

contradictoires le 10/03/2017 ; o Poursuivre l’exécution du batardeau; o Fournir et distribuer les EPI à tous ses agents et aux visiteurs du chantier ; -

L’entreprise a demandé l’appui de l’Administration concernant : o La procédure qu’elle compte entreprendre auprès des Forces Armées concernant la sécurité du chantier; o Les procédures d’octroi des visas pour l’amenée du restant de son personnel qualifié (lettre d’invitation); o Les démarches préparatoires au dégagement de l’emprise : démolition des constructions existantes au niveau de la rive droite.

-

En réponse : l’Administration s’est engagée à prendre les mesures nécessaires.

Pour L’Entreprise

pour la Mission de Contrôle

Pour l’Administration

Le Directeur Général

Le Chef de la Mission

le Coordonnateur

ADLENE BOUROGAA

IBRAHIM TAMOU

Adjoint

YANG YING

NOTA : Sauf contestation exprimée par lettre adressée à la Mission de Contrôle dans un délai de 7 jours, les termes du présent PV (compte rendu) seront considérés comme lus et approuvés par toutes les parties. Page 6 sur 6